edital de concorrÊncia n° 007/2008/senai-dr/mt · ampliação do prédio do senai juÍna/mt, com...

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

CAQC\Edital Concorrência n° 07/2008\ Processo n° 0843/2008 www.fiemt.com.br

1/16

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 007/2008/SENAI-DR/MT

Outubro – 2008




2/16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 007/2008 PROCESSO N° 0843/2008

1- PREÂMBULO

1.1- O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - Departamento Regional de Mato Grosso, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 4.301, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, mediante Presidente da Comissão Permanente de Licitações do SISTEMA FIEMT, designada pela Portaria Conjunta nº 004/2008, torna público que promoverá Licitação sob a modalidade CONCORRÊNCIA, tipo “Menor Preço Global”, regime de empreitada por Preço Total, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI devidamente publicado no DOU de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas no DOU em 26/10/2001, 11/11/2002 e 24/02/2006, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 1.2- Os envelopes contendo Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços, todos definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues até as 11h30min do dia 06/11/2008, no endereço abaixo:

1.2.1- Local: SENAI-DR/MT – Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, n° 4.301, Prédio do SISTEMA FIEMT Bairro: Bosque da Saúde (CPA) – Cuiabá/MT.

1.3- ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DA LICITAÇÃO:

1.3.1- ENTREGA DOS ENVELOPES Local: Prédio do SISTEMA FIEMT – PROTOCOLO/ SECAD Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça nº 4.301 - Prédio SISTEMA FIEMT Bairro: Bosque da Saúde (CPA) – Cuiabá/MT – CEP: 78050-000 Data: 06/11/2008 Horário: até as 11h30min, Horário Local de Cuiabá/MT.

1.3.2- ABERTURA DOS ENVELOPES Local: Prédio do SISTEMA FIEMT - Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4.301 – PRÉDIO DO SISTEMA FIEMT Bairro: Bosque da Saúde (CPA) - Cuiabá-MT – CEP: 78050-000 Data: 06/11/2008. Horário: às 15h, Horário Local de Cuiabá/MT.

2- OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1- Contratação de empresa especializada para execução das obras de Reforma, Modernização e Ampliação do Prédio do SENAI JUÍNA/MT, com fornecimento de material e mão-de-obra, localizada na Rua das Dálias, nº 300 área desmembrada módulo 04 Juína/MT, conforme determinações, projetos e especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. 2.2- São partes integrantes deste Edital:

a) Anexo I – Minuta do Contrato b) Anexo II – Modelo de Fiança Bancária c) Anexo III – Memorial Descritivo d) Anexo IV – Planilha Cronograma Físico Financeiro e) Anexo V – Planilha Orçamentária f) Anexo VI – Relação dos Projetos




3/16

3- RECEBIMENTO E SESSÃO DE ABERTURA

3.1- A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO de Habilitação e a PROPOSTA DE PREÇOS será pública, dirigida pela Presidente da CPL – Comissão Permanente de Licitações, em conformidade com este Edital e com seus Anexos, no local e horário determinados como segue:

a) Os envelopes contendo Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços, deverão ser entregues até as 11:30h do dia 06/11/2008, Horário Local de Cuiabá/MT.

b) O local de realização do certame – Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL

Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, n° 4.301, Prédio do SISTEMA FIEMT Bairro: Bosque da Saúde (CPA) – Cuiabá/MT. – CEP: 78050-000 Data e Horário de Abertura: 06/11/2008 às 15h.

3.2- Aberta a sessão, não mais será permitida a entrada de interessados em participar da licitação, como proponentes, no recinto dos trabalhos. 3.3- O SENAI-DR/MT não se responsabilizará por envelopes que, remetidos pela via postal ou entregues em locais diferentes do indicado neste Edital, não sejam entregues e protocolados no SECAD até a data e horário estabelecido neste Edital. 3.4- Abertos os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, estas serão conferidas e analisadas no que tange às datas de validade ou prazo de vencimento, características e especificações exigidas nos Anexos deste Edital, e, posteriormente, habilitadas e julgadas pela Presidente, Membros da CPL e pelos licitantes presentes ou por representantes designados para tal fim. 3.5- É vedada a retirada dos Documentos e Propostas de Preços após a abertura dos envelopes a eles correspondentes, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceita pela Presidente da CPL. 3.6- Na reunião para abertura, análise, habilitação dos Documentos de Habilitação e julgamento das Propostas de Preços serão lavradas Atas circunstanciadas e distintas, nas quais serão consignadas todas as licitantes participantes, bem como as demais ocorrências que interessarem na habilitação e ao julgamento. As Atas serão assinadas pela Presidente, Membros da CPL e pelos licitantes presentes. 3.7- A CONCORRÊNCIA consistirá na apresentação de 02 (dois) envelopes distintos devidamente lacrados, assinados nos lacres e numerados a saber:

a) ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO para Habilitação; b) ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA DE PREÇOS.

3.8- Recomenda-se que cada envelope contenha as seguintes indicações:

Razão Social, N° do CNPJ e endereço completo do LICITANTE SENAI-DR/MT CONCORRÊNCIA N.º 007/2008/SENAI PROCESSO N.º 0843/2008 DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 06/11/2008 às 15h.

4- FORMALIZAÇÃO DAS CONSULTAS

4.1- Compete aos interessados fazer um minucioso exame do presente Edital e respectivos Anexos, sendo que as dúvidas encontradas ou qualquer informação complementar, deverão ser dirigidas a CPL situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça n. 4.301, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, com antecedência mínima de até 02 (dois) dias úteis, antes da abertura da CONCORRÊNCIA. O SENAI-DR/MT não se responsabilizará por informações ou solicitações verbais.




4/16

4.2- Não sendo feito neste prazo, pressupõe-se que o Edital e seus Anexos são suficientemente claros e precisos para a apresentação da Documentação e da Proposta de Preços, não cabendo ao licitante direito a qualquer reclamação posterior.

5- CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

5.1- Poderão participar do certame, as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e que atenderem a todas às exigências constantes neste Edital e seus Anexos. 5.2- Recomenda-se que, no dia e horário da sessão de abertura, que os envelopes sejam protocolados no SECAD, conforme item 1.3.1 e que os Srs. Licitantes caso queiram participar do certame, apresentem-se com documentos de identificação, na sua versão original ou em cópia simples da cédula de identidade, CPF e Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, por escrito ou oralmente, na data, horário e local constante no item 1.3.2. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser apresentado cópia do Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.. 5.3- É facultativo aos licitantes participarem da sessão de abertura dos trabalhos da licitação (dos envelopes), dos quais se responsabilizarão por envelopes remetidos via postal, em conformidade com o subitem 3.3. 5.4- Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma proponente. 5.5- É de muita importância a presença ou a permanência da proponente ou seu representante legal até o final da sessão pública do CONCORRÊNCIA dos licitantes que estiverem participando da sessão de abertura dos envelopes na sala de reuniões da CPL, portanto indispensável, sob pena de desclassificação. 5.6- Não poderão participar direta ou indiretamente desta CONCORRÊNCIA:

a) Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação; b) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou com suspensão do direito de contratar ou licitar com as Entidades do Sistema FIEMT; c) Não será permitida a participação de empresas reunidas ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição seja controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; d) Estrangeiras que não funcionem no país; e) Que por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na Imprensa Oficial, conforme o caso, pelo Órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

6- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Envelope Nº 01

6.1- Os Documentos de Habilitação, deverão ser entregues e apresentadas na seguinte indicação: ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO - HABILITAÇÃO, devidamente fechados e sobrescrito com a Razão Social, N° do CNPJ, endereço completo do Licitante, N° da CONCORRÊNCIA, N° do PROCESSO, Data e Horário de Abertura. 6.2- Para se habilitar a esta licitação, as empresas deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, atualizados dentro do prazo legal, quando impressos, em original ou fotocopiados devidamente autenticados por Tabelião de Notas, ou, ainda, em cópia não autenticada, desde que seja o original inserido no envelope n.º 01 – DOCUMENTAÇÃO, em conjunto com aqueles, para conferência da Presidente e os Membros da CPL, no ato da abertura dos envelopes com os




5/16

documentos de habilitação, cujas cópias deverão ser apresentadas em perfeitas condições de legibilidade e entendimento:

6.2.1- Relativos à Habilitação Jurídica:

a) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis sem fins lucrativos, acompanhada de prova de diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente; d) Decreto de Autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo Órgão Competente, quando a atividade assim o exigir.

6.2.2- Relativos à Regularidade Fiscal:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, documento emitido no site: www.receita.fazenda.gov.br; b) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a mesma poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm; c) Certidão Negativa de Débito Estadual (CND), específica para participar de licitações, expedida pela Secretaria de Fazenda do Estado do respectivo domicílio tributário; d) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado, do respectivo domicílio tributário; e) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicílio tributário; f) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, a mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br; g) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, documento emitido no site: www.inss.gov.br ou www.previdenciasocial.gov.br ou www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br.

6.2.3- Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social ou Balanço de Abertura no caso de empresa recém-constituída, apresentados na forma da Lei (registrado na Junta Comercial), devidamente assinados e rubricados pelo contador e pelo responsável da empresa, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços




6/16

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; c) Recomenda-se, Apresentar Declaração do licitante, em papel timbrado, contendo assinatura e carimbo do responsável legal da empresa; indicando o ILG - Índice de Liquidez Geral, maior ou igual a 1,5 (≥1,5) como segue abaixo a fim de comprovar a boa situação financeira da empresa:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo I LG = ----------------------------------------------------------------- Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

d) A licitante deverá apresentar cópia da DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, encaminhada à Receita Federal do Brasil, referente ao último exercício (o recibo e a declaração). e) Comprovante expedido pelo órgão competente de que a Pessoa Jurídica possui, na data de apresentação dos Documentos e da Proposta, R$ 100.000,00 (cem mil reais) de Patrimônio Líquido mínimo;

6.2.4- Relativos à Qualificação Técnica:

a) 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, devidamente visado ou emitido pelo CREA-MT, comprovando que o(s) responsável(is) técnico(s) do(a) licitante tenha executado para empresa de direito público ou privado, serviço igual, semelhante ou superior ao objeto desta CONCORRÊNCIA. O Atestado deverá comprovar a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, especificação e complexidade igual ou superior ao objeto dos Anexos deste Edital, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevância e valor significativo do mesmo, contendo obrigatoriamente, no mínimo: nome do contratante, quantidade de área construída em metro quadrado, valor global, local dos serviços e período de sua prestação.

6.2.5 – Documentação Complementar:

a) Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA, de profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela Entidade competente, pertencente(s) ao quadro permanente da empresa, na data prevista para a entrega da Proposta, que possua(m) Anotações de Responsabilidade Técnica por execução dos serviços de características igual, semelhante ou superior ao do objeto da presente licitação, o(s) qual(ais) ficará(ão) responsável(eis) pela execução dos serviços contratados;

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, fornecida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-MT, comprovando que este e seu(s) responsável(s) técnico(s) encontram-se quites em relação aquele órgão (para as empresas sediadas em outros Estados, as certidões deverão ser vistadas pelo CREA-MT);

c) Atestado de Qualificação no nível “A”, emitido por Organismo Credenciado de Certificação, em nome da empresa licitante, referente a participação da mesma no PBQP-H - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional, instituído pelas Portarias nº 134 de 18.12.98 e 67 de 20.12.02 do Ministério do Planejamento e Orçamento, com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias;

d) Apresentar Declaração do licitante, em papel timbrado, carimbado e assinado pelo representante legal da empresa, considerando na elaboração da relação das máquinas, equipamentos, instalações e aparelhamento, bem como,




7/16

relação nominal do pessoal técnico especializado, considerados essenciais para a consecução do objeto desta licitação, com declaração formal do licitante da sua disponibilidade para tanto; e) Declaração de que tem pleno conhecimento do local e área em que a obra será executada e que assumirá integralmente a responsabilidade pelas condições técnicas dos projetos e especificações;

f) Apresentar Declaração da própria Empresa de que têm pleno conhecimento e aceita, sem restrições, todas as condições estabelecidas neste Edital e de seus Anexos.

6.3- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, salientado que:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz sendo dispensados da mesma tais documentos; c) O Atestado de Capacidade Técnica/Responsabilidade Técnica poderá ser apresentado em nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial da licitante.

6.4- Os documentos apresentados no Envelope de Habilitação sem disposição expressa do Órgão Expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.

6.4.1- Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é indeterminada, como é o caso dos Atestados de Capacidade ou Responsabilidade Técnica.

6.5- Recomenda-se, que todas as folhas de documentos deverão ser rubricadas e numeradas em ordem seqüencial e crescente a partir da primeira que terá o n.º 01, e assim sucessivamente, de acordo com o sub-item 3.1 e suas alíneas. 6.6- Recomenda-se, que os documentos deverão ser entregues encadernados e/ou acondicionado em pasta de forma a não conter folhas soltas. 6.7- É facultada a Presidente e aos Membros da CPL, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da documentação. 6.8- Caso a CPL julgue necessário, poderá suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando, posteriormente, nova data e horário em que será apresentado o resultado da habilitação, procedendo à publicação, pelos meios de comunicação concernentes.

7- DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Envelope nº 2

7.1- A Proposta de Preços deverá ser entregue e apresentada nas seguintes indicações: ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente fechado, lacrado, assinado nos lacres e sobrescrito com a Razão Social, N° do CNPJ e endereço completo do Licitante, N° da CONCORRÊNCIA, N° do PROCESSO, Data e Horário de Abertura. 7.2- A Proposta de Preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, escrita na língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigido com clareza, devidamente datada, assinada e rubricada em




8/16

todas as folhas pelo representante legal da proponente, contendo:

a) Razão Social, endereço completo, número do CNPJ, Inscrição Estadual, telefone, fax, endereço eletrônico (e-mail), e nome da pessoa para contato;

b) Planilha orçamentária contendo quantidades, preços unitários parciais e totais, em reais, irreajustáveis, em algarismos, em conformidade com os modelos definidos nos Anexos deste, cabendo a cada licitante a responsabilidade de levantar as quantidades dos serviços específicos, no ato da vistoria, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento de fatos que levem o licitante vencedor a solicitar aditivos contratuais baseado em diferenças de serviços constantes nas planilhas do SENAI-DR/MT;

c) O preço unitário e total, em reais, expressos em algarismo, em até duas casas decimais e por extenso, sem dupla alternativa ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e, se houver divergência entre os expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o último; e nas hipóteses de insistir as divergências prevalecerá o menor preço em regra geral;

d) No preço contido na proposta escrita, deverá abranger todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento/serviços de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, transporte/frete dos produtos e de pessoal, estadia, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.

7.3- No preço contratado e o valor faturado deverá ser fixo e irreajustável, não sofrendo qualquer atualização monetária até o seu efetivo pagamento. 7.4- As Propostas de Preços deverão ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura das mesmas. 7.5- Conter prazo de execução dos serviços que não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da data de assinatura do Contrato; 7.6- Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem as exigências do presente Edital e respectivo Anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades ou informações falsas capazes de dificultar o julgamento e, ainda, as que apresentem valores unitários simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. 7.7- Juntar à Proposta o Cronograma Físico-Financeiro provisório (conforme modelo Anexo V), em reais, de todos os serviços a serem contratados, o qual será submetido à aprovação do SENAI-DR/MT; 7.8- Até a data prevista para assinatura do Contrato, o SENAI-DR/MT deverá ter aprovado o cronograma físico-financeiro mencionado no item 7.7. Caso isso não tenha ocorrido, a empresa deverá apresentar novo cronograma para aprovação e assinatura do Contrato, sob pena do SENAI-DR/MT impor um cronograma por seu exclusivo critério. 7.9- A elaboração da Proposta de Preços é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe cabendo a desistência após assinatura do Contrato. 7.10- Serão desclassificadas as Propostas de Preços que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposições deste Edital e de seus Anexos, seja no aspecto formal (salvo nos casos expressamente ressalvados deste Edital) ou no seu conteúdo técnico. 7.11- Só será aceita a Proposta de Preços, não podendo a empresa oferecer qualquer vantagem não prevista neste instrumento convocatório.




9/16

7.12- A CPL se reserva no direito de averiguar todas as declarações anexada a Proposta de Preços, mediante solicitação de documentos comprobatórios ou através de diligências técnicas, e ainda verificar amostras dos produtos ou materiais utilizados. Constatada a inverdade das afirmativas em qualquer das declarações, o licitante será sumariamente desclassificada.

8- PROCEDIMENTOS DA CONCORRÊNCIA

8.1- A CONCORRÊNCIA será realizada em sessão pública de forma presencial conduzida pela Presidente e Membros da CPL. 8.2- Declarada aberta a sessão, não serão admitidos novos licitantes. 8.3- A Presidente e Membros da CPL realizarão os procedimentos iniciais pertinentes, quais sejam:

a) Dar início aos trabalhos e dos procedimentos licitatório, e a conferencia das identificações dos representantes legais, dos licitantes interessados em participar desta CONCORRÊNCIA;

b) Recebimento dos envelopes nº. 1- Documentação de Habilitação e nº. 2 - Proposta de Preços;

c) Abertura dos envelopes n° 1 e n° 2 apresentadas, verificação da conformidade e rubrica dos Documentos e das Propostas de Preços;

d) Exame e análise da conformidade técnica e validade dos documentos para habilitação e julgamento das propostas de preços.

8.4- Após realizada a verificação e as validades dos documentos para habilitação, A Presidente e os Membros da CPL comunicarão aos participantes quais são aqueles classificados e habilitados a continuar no processo licitatório para a segunda fase: Analise e Julgamento das Proposta de Preços. 8.5- A decisão da Presidente da CPL será comunicada diretamente aos interessados, durante a sessão pública e lavradas em Ata, assinada por todos os participantes presentes. O resultado final da CONCORRÊNCIA será devidamente comunicado a todos os licitantes participantes. 8.6- Caso a Presidente e os Membros da CPL julguem necessários, poderão suspender a reunião a fim de que tenham melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando, posteriormente, nova data e horário em que será apresentado o resultado da habilitação, procedendo à publicação, pelos meios de comunicação concernentes.

8.6.1- Ocorrendo suspensão, os envelopes contendo as Propostas de Preços serão lacrados e rubricados pelos membros e licitantes presentes, ficando sob a guarda da CPL.

8.7- Concluída a fase de habilitação, e desde que não exista qualquer recurso administrativo pendente de julgamento, bem como se todos os licitantes participantes manifestarem desistência expressa de interpor recurso, intenção esta que deverá constar da Ata a ser lavrada e assinada por todos os representantes legais, proceder-se-á imediata abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços dos licitantes habilitados, sendo as mesmas rubricadas folha por folha do original, pelos participantes, Presidente e Membros da CPL.

8.7.1- Somente os licitantes habilitados passarão à próxima fase, ou seja, a de abertura das Propostas de Preços.

8.8- Serão devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes n.º 02 das Propostas de Preços, lacrados e mediante recibo ou protocolo. 8.9- Todas as Propostas de Preços serão rubricadas pela CPL e pelos representantes das licitantes presentes suspendendo-se a reunião a fim de que as mesmas sejam analisadas pela




10/16

Coordenação de Engenharia do SISTEMA FIEMT. 8.10- É vedada a retirada das Propostas de Preços após a abertura dos envelopes n° 02 a elas correspondentes, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.

9- DA DESCLASSIFICAÇÃO

9.1- Serão desclassificadas, as Propostas de Preços que:

a) Apresentarem preços globais ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços praticados no mercado, ainda que este Edital não tenha estabelecido limites mínimos; b) Contenham preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis; c) Tenham cotado os produtos ou materiais que não possuam as características e especificações estabelecidas mínimas nos Anexos e no Edital, conforme fatores de avaliação - critérios de julgamento;

9.2- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as Propostas de Preços forem desclassificadas, a CPL poderá, a seu juízo, fixar os licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras, escoimadas das causas referidas no item precedente, de conformidade com o Parágrafo § 3.º do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93; 9.3- Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as Propostas de Preços, não mais poderá desclassificar as Propostas por motivo relacionado a esta fase, salvo em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento.

10- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

10.1- Para julgamento das Propostas de Preços será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atendidas todas as condições estabelecidas neste Edital, Anexos e a legislação pertinente. 10.2- O SENAI-DR/MT reserva-se ao direito de não adjudicar os serviços, objeto desta CONCORRÊNCIA, aos licitantes que apresentarem em suas Propostas Preços incompatíveis com o seu orçamento base, considerando como parâmetro para tanto os critérios estabelecidos nos artigos 43 e 48, da Lei 8.666/93, quais sejam:

10.2.1- A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

a) verificação da conformidade de cada Proposta de Preços com os requisitos do Edital, Anexos e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda constante do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na Ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das Propostas de Preços desconformes ou incompatíveis; b) Serão desclassificadas as Propostas de Preços com valor global superior ao limite estabelecido, qual seja: R$ 583.697,16 (quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do Contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação;

c) Para os efeitos do disposto na alínea “b”, consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as Propostas de Preços cujos valores sejam inferiores a 70%




11/16

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

c.1.a) Média aritmética dos valores das Propostas de Preços superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou

c.1.b) Valor orçado pela Administração.

10.3- Os licitantes deverão considerar na elaboração de suas Propostas de Preços, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento/serviços de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, transporte/frete dos produtos e de pessoal, estadia, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital. 10.4- Não será levada em conta para efeito da classificação, qualquer oferta ou vantagem não prevista deste Edital ou baseada nas ofertas dos demais licitantes. 10.5- Se a CPL entender necessário, poderá solicitar pareceres técnicos internos ou externos, para orientar-se na sua decisão.

10.6- Quando solicitado pela CPL, a análise e julgamento das Propostas de Preços será pela Coordenação de Engenharia do SISTEMA FIEMT, que poderá desclassificar as Propostas de Preços que não atenderem as planilhas de custos e os produtos ou materiais ofertadas em conformidade com o Edital e seus Anexos, emitindo-se o julgamento final devido relatório técnico sugerindo, indicando, nomear ou designar o licitante vencedor com sua melhor Proposta de Preços e mais vantajosa do certame. 10.7- Após a adoção de todos os critérios de julgamento estabelecidos deste Edital, se houver empate entre duas ou mais Propostas de Preços, o critério de desempate, será o sorteio em ato público, para o qual todas os licitantes serão convocados, sendo que o não comparecimento de qualquer licitante à reunião marcada para o sorteio não impedirá que ele se realize.

11- IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

11.1- No prazo de até dois dias úteis anteriores a data fixada para sessão de abertura, qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório desta CONCORRÊNCIA. 11.2- Caberá ao Presidente da CPL decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de vinte e quatro horas. 11.3- Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a CONCORRÊNCIA.

12- DOS RECURSOS

12.1- Contra o resultado das fases da licitação será admitido recurso, ao licitante que se julgar prejudicado. O recurso que poderá ser impetrado tanto na fase de habilitação como na fase de julgamento das Propostas de Preços, deverá ser interposto no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação do ato impugnado e deverá ser dirigido à CPL - Comissão Permanente de Licitação, devidamente protocolizado no Setor de Protocolo. 12.2- O licitante que puder vir a ter a sua situação prejudicada em razão do recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que correrá da comunicação da interposição do recurso. 12.3- Sem prejuízo de outras sanções legais, a proponente que, com dolo ou má fé, interpuser recurso com objetivo meramente protelatório, ficará sujeita à exclusão do certame, por decisão motivada da CPL. 12.4- Os recursos serão encaminhados para o Gestor do SENAI-DR/MT, por intermédio da




12/16

Presidente da CPL, para serem submetidos à análise e decisão. 12.5- Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:

a) Devem ser digitadas ou datilografadas em duas vias em papel timbrado da empresa, sem emendas rasuras ou entrelinhas e devidamente fundamentados, acompanhados de documentos pertinentes às alegações do recorrente, devendo estar carimbado e assinado pelo representante legal da recorrente;

b) Os recursos interpostos fora do prazo e/ou sem fundamentação não serão apreciados; c) A contagem dos prazos recursais obedecerá ao disposto no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI.

13- DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

13.1- Cumprir as especificações constantes deste Edital e de seus Anexos; 13.2- Reparar, corrigir, remover, ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da licitação em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 13.3- Atender às determinações da Fiscalização credenciada pelo SENAI-DR/MT e prestar informações exatas à mesma, não criando embaraços; 13.4- Promover remoções dos entulhos a cada etapa dos serviços, de maneira que o local permaneça sempre limpo; 13.5- Responsabilizar-se por qualquer dano causado ao SENAI-DR/MT, a prepostos seus ou a terceiros, inclusive móveis e utensílios, provocados por ação ou omissão da Contratada, em decorrência da execução dos serviços, objeto desta licitação; 13.6- Efetuar pagamentos de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, além de despesa de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do Contrato; 13.7- O licitante vencedor se responsabilizará por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os seus empregados, quando nas dependências do SENAI, no desempenho dos serviços relativos a esta CONCORRÊNCIA ou em conexão com ela; 13.8- Manter no local dos serviços um DIÁRIO DE OBRAS, em 03 (três) vias, sempre atualizado, para o registro de ocorrências relativas aos serviços e anotações da FISCALIZAÇÃO, bem como um encarregado permanente para a orientação dos empregados e um profissional de engenharia para a supervisão dos serviços do qual se exigirá uma permanência mínima diária de 04 (quatro) horas no canteiro de obras; 13.9- O transporte da equipe que executará os serviços para o local da obra ficará a cargo do licitante vencedor; 13.10- Arcar com a responsabilidade técnica e financeira no que tange a execução de todos os testes necessários, solicitados pela Fiscalização; 13.11. Observação Importante: Todas as medidas dos projetos mencionados nos demais Anexos deste, deverão ser conferidas no local.

14- DAS PENALIDADES EDITALÍCIAIS




13/16

14.1- O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos e condições deste Edital poderá sujeitar ao licitante as penalidades e multas, incidentes sobre o valor da proposta apresentada, na forma seguinte:

a) Perda do direito à Contratação; b) Declaração de inidoneidade; c) Multa de até 10% sobre o valor da proposta.

14.2- Quanto ao atraso para assinatura do Contrato:

a) Atraso até o 5o (cinco) dia, multa de 2% (dois por cento); b) A partir do 6o (sexto) dia até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), podendo caracterizar a inexecução total da obrigação a partir do 11o (décimo primeiro) dia de atraso.

14.3- A licitante que dentro do prazo de validade da sua Proposta, não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedido de licitar ou contratar com as Entidades do SISTEMA FIEMT (SENAI, SESI, IEL, FIEMT) por um prazo de até 02 (dois) anos. 14.4- Fica facultada a defesa prévia da Contratada, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de dois dias úteis, contados da intimação do ato.

15- DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO

15.1- Recebimento Provisório: a) Quando os serviços ficarem integralmente concluídos, de perfeito acordo com as especificações constantes do contrato, será lavrado, por uma Comissão especialmente designada pelo Diretor do SENAI-DR/MT, um Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor, todas elas assinadas pela Comissão do SENAI-DR/MT;

15.2- Recebimento Definitivo:

a) O Termo de Recebimento Definitivo do serviço será lavrado pelo Diretor Regional do SENAI-DR/MT ou pela Comissão por ela designada para tanto, 90 (noventa) dias após o Recebimento Provisório, se o serviço contratado não apresentar defeitos ou imperfeições, ou se os existentes tiverem sido corrigidos, e assim, considerado como executado e concluído dentro das especificações e condições contratuais. b) A Contratante não emitirá o Termo de Recebimento Definitivo nos casos expressamente previstos no Contrato.

16- DO PAGAMENTO

16.1- O pagamento do preço contratado será efetuado mediante cotas parciais, baseadas em etapas efetivamente executadas, após a medição realizada pelo fiscal da obra, conforme o estabelecido no cronograma físico-financeiro, após aprovação e atestado do Setor Competente;

16.1.1– As faturas serão pagas após o visto da fiscalização, comprovada a efetiva e adequada execução dos serviços a que se referirem, mediante autorização da Administração Superior da CONTRATANTE, bem como deverão vir acompanhados das guias de recolhimento dos encargos sociais: GRPS e FGTS e tributos: ISS, referentes ao mês, e da cópia dos recibos de pagamento dos funcionários utilizados na obra, neles




14/16

devendo constar o pagamento das horas extras caso haja;

16.1.2– O SENAI-DR/MT, através da sua tesouraria pagará, exclusivamente, a cobrança relativa ao término de cada etapa do serviço, baseado exclusivamente em medições dos serviços executados, objeto do presente certame apresentada por meio de Ordem Bancária emitida por processamento eletrônico, em Instituição Financeira indicada e credenciada pela licitante vencedora no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

16.2- O pagamento da última parcela será efetuado em até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento provisório de todo o objeto da licitação, bem como do habite-se emitido pela prefeitura e do CND do CEI da obra emitida pelo INSS, por uma Comissão especialmente designada pelo SENAI-DR/MT, o qual adotará o procedimento abaixo:

a) Verificar se tudo foi executado de acordo com as disposições do Edital, do Contrato, projetos e especificações gerais;

b) Notificar a empresa contratada das irregularidades observadas, cuja notificação será anexada ao processo original e encaminhadas à Diretoria Regional do SENAI-DR/MT. No Caso de inexistência de irregularidades será preparado o Termo de Recebimento Provisório e liberada a última parcela do pagamento;

16.3- Decorridos 90 (noventa) dias do recebimento provisório, sem que se revelem vícios ou defeitos em toda a obra, a comissão de recebimento expedirá o Termo de Recebimento Definitivo; 16.4- Fica expressamente vedada ao vencedor da licitação, a negociação de Faturas ou Títulos de Crédito com Instituições Financeiras e/ou Factorings.

17- DA GARANTIA

17.1- Para a garantia do cumprimento de todo o objeto deste certame, o licitante vencedor, depositará na Tesouraria do SENAI-DR/MT, até no máximo 02 (dois) dias antes da assinatura do Contrato, a título de caução, 10% (dez por cento) do valor total do objeto a ser contratado, em moeda corrente, seguro-garantia ou fiança bancária (esta última deverá obedecer ao modelo fornecido pelo SENAI-DR/MT), sendo que as duas últimas formas citadas deverão ter prazo de validade igual ou superior a vigência do Contrato, oriundo deste certame); 17.2- A garantia do Contrato será liberada à empresa contratada até 30 (trinta) dias após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto do Contrato; 17.3- Na hipótese da proponente vencedora deixar de cumprir compromissos constantes do Contrato, fica a Contratante, após comprovação da responsabilidade da mesma, mediante procedimento administrativo com ampla defesa e contraditório, autorizada a reverter em favor do SENAI-DR/MT, todo ou parte do valor do depósito efetuado a título de caução, mencionado no sub-item 17.1; 17.4- Caso o valor da garantia venha a ser utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a proponente vencedora obriga-se a fazer a respectiva reposição, em até 05 (cinco) dias úteis, após a notificação do SENAI-DR/MT.

18- INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS

18.1- Dos valores devidos à licitante vencedora será descontados os encargos sujeitos, por disposição legal, à retenção na fonte.

19- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1- Para a visita de conhecimento do local onde serão realizadas as obras, os interessados deverão comparecer na área urbana no SENAI JUÍNA/MT, localizada na Rua das Dálias, área desmembrada, s/n, módulo 04 Juína/MT, telefone: (66) 3566-2273 ou (66) 3566-1263, com a Gerente Sra. Ivani Dalla Valle, no horário compreendido entre 07h30min às 11h30min




15/16

e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta feira. 19.2- Farão parte da presente licitação, no que forem aplicáveis, instruções e manuais técnicos dos fabricantes e as normas específicas da ABNT; 19.3- As obras e/ou serviços objeto deste Edital, serão fiscalizados por técnico(s) designado(s) pelo SENAI-DR/MT, denominado(s) Fiscal(is), independentemente de qualquer outra supervisão ou assessoramento, a seu exclusivo juízo, o que não retirará do licitante vencedor, a responsabilidade pela perfeita execução daqueles; 19.4- Todos os Projetos fornecidos pelo licitante vencedor, deverão ser aprovados pela Administração Superior do SENAI-DR/MT, antes da execução dos serviços, conforme o cronograma apresentado pela empresa vencedora; 19.5- Ficará a cargo do licitante vencedor a obtenção de licenças e outras providências decorrentes do objeto do presente, quer junto a Entidades Municipais, Estaduais e/ou Federais, inclusive Ambientais, Culturais, etc; 19.6- Se necessário, caberá ao licitante vencedor o desenvolvimento de todos os Projetos complementares necessários, no transcorrer do período de execução da obra, sem acréscimo de ônus para o SENAI-DR/MT; 19.7- Para a contratação de subempreteiras será exigida prévia autorização escrita do SENAI-DR/MT, precedida das justificativas quanto aos motivos, natureza e extensão dos serviços subempreitados, ficando o licitante vencedor, mesmo que autorizado pelo SENAI-DR/MT, responsável sobre todos os aspectos pela subempreitada realizada; 19.8- As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório, estando sujeitas às sanções previstas na Legislação Brasileira. 19.9- Caso à licitante se recuse a executar o objeto deste Edital ou venha a fazê-lo fora das normas ou regras estabelecidas, o SENAI-DR/MT poderá, mediante notificação, rescindir a contratação e optar pela convocação dos demais licitantes na ordem de classificação remanescentes. 19.10- Fica assegurado o SENAI-DR/MT o direito de:

a) Adiar a data de abertura da presente CONCORRÊNCIA, dando conhecimento aos interessados, notificando por escrito aos licitantes que já tenham retirado o Edital e os Anexos, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, da data inicialmente marcada;

b) Em anular ou revogar o presente certame, antes ou depois da assinatura do instrumento contratual, não acarretando quaisquer direito ao licitante que acorrera à licitação, seja por lucros cessantes ou quaisquer outras reparações. c) Mediante justificativas devidamente embasadas, esta licitação poderá ser cancelada, revogada total ou parcialmente, anulada ou alterada, ter seu objeto reduzido ou aumentado e o início de seu julgamento adiado, sem que caiba qualquer reclamação ou indenização; d) Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a esta CONCORRÊNCIA, fixando novo prazo, não inferior a 15 (quinze) dias, para a abertura do Envelope n° 01 – Documentação/Habilitação ou Envelope n° 02 - Proposta de Preços, a contar da publicação das alterações, caso a alteração afete a formulação das propostas por parte da licitante.

19.11- É facultada à CPL, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do procedimento licitatório, ou ainda, solicitar esclarecimentos adicionais, que deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 19.12- A licitante vencedora deverá realizar e executar os serviços através de pessoas




16/16

idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham a causar ou cometer no desempenho dos serviços. 19.13- A licitante vencedora ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do SENAI-DR/MT, reparando às suas custas as mesmas, durante a execução dos serviços, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte do SENAI-DR/MT.

19.14- Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da Proposta de Preços ou incorretamente cotados, serão considerados como incluso no preço, não sendo aceito acréscimo a qualquer título. 19.15- A apresentação de Proposta de Preços na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital e de seus Anexos. 19.16- As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados em qualquer fase nesta licitação. 19.17- As condições estabelecidas neste Edital, Anexos e nos Projetos, no que se aplicar, farão parte do Contrato correspondente, independentemente de transcrição em seu texto. 19.18- Adjudicado e Homologado o resultado da CONCORRÊNCIA, será convocada a licitante vencedora para assinatura do Contrato. 19.19- Ao assinar o Contrato, a licitante vencedora obriga-se a realizar-se e executar-se os serviços, conforme as especificações e condições contidas deste Edital, nos Anexos e nos Projetos. 19.20- A convocação para assinar o instrumento contratual deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de ser considerada como recusa injustificada, sem prejuízo das sanções previstas deste Edital e nos seus Anexos. 19.21- No julgamento das Propostas de Preços ofertadas deste certame, serão utilizados os critérios de desclassificação, elencados no artigo 48, da Lei 8.666/96. 19.22- O SENAI-DR/MT poderá por interesse próprio, devidamente justificado, revogar ou anular a presente licitação, no seu todo ou em parte, inclusive por vício ou ilegalidade, de ofício ou mediante provocação, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento dos envelopes, sem que caiba aos licitantes qualquer direito à reclamação ou indenização. 19.23- As Normas que disciplinam esta CONCORRÊNCIA serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, deste que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

20- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

20.1- A despesa decorrente da contratação, objeto desta licitação, correrá por conta do recurso específico do SENAI-DR/MT.

21- DO FORO

21.1- Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro Central da Região Metropolitana de Cuiabá, para dirimir dúvidas oriundas da aplicação deste Edital e de seus Anexos.

Cuiabá, 14 de outubro de 2008.

PATRÍCIA C. V. DE CAMARGO SALDANHA PRESIDENTE COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO


1/9

ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO CONCORRÊNCIA Nº 007/2008 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0843/2008

Contrato nº ...../2008 SENAI-DR/MT

CONTRATO DE EMPREITADA QUE FAZEM ENTRE SI, O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO – SENAI-DR/MT E A EMPRESA ......

Em sua sede situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4.301 SISTEMA FIEMT, nesta Capital, o SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 03.819.150/0001-10, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato, representado pelo Presidente em exercício do Conselho Regional do SENAI-DR/MT, Sr. Jandir José Milan, brasileiro, casado, portador do RG ........ SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº......., e por seu Diretor Regional, Sr Gilberto Gomes de Figueiredo, brasileiro, divorciado, portador do RG ........ SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº....... e a empresa ........, inscrita no CNPJ sob o n.º ........, Inscrição Estadual n.º ........., estabelecida na Avenida........., nº ....., Bairro........, município/UF: ......., neste ato representada pelo seu sócio-proprietário, Sr.........., brasileiro, portador do RG nº ...... SSP/....., e CPF ......, doravante denominada simplesmente, CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato a reger-se pelas Cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Da Licitação 1.1- O presente Contrato decorre de Licitação realizada através da CONCORRÊNCIA nº 007/2008/SENAI DR, Processo 0843/2008. CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto e Regime de Execução 2.1- O objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada para execução das obras de Reforma, Modernização e Ampliação do Prédio do SENAI JUÍNA/MT, com fornecimento de material e mão-de-obra, localizada na Rua das Dálias, nº 300, área desmembrada módulo 04, Juína/MT, conforme determinações deste, Projetos e especificações contidas no Edital e seus Anexos. 2.2 - Os serviços serão executados na forma deste instrumento, obedecendo integral e rigorosamente as descrições, especificações, instruções e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, passando todos estes elementos e documentos, assim como a proposta da CONTRATADA, depois de devidamente rubricada pelas partes contratantes, a constituírem parte integrante deste Contrato, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento e aceitam independentemente de anexação. 2.3 - A CONTRATADA não poderá subempreitar no todo ou em parte, os serviços, objeto do presente instrumento contratual sem a autorização prévia e expressa do CONTRATANTE. CLÁUSULA TERCEIRA – Da Execução da Obra 3.1- A CONTRATADA se obriga a executar os serviços rigorosamente, de acordo com o estabelecido na Cláusula acima, devendo arcar com todas as despesas concernentes a materiais e mão-de-obra, que serão sempre de primeira qualidade e especializada, bem assim todas as despesas relativas à instalação, equipamentos e ferramentas de sua propriedade ou alugadas que se fizerem necessárias à perfeita e cabal execução da obra. Ficará, outrossim, a cargo da CONTRATADA a realização de todos os ensaios tecnológicos, verificação de provas de materiais e equipamentos fornecidos, serviços e instalações executados ou de reparos que por ventura se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 3.2– A direção geral da obra, na forma da legislação vigente, será entregue ao Engenheiro habilitado, da CONTRATADA, o qual deverá ali permanecer por, no mínimo, 04 (quatro) horas diárias auxiliado por um encarregado geral, que deverá ali permanecer durante todo o período de execução da obra. 3.3- A CONTRATADA manterá, permanentemente, à frente dos trabalhos um encarregado geral, o qual deverá apresentar todo e qualquer esclarecimento referente ao andamento dos serviços.


2/9

3.4 – Para a perfeita execução e completo acabamento da obra e serviços, objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária para imprimir um andamento coerente com o cronograma fisico-financeiro da execução. 3.5– A CONTRATADA se obriga a cumprir, integralmente, no que se refere ao pessoal empregado na obra, a legislação vigente sobre tributos, obrigações trabalhistas, previdência social e acidentes de trabalho, por cujos encargos responderá unilateralmente, em toda a plenitude. 3.6 - A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às normas, recomendações, especificações e padrões da ABNT, as normas do Ministério do Trabalho, especialmente as NR 07, 15 e 18, assim como as recomendações adicionais e exigências das repartições e empresas concessionárias de serviços públicos. 3.7– Caberá à CONTRATADA todas as providências junto às repartições competentes e empresas concessionárias de serviços públicos, para que se façam as ligações (provisórias) e definitivas de água potável, esgoto, luz e força e telefone para o objeto deste instrumento, correndo por conta as despesas relativas às instalações, tarifas e consumo durante a execução dos trabalhos objeto do presente Contrato. 3.8– O entulho resultante de demolição ou perfurações, assim como os materiais que não possam ser aplicados nos serviços, serão, a juízo da fiscalização, removidos pela CONTRATADA, imediatamente ou de acordo com a marcha dos trabalhos, devendo a obra estar sempre limpa e desembaraçada. 3.9– A CONTRATADA poderá, mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, contratar com terceiros os elementos ou suas partes que constituem especialidades definidas, ficando a responsabilidade de todos os serviços assim executados, em qualquer hipótese, sob garantia da CONTRATADA, inclusive instalações e equipamentos especiais. 3.10– Compete à CONTRATADA a providência de todos os detalhes de execução necessários ao perfeito andamento dos serviços, os quais serão, sempre, submetidos à fiscalização para aprovação prévia. 3.11– A CONTRATADA providenciará, na obra, local adequado para sua fiscalização, que será procedida por pessoa indicada e credenciado pelo CONTRATANTE, fornecendo ao mesmo, todos os dados necessários à verificação da fiel execução do projeto, especificações, plantas, etc. Nesse local será mantido um “Diário de Obras”, com folhas numeradas, fornecido pela CONTRATADA, a ser rubricado, diariamente pelo representante da CONTRATADA e pela fiscalização, na qual serão, diárias e obrigatoriamente, lançados todos os fatos e/ou ocorrências relacionadas com a execução dos trabalhos, principalmente a data do término de cada etapa. 3.12– Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização, ou pessoas credenciadas para esse fim, deverão ser fornecidos imediatamente, salvo quando depender de verificação, através de cálculo ou teste, casos em que será concedido o prazo necessário. CLÁUSULA QUARTA – Das Modificações 4.1- Não serão admitidas quaisquer modificações ou alterações do projeto ou especificações por parte da CONTRATADA, sem prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE. 4.2- No caso de necessidade imperiosa de qualquer espécie de alteração ou modificação, será esta devidamente exposta ao CONTRATANTE, por escrito, e dependerá de sua autorização, ouvida previamente a fiscalização e seus consultores. 4.3- Havendo concordância do CONTRATANTE com qualquer alteração ou modificação, será a aquiescência comunicada, por escrito, à CONTRATADA, que apresentará ao mesmo, dentro do prazo estabelecido, o orçamento detalhado e o cronograma dos trabalhos a serem efetuados. Este orçamento deverá obedecer aos preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA.


3/9

4.4- Caso os trabalhos relativos à modificação ou alteração impliquem em dilatação de prazo total da obra, deverá tal circunstância ser também salientada, para prévia concordância do CONTRATANTE. 4.5- A CONTRATADA arcará com todos os prejuízos decorrentes da não obediência ao que ficou acima estabelecido.

4.6- Os eventuais serviços extracontratuais só serão executados, após a aprovação prévia do Diretor Regional do CONTRATANTE, mediante processo formalizado, do qual, além da justificação dos mesmos, constem, obrigatoriamente, os preços aprovados pela fiscalização e seus consultores, bem como, do respectivo TERMO ADITIVO. CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo para a Execução da Obra 5.1. Conforme cronograma, o prazo máximo previsto para execução das obras será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de assinatura do Contrato, que assim deverá ser cumprido fielmente. 5.2- As partes reservam-se o direito de relevar o prazo acima mencionado, quando ocorrer a necessidade de executar serviços não previstos no Contrato, desde que devidamente autorizados pelo CONTRATANTE, ou ainda, quando ocasionados por eventos decorrentes de força maior ou caso fortuito, a critério da fiscalização. 5.3- Os trabalhos deverão ser iniciados, no máximo, dentro de 05 (cinco) dias corridos, após a assinatura deste Contrato, sob pena de perda da caução em favor do CONTRATANTE. 5.4- Os prazos a que se referem a Cláusula Quinta deste instrumento, só poderão ser prorrogado, nos seguintes casos:

a) Quando houver paralisação, ou restrição na execução dos trabalhos por determinação escrita do CONTRATANTE;

b) Quando houver falta de elementos técnicos, cujo fornecimento, seja de responsabilidade do CONTRATANTE, desde que, notificado por escrito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c) Quando houver paralisação dos serviços, em virtude de chuvas contínuas por mais de 05 (cinco) dias, devidamente comprovadas pelo distrito meteorológico do Estado de Mato Grosso, corroborado pela fiscalização, e na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito;

d) Quando houver aumento de serviços decorrentes de alterações do projeto ou especificações não previstos ou Aditivos ao Contrato.

5.5- A CONTRATADA deverá solicitar, por escrito, a prorrogação no prazo durante a vigência do Contrato, instruindo o pedido com os comprovantes adequados, que justifiquem o pedido; 5.6- A extensão do prazo não implicará em qualquer custo adicional para o CONTRATANTE, salvo o disposto na alínea “d”, da cláusula 5.4, nem exonera a CONTRATADA de suas obrigações. CLAUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 6.1 – O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado conforme legislação vigente. Parágrafo único - Caso ocorra à emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra antes do prazo citado no item 6.1, o contrato será rescindido automaticamente. CLÁUSULA SÉTIMA - Do Preço 7.1- O CONTRATANTE pagará pelo total da obra a importância de R$.........(valor por extenso), quantia essa fixa e irreajustável, abrangendo todas as obras e serviços relativos ao objeto do presente Contrato, bem como, as despesas com fornecimento de materiais, mão-de-obra, encargos sociais, ferramentas e equipamentos, assistência técnica, administração,


4/9

benefícios, despesas gerais, etc., e mesmo aquelas não especificadas, cujo ônus será de exclusiva e única responsabilidade da CONTRATADA. 7.2- O preço dos serviços extraordinários decorrentes de modificações de projeto, devidamente autorizados pelo CONTRATANTE, será estabelecido, a partir dos preços unitários que figurem na Proposta apresentada pela CONTRATADA, cabendo à fiscalização analisar a ocorrência dos mesmos e, conseqüentemente, aceitá-los ou não.

7.3– O pagamento será feito, por solicitação da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis após o término de cada etapa do serviço, baseado exclusivamente em medições dos serviços executados, medições estas realizadas de acordo com o cronograma físico-financeiro devidamente aprovado, com assistência da fiscalização do CONTRATANTE e de comum acordo com a CONTRATADA, reservando-se ao CONTRATANTE a decisão ou não do pagamento dos serviços executados fora das especificações técnicas. 7.4- Não poderá a CONTRATADA pleitear quaisquer acréscimos de preços sob alegação de falhas, omissões ou inexequibilidade de qualquer parte do projeto, entendendo-se previsto no preço total, constante na proposta o custo dos serviços e modificações que forem imprescindíveis à execução da obra. CLÁUSULA OITAVA - Do Pagamento 8.1- O pagamento do preço contratado será efetuado mediante cotas parciais, baseadas em etapas efetivamente executadas, conforme o estabelecido no cronograma físico-financeiro, após aprovação e atestado do Setor Competente;

8.1.1– As faturas serão pagas após o visto da fiscalização, comprovada a efetiva e adequada execução dos serviços a que se referirem, mediante autorização da Administração Superior do CONTRATANTE, bem como deverão vir acompanhados das guias de recolhimento dos encargos sociais: GRPS e FGTS e tributos: ISS, referentes ao mês, e da cópia dos recibos de pagamento dos funcionários utilizados na obra, neles devendo constar o pagamento das horas extras caso haja;

8.1.2– O SENAI-DR/MT, através da sua tesouraria pagará, exclusivamente, a cobrança relativa ao término de cada etapa do serviço, baseado exclusivamente em medições dos serviços executados, objeto do presente certame apresentada por meio de Ordem Bancária emitida por processamento eletrônico, em Instituição Financeira indicada e credenciada pela licitante vencedora no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

8.2- O pagamento da última parcela será efetuado em até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento provisório de todo o objeto da licitação, bem como do habite-se emitido pela prefeitura e do CND do CEI da obra emitida pelo INSS, por uma Comissão especialmente designada pelo SENAI-DR/MT, o qual adotará o procedimento abaixo:

a) Verificar se tudo foi executado de acordo com as disposições do Edital, do Contrato, projetos e especificações gerais;

b) Notificar a empresa contratada das irregularidades observadas, cuja notificação será anexada ao processo original e encaminhadas à Diretoria Regional do SENAI-DR/MT. No Caso de inexistência de irregularidades será preparado o Termo de Recebimento Provisório e liberada a última parcela do pagamento;

8.3- Decorridos 90 (noventa) dias do recebimento provisório, sem que se revelem vícios ou defeitos em toda a obra, a comissão de recebimento expedirá o Termo de Recebimento Definitivo; 8.4- Fica expressamente vedada ao vencedor da licitação, a negociação de Faturas ou Títulos de Crédito com Instituições Financeiras e/ou Factorings. CLÁUSULA NONA - Das Penalidades e Dos Atrasos e Interrupções 9.1- Aplicar-se-á à CONTRATADA, ressalvada os motivos de força maior, descritos no item 9.2 e suas alíneas, devidamente comprovadas, as multas do item 9.3 e suas alíneas;

9.2- São considerados motivos de força maior, para isentar de multa, os atrasos decorrentes de:


5/9

a) interrupção nos meios de transportes;

b) casos de calamidade pública, inclusive chuvas torrenciais e suas conseqüências;

c) Acidentes que impliquem em retardamento na execução da obra, sem culpa da CONTRATADA; d) Falta de energia elétrica ou de água, sempre que tais faltas, independerem dos recursos técnicos financeiros da CONTRATADA;

e) Greve generalizada dos operários e empregados, sem culpa da CONTRATADA;

f) Modificações no projeto, desenhos ou especificações da obra, que não tinha sido comunicado à CONTRATADA com a devida antecipação;

g) Falta de pronunciamento do CONTRATANTE, durante o período de atraso;

h) Falta ou culpa do próprio CONTRATANTE;

i) Aumento da quantidade de serviços decorrentes de alterações não previstas ou Aditivas do Contrato.

9.3– Será devido, pela CONTRATADA, as seguintes penalidades nos seguinte casos:

a) 0,3% (três décimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na entrega do serviço;

b) 0,3% (três décimos por cento) do valor da etapa do serviço, por dia de atraso no cumprimento do prazo previsto no cronograma para a execução da etapa do serviço;

c) 0,03% (três centésimo por cento) do valor do Contrato por dia, no descumprimento de qualquer Cláusula ou condições não abrangidas pelos itens anteriores, inclusive a infringência a qualquer item das especificações ou das normas de serviços;

d) Multa, correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato, nos casos previstos, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir as perdas e danos a quem der causa ou ainda pela inexecução total ou parcial do contrato;

e) A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações expressamente concedidas pela Contratada, nos casos de impedimentos efetivamente constatados, conforme registro no Diário de Obras;

f) O valor da multa aplicado será descontado dos pagamentos ou da quantia eventualmente prestada como garantia ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.4– As penalidades por infração de qualquer das Cláusulas do presente Contrato, inclusive as multas previstas, são autônomas e a aplicação de uma não exclui a da outra. 9.5- A inexecução total ou parcial do Contrato, excluído as hipótese de caso fortuito e força maior, acarretará a Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades: advertência por escrito, multa conforme alínea ‘d” do item 93, rescisão, declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar ou contratar com as Entidades do Sistema FIEMT, por prazo não superior a dois anos. 9.6- Fica facultada a defesa prévia da Contratada, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de dois dias úteis, contados da intimação do ato. CLÁUSULA DÉCIMA - Da Responsabilidade 10.1- A CONTRATADA declara conhecer, perfeitamente a área onde serão executadas as obras, não podendo, sob pretexto algum, alegar desconhecimento da mesma, das condições de acesso e demais pormenores, devendo obter toda e qualquer Licença ou Alvará, inclusive ambientais e/ou culturais, relativas à obra, encaminhando cópia autenticada ao CONTRATANTE.


6/9

10.2- Todos os serviços mencionados em qualquer dos documentos que integram o presente Contrato, tais como: plantas, cortes, detalhes, especificações, normas, instruções, fornecidos pelo CONTRATANTE, serão de responsabilidade direta da CONTRATADA, devendo a mesma ainda, efetuar todos os controles necessários para assegurar a qualidade dos materiais usados na obra, responsabilizando-se pelos mesmos, como ainda, obedecer rigorosamente às normas da ABNT. 10.3- Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as providências e despesas legais necessárias à completa conclusão e entrega das obras, bem como, as ligações de água, esgoto, luz e força, obtenção do “HABITE-SE” da obra, junto a entidade competente, como também a quitação com o INSS para fins de averbação no Registro de Imóveis e demais providências necessárias, exigidas pelas repartições competentes. A aceitação definitiva das obras estará condicionada à apresentação da documentação, comprovando a execução dessas providências.

10.3.1– As guias de recolhimento de impostos e outros comprovantes fiscais deverão ficar à disposição do CONTRATANTE por pelo menos 02 (dois) anos;

10.3.2- A CONTRATADA reconhece por este instrumento, que é única e exclusiva responsável em qualquer caso por dano e prejuízos que eventualmente venham sofrer o CONTRATANTE, em coisa, propriedade ou pessoas de terceiros, em decorrência de execução das obras, correndo às expensas, sem responsabilidade de ônus para o CONTRATANTE, as indenizações ou ressarcimentos que tais danos ou prejuízos ocasionarem, não podendo invocar, em seu favor a presença da fiscalização.

10.4– A CONTRATADA deve implantar e fazer cumprir as NR’s 06, 07, 15 e 18, da Portaria MTb Nº 3.214/78, correndo por sua conta as despesas decorrentes, devendo esta ainda fornecer e exigir o uso de EPI’s pelos seus funcionários.

10.4.1– A CONTRATADA não ficará exonerada da obrigação de empregar o maior rendimento e segurança dos trabalhos e dos serviços, mesmo que a fiscalização do CONTRATANTE, não lhe faça exigência a respeito.

10.5– A guarda e vigilância dos materiais, equipamentos e documentos necessários à obra, tanto da CONTRATADA como da fiscalização, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 10.6– Correrão também exclusivamente por conta da CONTRATADA, as conseqüências de:

a) Negligência, imperícia ou imprudência;

b) Imperfeição ou insegurança da obra;

c) Falta de solidez dos trabalhos executados, mesmo após o término do presente Contrato, consoante normas em vigor;

d) Informações relativas ao direito de privacidade industrial;

e) Acidente de qualquer natureza com empregados, materiais ou aparelhagens;

f) Caso fortuito ou força maior.

10.7- Ocorrendo incêndio ou outro sinistro que atinja os serviços, as partes atingidas serão reparadas ou refeitas pela CONTRATADA, a juízo exclusivo da fiscalização, iniciando os trabalhos, dentro de 05 (cinco) dias corridos de notificação. 10.8- A aceitação de qualquer título da obra executada, não acarretará de modo algum a exoneração da CONTRATADA e seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos relacionados com a execução dos serviços convencionados e dando como aceitos, não cabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus, participação ou co-responsabilidade direta ou indireta, danos ou prejuízos devido à falhas, deficiência ou impropriedades de ordem técnica verificada nas instalações ou serviços executados pela CONTRATADA ou seus prepostos.


7/9

10.9- É vedada a subcontratação dos serviços objeto deste Contrato, salvo se for previamente e expressamente aprovada pelo CONTRATANTE. 10.10– A CONTRATADA obriga-se a assumir o pólo passivo de ações judiciais interpostas contra o CONTRATANTE em razão ou em decorrência da obra objeto deste Contrato.

10.11- A CONTRATADA deverá apresentar ao fim de cada etapa, em conjunto com a nota fiscal, no mínimo 12 (doze) fotografias coloridas, formato 15x20cm e os seus respectivos negativos, os quais deverão retratar o andamento da obra.

10.12- O abandono da obra, por parte da CONTRATADA, o que será constatado e considerado se ocorrer sua interrupção injustificada por mais de 48 (quarenta e oito) horas, implicará na imediata e automática rescisão do presente Contrato, independente de qualquer aviso ou notificação. 10.13- Nos termos do Código Civil, a CONTRATADA, responderá durante 05 (cinco) anos a contar da data da aceitação definitiva dos serviços, pela solidez e segurança dos mesmos, não só em razão material e mão-de-obra, como também do solo. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Da Fiscalização 11.1- A CONTRATADA facilitará por todos os meios e execução os trabalhos da fiscalização da obra que será exercida por Engenheiro credenciado pelo CONTRATANTE. 11.2- A fiscalização não poderá dar ordens diretamente ao pessoal da CONTRATADA. Toda observação da obra deverá ser feita ao representante da CONTRATADA no canteiro da obra e registrado no Livro de Ocorrência (Diário de Obra). 11.3– As decisões da fiscalização do CONTRATANTE, sobre dúvidas e questões surgidas sobre a execução dos serviços, serão consideradas definitivas e irrevogáveis, salvo decisão de ordem Superior do CONTRATANTE. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Aceitação da Obra 12.1- O CONTRATANTE só aceitará, a qualquer título, ouvida a fiscalização, os serviços que estiverem de acordo com as especificações e demais detalhes e que apresentem acabamento perfeito. Os serviços que no parecer da fiscalização, não reunirem tais condições, serão rejeitados, cabendo à CONTRATADA, todos os ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto a prazos e despesas. 12.2- Uma vez concluídos todos os trabalhos e por solicitação escrita da CONTRATADA, o CONTRATANTE, através de uma Comissão especialmente designada pelo Diretor Regional do SENAI-DR/MT, procederá a vistoria da obra e emitirá um Termo de Recebimento Provisório em 02 (duas) vias de igual teor e conteúdo, devidamente rubricadas e assinadas pelas partes, desde que, realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e modificações, se constate estar a mesma, perfeitamente acabada, bem como, efetivadas as ligações de água, esgoto, luz e força, segundo as especificações do projeto e, ainda, concedido o devido “Habite-se” pelo órgão competente. 12.3- Decorridos 90 (noventa) dias do recebimento provisório da obra e uma vez constatado o bom estado de funcionamento e a boa qualidade da execução da obra, o CONTRATANTE, através da Comissão citada no item 12.2 acima, emitirá um termo de recebimento definitivo em 02 (duas) vias de igual teor, devidamente rubricadas e assinadas pelas partes, do qual constará obrigatoriamente, que o prazo, mencionado no Art. 618 do Código Civil, será contado, em qualquer hipótese, a partir da data do referido Termo. 12.4- O CONTRATANTE não emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, nos casos seguintes:

a) Não tiverem sido atendidas todas as reclamações da fiscalização, relativas a defeitos, ou imperfeições, que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e serviços executados;


8/9

b) Se as pendências trabalhistas relativas aos empregados da obra, especialmente, a falta de pagamento de salário não houver sido liquidada;

c) Se forem constatadas pendências de ordem fiscal ou parafiscal;

d) Se a CONTRATADA deixou de efetuar o pagamento à fornecedores de material, bem como, a prestadores de serviços, utilizados na edificação e/ou não proceder a remoção do entulho, materiais que sobraram e reparar os eventuais estragos feitos a qualquer obra, ou instalação pública.

12.5- No caso de execução de serviços imperfeitos ou em desacordo com especificações, devidamente constatada pela fiscalização, ou uma vez comprovada, a inadimplência de qualquer obrigação contratual, o CONTRATANTE poderá optar pela rescisão ou qualquer outra medida que melhor convier. 12.6- O CONTRATANTE estará, automaticamente, emitido na plena posse da obra com todos os materiais e acessórios após o recebimento provisório da mesma. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Rescisão 13.1- O presente Contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial:

a) Se a CONTRATADA deixar de iniciar os serviços dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da assinatura do Contrato;

b) Se paralisar as obras pelo espaço de 48 (quarenta e oito) horas sem motivos justificados;

c) Em caso de inadimplência de qualquer das Cláusulas contratuais;

d) Ocorrendo liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA;

e) Na eventualidade da CONTRATADA utilizar o presente Contrato, para fins de caução ou de garantias de quaisquer espécies, sem anuência expressa do CONTRATANTE.

13.2- Rescindido o Contrato, o CONTRATANTE sem prejuízo da exeqüibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive, por multas expostas, entrará na posse imediatamente de todos os serviços executados, bem como, de todo o material e equipamentos existentes no local da Obra, renunciando a CONTRATADA ao exercício de retenção sobre eles, que no entanto, deverão ser arrolados na presença de duas testemunhas, para ulterior acerto de contas, estes poderão ser utilizados pelo CONTRATANTE, sem quaisquer ônus adicionais, para a conclusão da obra. 13.3- Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas de providências que se tornarem necessárias para a regulamentação do presente Contrato. 13.4- Quando a iniciativa da rescisão, sem justa causa, partir da CONTRATADA, esta indenizará o CONTRATANTE no valor total restante dos trabalhos a serem executados. O valor desses serviços será levantado pela fiscalização. 13.5- Não caberá à CONTRATADA, indenização de qualquer espécie, seja a que título for, caso o presente ajuste seja rescindido por inadimplência de qualquer uma das normas contratuais vigentes, termos em que a CONTRATADA será considerada responsável para todos os efeitos legais. 13.6- Ocorrendo a rescisão, em quaisquer hipóteses anteriores, a CONTRATADA perderá a favor do CONTRATANTE, todas as Garantias, recolhidas nos termos deste Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro em Geral 14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou questões que possam surgir no cumprimento das Cláusulas do presente Contrato, renunciando outros, por mais privilegiados que sejam.


9/9

14.2- E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um mesmo efeito, assim como duas testemunhas abaixo, a tudo presente.

Cuiabá/MT, ......... de ............. 2008

JANDIR JOSÉ MILAN Presidente em exercício do Conselho Regional

SENAI-DR/MT

Sócio Proprietário CONTRATADA

GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO Diretor Regional SENAI-DR/MT

Testemunhas: 1. _________________________ 2. ______________________________ RG Nº RG N.º


ANEXO II - MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA CONCORRÊNCIA Nº 007/2008/SENAI – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0843/2008

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GERANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

CARTA FIANÇA Nº......... BANCO:............. Ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça nº 4.301 - Ed. SISTEMA FIEMT Bairro: Bosque da Saúde (CPA) – Cuiabá/MT, CEP: 78050-000 REF.: FIANÇA BANCÁRIA PARA GERANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL Prezados Senhores: 1- Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o Banco.................. com sede nesta Capital, na ......., nº...... inscrito no CNPJ/MJ nº....., por seus representantes legais, abaixo assinados, declara-se fiador e principal pagador da empresa........... com sede........., nº...... na cidade.......... inscrita no CNPJ/MF nº..... até o limite de R$......... (extenso), para efeito de garantir o cumprimento das obrigações da CONCORRÊNCIA nº 07/2008/SENAI constante do Processo Administrativo n° 0843/2008, cujo objeto é a contratação de serviço de obras de Reforma, Modernização e Ampliação do Prédio do SENAI JUÍNA/MT. 2- A fiança, ora concedida, corresponde ao percentual de 10% do valor do Contrato, nos termos do Art. 27 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e o Art. 56 da Lei 8666/93, assegurando à execução do Contrato correspondente, por parte da empresa afiançada, inclusive no prazo em que for convocada pelo SENAI-DR/MT para a sua assinatura. E o valor da fiança presentemente concedida poderá ser recebido por essa empresa, a qualquer tempo, independentemente de autorização da afiançada, de ordem judicial ou extrajudicial, ou ainda, de qualquer prévia justificação, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da solicitação, feita por escrito pelo SENAI-DR/MT. 3- Este Banco renuncia, expressamente, aos benefícios estatuídos no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, e declara sob as penas da Lei que: 3.1- Está legal e estatutariamente autorizado a assinar a presente Carta de Fiança. 3.2- Esta fiança acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigências da legislação bancária, regulamentações e determinações do Banco Central, aplicáveis à espécie. 3.3- O Fiador e principal pagador não está ligado a nenhum grupo da empresa afiançada. 3.4- O valor da presente fiança se contém dentro dos limites permitidos por aquele órgão federal. 4- A presente Fiança Bancária vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do Contrato, prorrogável automaticamente, por iguais períodos, até a consecução das obrigações contratuais. 5- Constituirá, também, prova suficiente para desobrigar o fiador do compromisso assumido, a devolução da via original desta Carta de Fiança. Cuiabá/MT, ......../.........../2008 BANCO.............................

___________________ Assinatura

Observação Importante: Firma Reconhecida

SESI FIEMT SENAI IEL Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4193 Serviço Social Federação das Serviço Nacional Instituto CEP 78055-500 - Cuiabá - MT da Indústria Indústrias no de Aprendizagem Euvaldo Lodi Fone / Fax: (065) 3611-1597

1

MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SENAI JUINA Juina - MT

Arq. Carlos Fredericco Gahyva CREA-1200188888


2

1.0 - INTRODUÇÃO

O SENAI - visando facilitar a compreensão, da Obra de AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO

SENAI JUINA , sito à Rua das Dálias, área desmembrada modulo 04 , vem através deste documento apresentar a sistemática de construção e execução da obra, através do presente Caderno, contendo todos os elementos necessários ao perfeito entendimento dos serviços, assim contemplando os projetos, que serão utilizados como guia dos proponentes, possibilitando a elaboração de orçamentos pela empresa construtora e como diretriz dos serviços e obras, ou aplicação de materiais, equipamentos e instalações.

Este Caderno descreve, de forma ordenada, os materiais de construção utilizados (Especificações de Materiais e Equipamentos), determinando as técnicas exigidas para o seu emprego (Normas de Execução) e indicando o lugar e que materiais serão empregados (Discriminações Técnicas).

2.0 – DEFINIÇÕES 2.1 - CADERNO DE ENCARGOS Conjunto de especificações, critérios, condições e procedimentos técnicos estabelecidos pelo Contratante para a contratação, execução, fiscalização e controle de obras ou serviços. 2.2 - CONTRATADA Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislação em vigor, para execução da obra ou serviço. 2.3 - CONTRATANTE SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 2.4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Representação gráfica do andamento previsto para a obra ou serviço, em relação ao tempo e respectivos desembolsos financeiros. O Cronograma Físico-Financeiro é dividido em itens e etapas: a)Item: cada uma das “fases” e “atividades” previstas no orçamento;

b)Etapa: cada uma das partes em que se divide o desenvolvimento das obras ou serviços, em relação aos prazos ou cronogramas contratuais. 2.5 - DIÁRIO DE OBRA

Livro em que são registradas diariamente pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da obra ou, quando necessário, do serviço. 2.6 - DISCRIMINAÇÃO TÉCNICA Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execução a serem empregados na obra ou serviço. 2.7 - DISPOSIÇÕES GERAIS Conjunto de normas, instruções e procedimentos técnicos para a licitação, contratação e fiscalização de obras ou serviços. 2.8 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Normas destinadas a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos semi-acabados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semi-acabados. 2.9 - FISCALIZAÇÃO Atividade de acompanhamento sistemático da obra ou serviço de Engenharia e Arquitetura, verificando o cumprimento das disposições contratuais em todos os seus aspectos.


3

2.10 - INSTRUÇÕES TÉCNICAS Conjunto de indicações para se tratar e levar a termo um serviço técnico de Engenharia e Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos de Serviços. 2.11 - MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES Materiais ou equipamentos que desempenham idêntica ou superior função construtiva e apresentam as mesmas características dos especificados. 2.12 - MEDIÇÃO Apuração dos quantitativos e valores realizados das obras ou serviços, de acordo com a programação do Cronograma Físico-Financeiro aprovado pelo CONTRATANTE. 2.13 - OBRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Trabalho segundo as determinações do projeto e as normas adequadas, destinado a edificar, adaptar, recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformação, preservação, recuperação ou intervenção no ambiente natural, doravante denominado simplesmente obra. 2.14 - PRAZO GLOBAL É o prazo, em dias corridos, para a realização total das obras ou serviços, previsto no Ato Convocatório. 2.15 - PRAZO PARCIAL

È o prazo, em dias corridos, para realização de cada uma das etapas do Cronograma Físico - Financeiro. 2.16 - PROJETISTA Equipe ou profissional autor do(s) projeto(s). 2.17 - PROJETO Definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e financeiros de uma obra ou serviço, com base em dados, elementos, informações, estudos, discriminações técnicas, cálculos, desenhos, normas, projeções e disposições especiais. 2.18 - PROJETO BÁSICO Conjunto de elementos que definam a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, com a definição técnica e dimensional da solução adotada, contendo a concepção clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicação de todos os componentes, características e materiais a serem utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo final e prazo de execução, bem como sejam suficientes à contratação do mesmo. 2.19 - PROJETO CONCLUÍDO ("AS BUILT") Definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, resultantes do Projeto Executivo, com as alterações e modificações ocorridas durante a execução. 2.20 - PROJETO EXECUTIVO Conjunto de desenhos, discriminações técnicas, memoriais descritivos, Caderno de Encargos, cronogramas físico-financeiro e demais elementos que formam a definição completa da obra ou serviço, suficientes à execução completa da mesma.


4

2.21 - RECEBIMENTO DEFINITIVO Ato de aprovação e aceitação da obra ou serviço de forma conclusiva, formalizado através do Termo de Recebimento Definitivo – TRD, conforme edital 2.22 – RECEBIMENTO PROVISORIO Ato de aprovação e aceitação condicional das obras ou serviços, formalizado através do Termo de Recebimento Provisório – TRP, conforme edital. 2.23 – SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Serviços que envolvem atribuições profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a supervisão, acompanhamento, orientação técnica, coordenação, estudo, planejamento, projeto, especificação, assistência técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo, parecer técnico, elaboração de orçamento, apropriações e fiscalização, sondagens e topografia. 3.0 – FASES DA LICITAÇÃO 3.1 – APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO As empresas licitantes deverão apresentar o orçamento de acordo com o modelo de Planilha Orçamentária fornecidas pelo SENAI. Todas as células e colunas deverão ser obrigatoriamente preenchidas e utilizadas da forma prevista, bem como as linhas principais dos itens. O orçamento fornecido pelo SENAI é referencial, cabendo obrigatoriamente às empresas licitantes a verificação das quantidades de todos os itens e seus respectivos valores de mercado. 3.2-CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO As empresas licitantes deverão apresentar o cronograma físico-financeiro para a execução total do objeto que está sendo licitado. O cronograma proposto deverá ser apresentado na estrutura conforme modelo fornecido pelo SENAI contendo obrigatoriamente os campos solicitados, e será submetido à aprovação prévia do CONTRATANTE. 4.0 – FASES DA OBRA 4.1 – PROJETO , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, serão executados sem autorização prévia e expressa do SENAI, e do Profissional responsável pelo projeto POR MEIO DA FISCALIZAÇÃO, que procederá à sua formalização com lançamentos no Diário de Obras ou através do respectivo Termo Aditivo. Todos os materiais e/ou equipamentos a serem empregados nas obras deverão ser novos, de 1ª linha, devendo satisfazer rigorosamente às Especificações de Materiais e Equipamentos. Não será admitido o emprego de materiais usados e/ou qualidade inferior. A CONTRATADA só poderá aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submetê-lo a exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o previsto. O SENAI se reserva no direito de, em qualquer época solicitar testes e ensaios de qualquer peça, material, elemento ou parte da construção, podendo rejeitá-las, observadas as normas e especificações da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA. As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalização, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.


5

Poderá ser admitida a utilização de material especificado por outro fabricante, devendo a CONTRATADA apresentar, por escrito, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido, com o orçamento do material especificado na substituição da proposta. A consulta à FISCALIZAÇÃO sobre similaridade deverá ser efetuada com antecedência pela CONTRATADA em tempo oportuno, não admitindo a Fiscalização, em nenhuma hipótese, que a referida consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato. Caberá à parte interessada na substituição o ônus da apresentação de toda a documentação necessária à análise. A similaridade será julgada, em qualquer caso, pelo SENAI, sendo-lhe facultado acatá-la ou não. 4.2 - PROGRAMAÇÃO A programação da obra será feita mediante acordo com a Fiscalização do SENAI, que determinará as etapas e locais prioritários para a execução das obras, serviços e instalações. O SENAI disponibilizará um espaço coberto, na própria edificação já existente que será cedido provisoriamente para uso pela Construtora como depósito e escritório. Esse espaço deverá ser mantido em constante ordem e limpeza, cabendo a construtora o ônus da reparação de eventuais danos que seu uso causar.

O itinerário de materiais, equipamentos e operários deverão ser previamente acordados entre a Construtora, a gerência local e a fiscalização a fim se minimizar transtornos e riscos às atividades do SENAI, preservando a integridade dos alunos, docentes, técnicos e demais freqüentadores; obedecendo ao cronograma previamente estabelecido e aprovado pelo SENAI.

A localização das instalações provisórias obedecerá à programação a ser aprovada pela Fiscalização do SENAI. A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitados pelo SENAI, os elementos necessários à apropriação dos serviços, bem como dados estatísticos. A CONTRATADA deverá apresentar ao SENAI, sempre que solicitado, o programa de produção por etapa e produção progressiva dos trabalhos, com a quantidade, o tipo e característica de cada serviço, de modo a se conhecer a perfeita situação do Cronograma. 4.3 – FISCALIZAÇÃO DO SENAI A Fiscalização será exercida por profissionais, Engenheiros e/ou Arquitetos (Engenheiro Fiscal), designados pelo SENAI, a qual será investida de plenos poderes para:

a) Solicitar da CONTRATADA a substituição, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional ou operário que embarace a sua fiscalização;

b) Rejeitar serviços defeituosos ou materiais que não satisfaçam às obras contratadas, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem ônus para o SENAI e sem alteração do Cronograma (ocorrendo tal hipótese, a CONTRATADA deverá tomar as providências que se fizerem necessárias dentro do prazo de 48 horas)

c) A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA de sua responsabilidade pela execução das obras, serviços e instalações contratadas. 4.4 – MEDIÇÕES As medições dos serviços efetivamente realizados serão executadas pela Fiscalização, que expedirá o Boletim de Medição e/ou o Relatório de Obra. 4.5 - DIARIO DE OBRA Deverá ser fornecido um livro Diário de Obras, em 03 vias. Toda comunicação entre a CONTRATADA e a Fiscalização deverá ser feita por escrito através do Diário de Obra.

Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA deverá registrar, diariamente, o número e a qualificação dos operários em serviço e uma descrição sucinta dos serviços em andamento.


6

5.0 – RELAÇÃO DE PROJETOS

Folha n° TÍTULO 01 Planta Baixa – Demolir e Construir / Fachada / Corte AA / Corte BB 02 Planta Baixa – Modernização / Planta de Cobertura/ Locação e

Situação 03 Projeto Lógico 04 Projeto Telefone 05 Projeto Elétrico 06 Projeto Hidráulico 07 Projeto Sanitário 08 Projeto Estrutural - Fundações 09 Projeto Estrutural – Respaldo 10 Projeto Estrutural – Pórticos Fachada

6.0 – PROGRAMA DE NECESSIDADES

O presente PROJETO tem por objetivo atender o SENAI - UNIDADE OPERACIONAL JUINA-MT na

execução dos serviços de REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SENIA JUINA, sito a Rua das Dálias , Área Desmembrada Modulo 04 - Juina / MT.

A concepção deste projeto norteou-se pela busca de uma linguagem arquitetônica padrão, já utilizada na reforma e modernização de unidades do SENAI em Mato Grosso, como também na solução de problemas existentes visando a modernização das atuais instalações.

Para melhor compreensão e interpretação deste Memorial e seus anexos, o Projeto foi estruturado da seguinte forma: 6.1 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL A modernização da fachada visa acompanhar os novos padrões de cores utilizados nas demais unidades do SISTEMA FIEMT, e criar um padrão para as demais unidades do SENAI. Compreende na colocação de platibandas metálicas, criação de portal de acesso principal e gradil (brise) com novas comunicações visuais. 6.2 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 01

O bloco 01receberá uma ampliação no setor administrativo, nas salas, no laboratório de informática e sanitários para do PNE’s, projetado para proporcionar maior conforto aos usuários e funcionários, consistindo na criação de um hall central que divide e orienta o setor administrativo das salas de aula, permitindo um maior controle dos acessos públicos. Áreas e Dimensões: Hall com 26,10m²

Recepção com 9,00m² Atendimento ao Publico com 12,60m² Secretaria Escolar com 11,85m² Sala de atendimento ao Aluno com 5,08m² Sala do professores com 17,20m² Núcleo de Pedagogia com 7,87m²

Núcleo Administrativo e Financeiro com 8,88m² Gerencia com 11,65m² Tesouraria com 6,00m²


7

W.C. Masculino com 14,10m² W.C. Feminino com 9,90m² PNEE com 5,50m² Almoxarifado com 4,18m² Cozinha com 12,67m² Sala 01 com 58,90m² Sala 02 com 58,31m² Biblioteca com 29,84m² Laboratório de Informática com 61,84m²

6.3 – REFORMA DO BLOCO 2 O Bloco 2 receberá modificações em sua Fachada Frontal e Fundos , bem como divisões internas com paredes de gesso acartonado, pintura e manutenção do telhado. 6.4 – CRIAÇÃO DO BLOCO 3 (AUDITORIO) Criação de um Bloco para fins de Auditório, seguindo os Padrões de fachada e pintura atual utilizado pelo Senai. 7.0 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, os projetos fornecidos e as

especificações complementares no que couber, ao contido neste MEMORIAL DESCRITIVO, em seu poder e de seu conhecimento.

A CONTRATADA deverá atender a toda e qualquer orientação técnica e limitações impostas no projeto e em caso de dúvida consultar os autores do projeto.

Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os materiais, acessórios, mão de obra, mesmo que não explicitamente descrito nas especificações e/ou projetos, porém indispensáveis à adequada montagem e funcionamento dos sistemas propostos.

Compete à Empresa proponente fazer visita prévia ao local da obra para proceder minucioso exame das condições do terreno e das edificações já existentes, averiguar os serviços a serem executados e materiais a serem empregados, antes da apresentação da Proposta. Quaisquer dúvidas referentes ao escopo dos fornecimentos e serviços e/ou nos projetos ou especificações, deverão ser comunicadas por escrito ao SENAI, conforme previsto no Edital, visto que, depois de apresentada a proposta de valores ao SENAI, não será acolhida nenhuma reivindicação.

A CONTRATADA será responsável técnica e financeiramente por todas as adaptações que se fizerem necessárias no transcorrer das obras e deverá isolar adequadamente as áreas de trabalho. Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. A planilha de orçamento da obra apresentada pelo SENAI deverá ser tomada como orientativa. A obra deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou pertence da CONTRATADA e com as instalações em perfeito funcionamento. 7.1 - AMOSTRAS

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação prévia da Fiscalização amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra.


8

7.2 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a

CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria de Recebimento Provisório, bem como as surgidas neste período.

7.3 - APROVAÇÃO DE PROJETOS

Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será de responsabilidade da CONTRATADA.

7.4 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA

A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida, no início da obra.

7.5 CND do INSS

A CONTRATADA deverá providenciar no início da obra a matrícula da mesma junto ao INSS para o devido recolhimento e posterior entrega da CND – Certidão Negativa de Débito da Obra

7.6 LIGAÇÕES DEFINITIVAS

Após o término da obra ou serviço, a CONTRATADA deverá providenciar as ligações definitivas de água, energia elétrica, telefone, e quaisquer outras que se fizerem necessárias.

7.7 IMPOSTOS Correrão por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral. 7.8 TRANSPORTE DE MATERIAIS

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de responsabilidade da CONTRATADA.

7.9 - ARREMATES FINAIS

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização do SENAI .

7.10 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL – EPC E EPI

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva e Individuais que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como os demais dispositivos de segurança.

7.11 - DOCUMENTAÇÃO

A CONTRATADA deverá providenciar toda e qualquer documentação necessária para a total execução dos serviços contratados.

8.0 – CONSIDERAÇÕES TECNICAS 8.1 - PROJETOS

Todas as medidas contidas em projeto deverão ser conferidas in loco antes de sua execução, no caso de erro ou divergência entre as indicações de projeto (cotas, dimensões, locação e etc.), deverá ser comunicado ao autor do projeto e fiscalização para tomada de decisão.


9

Será observada obediência de todas as particularidades contidas no projeto arquitetônico, estrutural e elétrico fornecidos.

Detalhes não contidos em projeto necessários deverão ser comunicados ao autor de projeto e fiscalização, com a devida proposta desenvolvida pelos técnicos da Construtora para apreciação da fiscalização. 8.2 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Será de a responsabilidade da construtora demarcar e interditar parcialmente as áreas de interferência na medida em que as etapas do trabalho vão se sucedendo, tal demarcação deverá seguir todas as normas de segurança pertinentes, e municipais, sendo a Construtora responsável por algum dano ao Contratante ou a terceiros causado pela realização das obras aqui tratadas, correndo a suas expensas o ônus total da reparação. 8.3 - PLACA DE OBRA

Deverá ser instalado a(s) placa(s) de regulamentação, seguindo as dimensões e dizeres nominativos da obra em comum acordo com a fiscalização.

As placas deverão ser executadas em folha de aço galvanizado com pintura esmalte sintético, devidamente fixadas em quadros de madeira, dimensão de 2,50 x 1,25 m; 8.4 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

A obra terá toda instalação provisória necessária ao seu bom funcionamento e obedecendo a normas pertinentes, tais como: depósito, sanitários, água, energia elétrica, telefone, podendo ser utilizada as dependências já existentes para essa finalidade em comum acordo com a fiscalização que analisará as necessidades a fim de não ocasionar transtornos e/ou comprometimentos ao andamento das obras.

Os tapumes quando necessários serão executados com tela em PVC vermelha , obedecendo às exigências municipais e de segurança. Nesse fechamento devem-se observar os elementos de vedação para não se localizarem sobre as linhas do perímetro, possibilitando desta forma a perfeita realização dos serviços. 8.5 - LIMPEZAS E PREPARO DO TERRENO

Os serviços de limpeza, roçado e derrubada de arvores, destocamento, remoção de entulho quando necessários para o perfeito andamento da obra deverão ser executados de forma prévia.

Deverá ser feito, sempre que necessário a limpeza periódica do local da obra de forma a evitar o acumulo de entulhos, não prejudicando o funcionamento do prédio existente.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições serão executados de acordo com as exigências da municipalidade local.

8.6 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

As demolições, principalmente as de abertura de vãos parciais, deverão ser feitas de maneira cuidadosa e com o emprego de ferramentas de cortes apropriadas, de forma a efetuar-se somente a remoção dos trechos necessários para a reforma, evitando desagregação dos trechos contíguos, conforme as disposições dos projetos.

Inclui-se neste item a recomposição total dos revestimentos adjacentes, bem como a retirada de todo o entulho do local.

Todos os materiais e equipamentos, retirados na demolição e julgados reaproveitáveis pela Fiscalização, serão cuidadosamente acondicionados e transportados pela CONTRATADA até local designado pelo CONTRATANTE, dentro do canteiro de obra


10

Durante a execução dos serviços deverá ser feita limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho.

Será procedida periodicamente pela contratada, remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no decorrer da Obra.

O entulho decorrente da execução da obra deverá ser prontamente removido para caçambas apropriadas, a serem legalmente colocadas para tal finalidade.

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela norma regulamentadora NR 18, do Ministério do Trabalho, em sua versão vigente época da execução dos serviços, bem como às recomendações aplicáveis de outras Normas Regulamentadora do Ministério em questão 8.7 - LOCAÇÃO DA OBRA

A locação será feita sempre seguindo o projeto arquitetônico e referentes plantas técnicas, deverá ser utilizadas técnicas de precisão para implantar os alinhamentos e níveis, as normais e as paralelas.

A locação será executada utilizando-se quadros com piquetes e tabuas niveladas (gabarito com cantoneira de tabuas), para resistir à tensão dos fios sem oscilação e sem movimento;

A obra deverá ser executada com rigorosa obediência das cotas de implantação das áreas já existentes, consolidando com as novas áreas a ser construídas, devendo as mesmas ser conferidas in loco, e as divergências com o projeto se houverem, deverão ser comunicadas ao autor do projeto e fiscalização. 8.8 - MOVIMENTOS DE TERRA E ATERROS

Os movimentos de terra necessários à perfeita regularização das áreas deverão ser executados de forma a permitir o escoamento superficial das águas e o fácil acesso.

As escavações deverão estar convenientemente protegidas contra acidentes e erosões durante sua execução;

De modo geral, os aterros serão executados com material apropriado, tais como areia, saibros arenosos, em camadas sucessivas com espessura máxima de 20 cm, umedecidas e compactadas mecanicamente de forma a serem evitados prejudiciais recalques;

É vetado o uso de materiais que apresente matéria orgânica em sua composição ou cuja compactação seja dificultada, tais como turfas e materiais com alto índice de argila. 8.9 - FUNDAÇÕES

O Construtor deverá respeitar integralmente o projeto fornecido pelo Proprietário e também as normas da ABNT pertinentes ao assunto, especialmente a NBR - 6122/80 "Projeto e execução de Fundações”, (NB-51/78).

Qualquer impedimento porventura encontrado quando da execução das fundações deverá ser imediatamente comunicado à FISCALIZAÇÃO, para as devidas providências.

A Fundação será do tipo direta Sapatas Isoladas e serão aplicadas nas áreas de ampliação. Na confecção das formas do concreto armado, deverão ser observados cuidados especiais

quanto ao tipo de madeira a ser utilizado, sendo rejeitadas peças que apresentem elevado número de nós. Também o aço será verificado antes de seu emprego, na intenção de se garantir a sua qualidade.

O concreto, caso seja virado na obra, só será admitido se confeccionado em betoneira própria, e com seus componentes verificados antes da dosagem.

Sob a superfície de sapatas, será previamente confeccionada uma camada de concreto magro, cuja espessura será definida em projeto, mas nunca inferior a 5,0cm

A execução das fundações implica em total responsabilidade do Construtor sobre sua resistência e estabilidade.


11

O concreto a ser empregado será o de Fck 20 Mpa, com fator água-cimento menor ou igual a 0,50. O aço utilizado será dos tipos CA50 e CA 60. O concreto magro será confeccionado em FCK 10 Mpa.

Serão observadas e obedecidas rigorosamente todas as particularidades do projeto arquitetônico e estrutural a fim que haja perfeita concordância na execução dos serviços;

Nenhum elemento de fundação ou estrutural poderá ser concretado sem previa e minuciosa verificação das perfeitas disposições, dimensões, ligações e escoramento das formas e armaduras correspondentes, cuja comunicação de conferência de cada etapa deverá ser registrada no Diário de Obras pelo engenheiro responsável da construtora.

O recobrimento das armaduras deverá ser igual a 30mm, sendo garantido pelo emprego de espaçadores plásticos, ou similares 8.10 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

O concreto a ser empregado será preferencialmente pré-fabricado, a fim de se garantir sua qualidade. Quando a argamassa for confeccionada na obra, esta só será admitida quando preparada em betoneiras elétricas, e com apurado controle tecnológico.

Para aplicação de concreto usinado em formas, o Construtor poderá optar pelo processo de bombeamento, sendo porem vedado o emprego deste método quando em concretagem de pilares, pois este procedimento pode acarretar em perigosas distorções em seus alinhamentos e prumos.

O Construtor obriga-se a destinar especial cuidado com a vibração do concreto quando da execução da concretagem, evitando a segregação de seus agregados.

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural, somente será admitida após checagem da correta disposição e dimensões de formas e armaduras, bem como liberação da argamassa após o ensaio de abatimento (Slump-test).

Quanto às formas, deverão apresentar resistência suficiente a não permitir deformações ou deslocamentos. Antes da colocação da armadura, as formas deverão ser verificadas quanto aos seus alinhamentos e dimensões.

O Construtor garantirá a estanqueidade das formas por meio de processo a sua escolha. Para se efetuar a concretagem de qualquer peça o Construtor deverá proceder minuciosa limpeza nas formas. Será tomado cuidado especial com manchas que possam comprometer o acabamento desejado.

O aço a ser empregado na composição do concreto deverá ser cuidadosamente verificado antes de sua aplicação sendo rejeitadas as peças que denotarem empeno ou alto grau de oxidação.

O recobrimento das armaduras deverá ser igual a 20 mm, sendo garantido pelo emprego de espaçadores plásticos, ou similares.

Especificações:

a)Concreto:O concreto a ser empregado será fck 20 MPa, com fator água-cimento menor ou igual a 0,50.

b)Forma:As formas serão comum de tábuas, com reaproveitamentos. Caso o Construtor preferir o emprego de "Forma-pronta", deverá antes de sua aquisição apresentar à FISCALIZAÇÃO uma amostra do material a ser empregado.

c)Armação:O aço a ser empregado será do tipo CA 50 e o CA60, colocado de acordo com a disposição prevista em projeto.

d)Escoramento:Deverá ser preferencialmente metálico executado por firma especializada, com o máximo e cuidado a fim de se evitar acidentes. Poderá ser executada também com madeira desde que garantida a estabilidade do serviço.


12

e)Cimento:O cimento para execução do concreto deverá ser o Portland CP-32 E, ou outro especial a ser proposto, todo de mesma procedência e ensaiado na obra quanto à idade e resistência.

8.11 - ESTRUTURAS METÁLICAS

As estruturas metálicas serão dimensionadas e executadas pelo construtor de acordo com as normas NBR 8800 da ABNT, cujo detalhe executivo em perfeita concordância com o projeto arquitetônico e deverá ser previamente apresentada à fiscalização, antes de sua execução, sendo o custo de tal projeto e cálculo estrutural composto na proposta de seu fornecimento, assim como apresentar a respectiva ART de autoria e responsabilidade técnica pelo dimensionamento, projeto e execução do conjunto.

As peças deverão ser cortadas, soldadas e montadas em oficina dentro do local de obra, no caso de confecção de peças fora do local da obra deverá ser providenciado o transporte das mesmas a expensas da construtora.

As superfícies a serem soldadas deverão estar livres de escorias, graxas, rebarbas, tintas ou quaisquer outros materiais estranhos.

Todas as soldas da face externa, pontas de ferro deverão ser esmerilhadas e lixadas. Elementos como chumbadores de ancoragem, a serem instalados nas fundações de concreto ou em

outras estruturas de concreto, deverão ser entregue antes da confecção das demais peças, evitando possíveis atrasos decorrentes.

Todas as peças integrantes das estruturas deverão receber tratamento contra corrosão e posteriormente receber acabamento com a tinta prevista no projeto arquitetônico.

As Estruturas Metálicas pertinentes a este projeto compreendem: 8.11.1 - COBERTURA Estrutura Metálica executada com perfis metálicos de chapa dobrada, dimensionadas para os vãos preferencialmente livres, conforme projeto arquitetônico, isto é, sem colunas intermediarias ,com tratamento anticorrosivo . O terceamento também será metálico e a estrutura toda devera dar sustentação ao forro de PVC. O Entelhamento deverá ser com Chapas Trapezoidais Zincadas 0,43mm e a fixação dar-se-á por intermédio de parafusos autotravantes e ou hastes galvanizadas com porca e arruela de vedação. 8.12 – IMPERMEABILIZAÇÕES

A impermeabilização dos baldrames será com tinta betuminosa à base de asfalto liquido, tipo Neutrol e ou similar. A superfície a ser impregnada com o produto deverá estar limpa, isenta de poeiras ou detritos que venham a prejudicar sua aderência.

Deverá ser utilizado o produto betuminoso, aplicado em sua primeira demão, diluído em água na proporção 1:2 (duas partes de água). Aplicar a seguir nova demão em sentido cruzado, porém menos diluída (1:1). Após a última demão, deverá ser espalhada sobre a superfície, areia fina.

8.13 - ALVENARIA E FECHAMENTOS

As alvenarias de tijolos furados serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos fornecidos, com relação à dimensões e alinhamentos detalhados.

Antes de sua aplicação, os tijolos serão abundantemente molhados, sendo removido o excesso de água no momento de sua aplicação.

As juntas terão espessura máxima de 1,5cm, rebaixadas a ponta de colher, para facilitar a perfeita aderência dos revestimentos.

O Construtor deverá estar atento a qualidade do tijolo a ser empregado na confecção das alvenarias, podendo as unidades que apresentarem defeitos serem rejeitadas a critério da FISCALIZAÇÃO.


13

Para as alvenarias os tijolos serão de barro cozido, 8 furos, nas dimensões de 9x9x20cm, de primeira categoria, com resistência média de 60kg/cm2. As paredes serão do tipo meia-vez, isto é, com 10 cm de espessura.

A argamassa de assentamento será mista no traço 1:4. Poderá o Construtor optar pelo emprego de argamassa pré-fabricada de boa procedência.

O calçamento de paredes não estruturais sob lajes ou vigas (encunhamento), será efetuado mediante o emprego de tijolos maciços dispostos obliquamente (45 graus), executados 8 dias após a execução de cada pano de parede.

8.14 - VERGAS

Serão guarnecidos com vergas de concreto armado os vãos de portas e janelas que não forem contíguos a estrutura do prédio.

Será recomendável ainda a colocação de vergas sob os vãos de janelas, visando a distribuição das cargas concentradas sobre a alvenaria.

As vergas serão confeccionadas em concreto de Fck 20 MPa, sendo a seção da peça e sua armadura calculadas em função do vão ao qual se destinam. Poderão á critério do Construtor, serem pré-moldadas ou moldadas "in loco". 8.15 - COBERTURA NORMAS GERAIS

Todas as estruturas das novas coberturas serão executadas com perfis metálicos (tesouras terças e acessórios). As estruturas metálicas serão dimensionadas e executadas pelo construtor de acordo com as normas NBR 8800 da ABNT, cujo detalhe executivo em perfeita concordância com o projeto arquitetônico deverá ser previamente apresentada à fiscalização.

Caberá à construtora a responsabilidade de desenvolver e apresentar à Fiscalização os detalhes complementares executivos julgados necessários para a perfeita compreensão e execução da obra, empregando-se mão-de-obra qualificada e materiais de 1ª qualidade para tal fim. Todas as estruturas metálicas, inclusive chapas de fechamento receberão pintura antiferrugem, após um prévio processo de limpeza preliminar com retirada de rebarbas e respingos de soldas, sendo esta etapa de tratamento antiferruginoso, como as demais, de responsabilidade do Construtor. Todas as coberturas executadas empregando qualquer material que esteja especificado, deverão se apresentar, comprovadamente estanque as águas pluviais, sendo os danos resultantes de alguma imperfeição, atribuídos ao CONSTRUTOR. Todas as coberturas, independentemente de detalhes do projeto, deverão apresentar todos os acessórios necessários às suas fixações e funcionamento, em atenção às recomendações do FABRICANTE do elemento que as compõe. Qualquer abertura, na cobertura, para passagem de algum elemento como antenas, chaminés, pára raios, ventilações etc., deverão sempre prever acessórios adequados que impeçam a entrada de águas pluviais e sua perfeita vedação.


14

A solução a ser empregada, quando não detalhada em projeto, será previamente apresentada a FISCALIZAÇÃO, que dará seu parecer. 8.15.1 – COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS TELHAS FANCESAS (OU PLANAS) Tem forma retangular, são planas e chatas, possuem numa das bordas laterais dois canais longitudinais. Para encaixe, nas bordas superiores e inferiores, cutelos em sentido oposto. Os encaixes em seus extremos servem para fixação e para evitar a passagem da água. - 15 un por m² - peso: 45 kgf/m² - seca 54 kgf/m² - saturada - dimensões +/- 40 cm de comp. por 24 cm de largura - inclinação: 33% - Cumeeira: 3 un/ml

Detalhe típico de instalação de telha cerâmica tipo francesa /plana

As estruturas das coberturas a serem construídas no bloco de auditório serão mistas, com tesuras e terças metálicas, com caibros e ripas em madeira de lei (peroba ou similiar), desde que sejam obedecidas às seguidas características: Distâncias máximas: - Entre tesouras – 3,00m - Entre terças – 1,50m - Entre caibros – 0,50m - Entre ripas – conforme recomendação do fabricante das telhas. Seções mínimas das peças: Caibros = 6x5 cm Ripão = 2,5x5 cm Tábua-quebra-sol/vento em todo o perímetro da cobertura.


15

As telhas cerâmicas do bloco do Auditório serão do tipo “FRANCESA”, de barro fino (argila), compacto, bem cozido, sem fragmentos calcários, leves, sonoras, bem desempenadas, com superposição e encaixes perfeitos, cor uniforme e isentos de cal de magnésio. Deverá ter resistência para suportar uma carga mínima de 80 kg (oitenta quilos) agindo a igual distância dos apoios. A porosidade específica máxima admissível será de 15%. A peça, quando quebrada, deverá apresentar a mesma coloração da superfície. As telhas serão colocadas no sentido beiral - cumeeiras, observando-se balanço mínimo de 8 cm da primeira fiada sobre o primeiro apoio (ripas superpostas). As telhas deverão estar perfeitamente encaixadas e alinhadas, tanto transversal quanto longitudinalmente. As cumeeiras serão assentes sobre argamassa de cimento, cal em pasta e areia média no traço 1:5:12, em volume, com adição de óxido de ferro (pó xadrex) p/ colorir o emboço na cor das telhas. Este serviço será executado de maneira a não deixar resíduos de argamassa nas telhas.

a) As coberturas deverão apresentar todos acessórios necessários às suas fixações e

funcionamento, executados conforme recomendações do fabricante, independente de detalhes de projeto.

b) Deverá ser perfeita quanto ao estanque às águas pluviais, com a instalação de calhas e rufos necessários para o perfeito escorrimento das águas pluviais, independente de detalhes construtivos.

8.15.2 – COBETURA COM TELHAS METÁLICAS TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL As novas coberturas das passarelas serão executada em telhas metálicas trapezoidais sobr e estrutua metálica (tesouras e terças), com pilares de concreto armado, conforme projeto arquitetônico; e deverá atender aos detalhes do projeto no que se refere à estrutura de sustentação, dimensões das chapas, acessórios e inclinações, no caso de omissões do projeto, serão seguidas as recomendações do fabricante contida em catálogos técnicos, a serem apresentados pela construtora juntamente com os detalhes complementares p/ apreciação e aprovação prévia da Fiscalização; As peças de fixação das telhas deverão ser metálicas e inoxidáveis; todas as peças que exijam furação das telhas deverão receber proteção adequada contra infiltrações usando-se os recursos e vedações recomendados nos catálogos técnicos do FABRICANTE para tal (arruelas de chumbo, massa de vedação etc.). Não serão admitidas furações executadas a prego ou punção. Os furos a serem efetuados, serão nas cristas das ondulações e com brocas adequadas, seguindo as recomendações e técnicas indicadas pelo fabricante. As telhas metálicas trapezoidais, que serão instaladas conforme indicações do projeto, seguindo os recobrimentos e transpasses recomendados pelo fabricante, cujos catálogos técnicos deverão ser apresentados à Fiscalização para acompanhamento.


16

O enterçamento que será executado deverá assegurar para que as telhas obedeçam a pontos de apoio cada 1,35m onde serão fixadas por parafusos auto-atarrachantes perfeitamente vedados, para possibilitar o trânsito de operários sobre o telhado para futuras manutenções. 8.17 – ESQUADRIAS

As Esquadrias de Ferro obedecerão rigorosamente ao Projeto Arquitetônico. Ao chegar à obra, as esquadrias serão inspecionadas, sendo recusadas as unidades que apresentarem sinais de amassamento.

As Esquadrias serão executadas em perfis metálicos de chapa dobrados #16, com tratamento anticorrosivo à base de zarcão.

Serão empregados os seguintes tipos de Esquadrias: Portão de Ferro perfilado, Padrão SENAI 4,00x2, 00, executado em chapa #16 , com montantes

laterais executados em perfil "U" duplo50x12,7x50mm # 11 e com dobradiças torneadas ferro 1/2", com pintura acabamento padrão SENAI.

Janela em chapa de aço , Padrão SENAI 2,00x1,10, 1,00x0,60 e 0,60x0,60, executado em chapa #18 , com pintura acabamento padrão SENAI. 8.18 - PAVIMENTAÇÃO 8.18.1 – CONTRAPISO Inicialmente deverá ser preparada toda a superfície para receber o contrapiso, livrando a mesma de entulhos e ou materiais que possam atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos. A superfície deverá ser apiloada manualmente com maço de 30 kg de forma que seja atingida a estabilidade do terreno. O contrapiso executado em concreto simples, não estrutural deverá possuir resistência característica fck = 20 Mpa e espessura media não inferior a 8 cm. 8.18.2 – PISOS Regularização de base c/ argamassa esp. média=3,00cm Executar uma camada de regularização (com prévio “picoteamento” e aplicação de aditivo colante especial p/ melhor aderência, tipo Bianco ou similar) em toda extensão dos pisos cimentados / desempenados internos existentes, para execução posterior de piso ceâmico. O picoteamento deverá ser executado com talhadeira tipo ponteiro, com golpes que não afetem a estrutura do piso, apenas retirar uma fina camada superior para melhor aderência da regularização. Para o assentamento do piso cerâmico a superfície de contra-piso deverá estar em perfeito nivelamento ou seja totalmente livre de ondulações que possam prejudicar o assentamento do piso. A superfície de base deverá ser perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do lançamento da argamassa de regularização, cujo traço de cimento e areia será 1:4, na espessura mínima de 3,0 cm e necessária para a regularização e nivelamento de toda a área. A superfície do enchimento, será cuidadosamente curada através da conservação sob permanente umidade, devendo ser desempenada e alisada moderadamente, preservando-se sua superfície áspera p/ boa aderência da argamassa de assentamento do piso cerâmico a ser aplicada sobre a mesma. Piso cerâmicos - HÉRCULES WH, PEI-5 – CECRISA ou similar


17

Todos os pisos dos ambientes internos receberão revestimento cerâmico de 40x40cm Pei-5, marca CECRISA – linha Hércules WH ou similar, inclusive roda-pés de h=7cm do mesmo material, assentados com argamassa quartzolit industrializada e rejunte apropriado também industrializado, de cor a ser definida pela fiscalização. Calçadas perimetrais externas Serão confeccionadas calçadas de concreto no perímetro externo das paredes do novo bloco e demais ampliações, com largura de 1,00m e espessura mínima de 6cm, concreto fck 15 MPA c/ pedrisco; que deverá ser lançado e desempenado após o aterro e compactação da base, sobre a qual será montado o “esqueleto” de juntas de dilatação, com sarrafos/ripões de madeira a cada 1,50m, com inclinação mínima de 3% das paredes para fora, para evitar erosões e proteger as fundações da edificação. 8.19 - REVESTIMENTOS 8.19.1 - CHAPISCO:

A aplicação do chapisco deverá ser iniciada sempre que possível imediatamente após a execução da alvenaria. A superfície a ser chapiscada será limpa com vassoura de piaçava e umedecida antes de sua aplicação. As superfícies de tijolos furado e concreto a serem revestidas serão obrigatoriamente chapiscadas.

Os revestimentos subseqüentes ao chapisco somente serão iniciados após completa secagem deste.

A argamassa para confecção do chapisco será composta de cimento e areia, traço 1:3, (fator A/C < 0,50). Sua aplicação será manual, com o uso de colher de pedreiro.

8.19.2 - REBOCO PAULISTA Será executado com argamassa de cal, cimento e areia após a pega da argamassa das

alvenarias e do chapisco. O reboco Paulista só será executado após o término das tubulações embutidas.

O reboco será fortemente comprimido contra as superfícies e posteriormente desempenados e regularizados a régua e desempenadeira.

Na execução do Reboco Paulista será empregada argamassa mista de cal, cimento e areia fina no traço 1:2:8.

8.19.3 - REVESTIMENTOS CERÂMICOS:

Os revestimentos cerâmicos serão executados com cuidado especial, por ladrilheiros peritos em serviços esmerados e duráveis. Serão rejeitadas as peças que denotarem empeno e desbitolagem.

A colocação será feita de modo a se obter juntas máximas de 2 mm. O rejuntamento será feito com rejunte industrializado, de co a se definida posteriormente pela Fiscalização.

Quando necessário, os cortes e furos em cerâmicas só serão admitidos se executados por máquina.

Azulejos Eliane ou similar de primeira qualidade, tipo A, na cor branca, linha monocolor, 20x20cm, também assentados com argamassa industrializada e com rejunte apropriado, cuja cor será posteriormente definida pela Fiscalização.

8.20 – FORROS E DIVISORIAS 8.20.1 – FORRO PVC


18

Em todos os ambientes internos, beirais e passarelas cobertas, está previsto a utilização de forro de PVC régua 200 mm, com espessura 8 mm, fixado sobre estrutura em metalon (quadrado 20x20mm,com proteção anticorrosiva) e instalação de arremate (Roda forro) em todo perímetro. O conjunto todo deverá ser instalado conforme recomendações do fabricante, cabendo a construtora a responsabilidade apresentar os catálogos dos fabricantes à Fiscalização p/ acompanhamento. 8.20.2 – PAINEIS DE GESSO CARTONADO

As Paredes de gesso cartonado serão constituídos por placas de gesso com espessura final de 125 mm, com pé direito máximo de 3,50 m e fixadas em perfis metálicos de chapa galvanizada tipo H, contendo todos os elementos de fixação recomendados pelo fabricante, com distanciamentos e demais características de norma, de modo a comporem conjuntos mecânicos seguros e bem acabados, não sendo admitidas oscilações e improvisos ou mal acabamentos, a critério da Fiscalização; cabendo à Construtora a responsabilidade de fornecer os catálogos técnicos dos fabricantes para acompanhamento. Toda execução deve obedecer as dimensões e alinhamentos que constam no Projeto arquitetônico, utilizando mão-de-obra qualificada, dentro da melhor técnica e segundo as normas que forem aplicáveis. Inclui-se nestes serviços todos os materiais (painéis, ferragens, perfis, adesivos, colas e fitas cantoneiras e telas de acabamento específicas), mão-de-obra e equipamentos necessários a conclusão dos mesmos, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita conclusão e acabamentos em todos os detalhes. Deverão ser considerados, também, eventuais recortes e/ou adaptações necessárias nos painéis para a passagem de tubulações, dutos, calhas, etc. A parede acabada terá 10cm de espessura, dupla face em painéis de gesso acartonado. Deverão ser previstos os serviços de a abertura de vãos e adequações necessárias para a instalação de visores nos painéis de gesso acartonado, conforme indicado em projeto; tais visores serão em vidro temperado e esp. 8mm, incolor, com perfis de alumínio para requadro e demais acessórios de fixação e acabamento. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes da execução dos serviços 8.21- PINTURAS

Considerações gerais Todas as superfícies a pintar estarão secas, cuidadosamente limpas, retocadas e fundo preparador

para cada tipo de pintura e que se destinam. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos das tintas nas superfícies não destinadas a pintura

(vidros, pisos e demais acabamentos).Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, com emprego de removedor adequado.

As cores utilizadas deverão obedecer as especificadas em projeto, caso necessite alguma alteração devido a motivos adversos, como inexistência no mercado, deverá ser feito consulta previa.

Cada vez que uma superfície tiver sido lixada deverá ser limpa com escova e pano seco, para total remoção de resíduos.

Deverá ser tomado os devidos cuidados quanto ao levantamento de pó durante a fase de pintura, para evitar futuros recalques e danos a mesma.

As superfícies pintadas, após conclusão de serviço deverão apresentar uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho compatível.


19

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação que chegarão a obra em suas embalagens originais.

As pinturas sobre concreto aparente, deverão receber lixamento e limpeza para retirada de fuligem e encardidos existentes, antes da aplicação de fundo preparador.

Deverá ser observado o tempo de intervalo entre as demãos de tinta, de acordo com as especificações do fabricante.

a) Todas as superfícies a pintar estarão secas, cuidadosamente limpas, retocadas e fundo preparador para cada tipo de pintura e que se destinam.

b) Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos das tintas nas superfícies não destinadas a

pintura (vidros, pisos e demais acabamentos). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, com emprego de removedor adequado.

c) As cores utilizadas deverão obedecer ao padrão: d) Cada vez que uma superfície tiver sido lixada deverá ser limpa com escova e pano seco, para

total remoção de resíduos. e) Deverá ser tomado os devidos cuidados quanto ao levantamento de pó durante a fase de pintura,

para evitar futuros recalques e danos à mesma. f) As superfícies pintadas, após conclusão de serviço deverão apresentar uniformidade quanto à

textura, tonalidade e brilho compatível. g) Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação que chegarão à obra em suas

embalagens originais. h) As pinturas sobre concreto aparente deverão receber lixamento e limpeza para retirada de

fuligem e encardidos existentes, antes da aplicação de fundo preparador. i) Deverá ser observado o tempo de intervalo entre as demãos de tinta, de acordo com as

especificações do fabricante. CÓDIGO DAS CORES • VERDE ESCURO GREENSLEEVES, REF. Q8 – 25 F • VERDE CLARO CALABASH, REF. Q8 23 E • AZUL ESCURO REF. REGAL BLUE, REF Q14 61 H, • BRANCO NEVE • AZUL NÉON CORAL, REF. 9747, ESMALTE SINTÉTICO PARA FOLHAS DE PORTAS E

ESQUADRIAS METÁLICAS • CINZA PLATINA PARA OS PORTAIS DE MADEIRA • Todas correspondem ao Guia de cores personal color da Marca Novacor, podendo ser adotada

outra marca similar, desde que seja devidamente aprovada pelo SENAI, preservando os tons acima mencionados, cabendo ao Licitante vencedor a confecção de testes para apreciação e aprovação dos tons pela fiscalização antes da aquisição dos materiais de pintura.

PINTURAS INTERNAS Emassamento Todas as novas paredes deverão receber emassamento com duas demãos de massa corrida acrílica para regularização e posterior pintura com látex acrílico fosco branco neve e cor padrão SENAI verde claro, verde escuro e azul escuro, conforme determinações do projeto específico. Pintura acrílica, em paredes internas.


20

Pintar todas as paredes novas e existentes, inclusive pilares, com tinta 100% acrílica na Cor Branca neve e cores personalizadas de primeira linha. Aplicar tantas demãos quantas necessárias para o perfeito recobrimento das superfícies. Procedimento a ser utilizado para a pintura das paredes existentes remanescentes já pintadas:

- Remover com espátula e lixa todas as partes soltas ou mal aderidas de tinta; - Remover todos os barrados esmaltes existentes para posterior correção de massa e pintura latéx

acrílica; - Efetuar o fechamento de furações e/ou marcas existentes no substrato, com argamassa de cimento e

areia ou massa acrílica; - Lixar manualmente e remover todo o pó; - Aplicar tantas demãos de tinta quantas necessárias até o perfeito recobrimento das superfícies. - Nas paredes novas, nos trechos recuperados das paredes de alvenaria, aplicar ainda, selador acrílico

branco e logo após aplicar massa corrida até a perfeita regularização prévia.

- Pintura das portas de madeira Todas as portas internas, batentes e guarnições de madeira serão pintadas, executadas como segue: - Lixamento e limpeza preliminar, aplicação total de massa a óleo de correção seguido de lixamento, duas demãos de selador e finalmente tinta esmalte sintético acetinado cinza platina nos portais e alisares, e azul néon nas folhas, em ambas as faces, tantas demãos quantas forem necessárias para o perfeito acabamento. - Pintura de Esquadrias e Elementos Metálicos Esmalte sintético Pintar com tinta esmalte os seguintes elementos:

- Esquadrias de ferro novas e existentes, na cor azul néon acetinado, de primeira linha, sobre fundo antioxidante (inclusive estruturas metálicas de sustentação e suporte dos equipamentos de ar condicionado);

- Quadros elétricos aparentes na cor brancos neve acetinado, de primeira linha; PINTURAS EXTERNAS As faces externas das paredes receberão textura grafiato e ou textura acrílica (aplicada c/ rolo de espuma furado), com posterior pintura látex acrílica fosco nas cores verde claro (ref. Q8-21E/Maxvinil), verde médio (ref. Q8-23E/Maxvinil), verde escuro (ref. Q8-25F/Maxvinil), azul escuro (ref. Q14-61H/Maxvinil) e branco neve, conforme indicações no projeto de arquitetura, deixando frisos e faixas em baixo relevo feitos com fita crepe, para posterior aplicação da pintura látex acrílica. PINTURA DE PAREDES DE MADEIRA Todas as paredes de madeira internas e externas, existentes / remanescentes receberão tratamento superficial com calafetação de imperfeições e frestas com massa a óleo e acabamento com esmalte sintético acetinado, nas cores padrão do SENAI, conforme projeto específico. APLICAÇÃO DE GRAFIATO


21

As paredes da fachada frontal e demais trechos apontadas em projeto, receberão a aplicação de grafiato aranhado, branco neve (ref. Maxvinil), deixando frisos em baixo relevo feitos com fita crepe, para preparação de paredes e confecção de painéis decorativos a serem posteriormente pintado com tinta acrílica fosca nas cores da programação visual do Senai, cujas tonalidades serão posteriormente definidas pela fiscalização. 8.22 - VIDROS:

As vidraçarias de Vidro Temperado obedecerão ao disposto na N-16. AAA 1. Todos os cortes e perfurações de chapas de vidro temperado serão necessariamente realizados na fábrica, antes da operação de têmpera. Em conseqüência do que se precede, serão cuidadosamente estudadas as dimensões das chapas e suas eventuais perfurações, cujos detalhes serão, em tempo útil, remetidos ao fornecedor. Todas as arestas e bordas das chapas de vidro temperado serão afeiçoadas de acordo com a aplicação prevista. Especificação: Portas - Vidro temperado de 10 mm da Blindex ou similar, confeccionados conforme os detalhes de projeto, prevendo-se todas as molas, ferragens, fechaduras e demais elementos de fixação e trabalho (cromados), conforme normas do fabricante. Janelas - Vidro temperado de 8 mm da Blindex ou similar, confeccionados conforme os detalhes de projeto, prevendo-se todas as ferragens, fechaduras e demais elementos de fixação e trabalho (cromados), conforme normas do fabricante. Visores fixos - Vidro temperado de 8 mm da Blindex ou similar, instalados com perfis de alumínio tipo “U – cavalão” em todo seu requadro, inclusive fixação com buchas e parafusos, e vedação com silicone.

8.23 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

As instalações existentes cujos ambientes, não sofrerão intervenção serão preservadas, os demais ambientes que sofrerem mudanças serão adequadas com novas instalações complementares àquelas existentes, conforme projeto. 8.23.1 - QUADROS DE LUZ E FORÇA

Os quadros de distribuição deverão ser em chapa de ferro galvanizado devidamente tratada e pintada, com capacidade para alojar disjuntores (DIN) para circuitos individuais e disjuntor geral.

Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico com capacidade de condução de corrente superior à do disjuntor de proteção geral.

Alem de terem sua carcaça devidamente aterrada, os quadros deverão Ter placa de identificação de todos os circuitos, conforme nomenclatura de projeto.

8.23.2 - DISJUNTORES

Serão utilizados disjuntores termomagnéticos - DIN, instalados no centro de medição e dimensionados de acordo com a carga para cada circuito. O alimentador geral será protegido por disjuntor tripolar termomagnético - CA e instalado em caixa apropriada, se não houver espaço no quadro principal. 8.23.3 – CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO Deverão ser em ferro e esmaltadas 2 x 4” Nos pontos de derivação de telefone e lógica serão instaladas caixas metálicas com tampa fixa 20x20cm. 8.23.4 – ELETRODUTOS E ACESSORIOS


22

Os eletrodutos, curvas e luvas aplicados nos ambientes externos (acima do forro) deverão ser de PVC rígido, classe “A” anti-chama e seção indicada em projeto. Os Eletrodutos embutidos nas paredes serão do tipo corrugado flexível.

Os eletrodutos secos deverão ser providos de arame guia bitola 14 AWG. 8.23.5 - CONDUTORES

Serão de cobre, com isolamento termoplástico para 750 V, para instalação embutida em eletrodutos. 8.23.6 - TOMADAS

Serão do tipo universal 2P+T – 15 A-250V e ou 2p - 15A 250V, MARCA Pial e ou similar na cor branca.. As tomadas baixas deverão estar a 0,30 m do piso acabado e as medias a 1,30 m. Todas tomadas de 220 V deverão ser identificadas. 8.23.7- TOMADAS TELEFONE E LOGICA:

Serão embutidas nas paredes em caixa de ferro esmaltado. Tomada de Telefone padrão Telebrás e Tomada Lógica tipo para terminal RJ 45. 8.23.8 - INTERRUPTOR DE LUZ:

“Deverão ser adequados à corrente do circuito, com isolação para 250 v”. “Serão instalados em caixa de ferro esmaltado 2x4”, MARCA Pial e ou similar na cor branca. 8.23.9 – LUMINARIAS:

Serão de embutir, do tipo calha com haletas reflexivas em alumínio, Marca Abalux ou similar, com reator eletrônico de alto fato de potência -127v, lâmpadas fluorescentes de 2X40W, completas. 8.23.10 – ATERRAMENTO:

O aterramento nunca deverá exceder a 5 Ohms em qualquer época do ano. Será construído com hastes de dois metros e quarenta centímetros de comprimento, encravado no solo a uma distância de dois metros e quarenta centímetros de distância uma da outra no mínimo, com uma profundidade de 0,6 metros do nível dos solos e interligadas através de um cabo de cobre nú #50 mm2 até o QDG e ao barramento equipotencial (LEP) do SPDA. A primeira haste deverá ser encravada no solo próximo ao quadro de distribuição a uma distância máxima de 1 metro.

8.24 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS:

Toda rede hidráulica deverá ser inspecionada e se necessário sofrer reparos que garantam seu pleno funcionamento.

A Alimentação da distribuição do setor se dará através dos ramais existentes no prédio em questão. 8.24.1 – INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

As instalações hidráulicas serão executadas de acordo com as normas da ABNT. 8.24.1.1 - TUBULAÇÃO

As tubulações serão em PVC rígido, soldável, com cor marrom, Tigre ou similar. 8.24.1.2 - REGISTROS

Os registros localizados no interior das dependências obedecerão à seguinte discriminação: linha DECA, DOCOL ou similar, com canopla, cromados, nos diâmetros estabelecidos.


23

8.24.1.3 – LOUÇAS E METAIS Deverão obedecer as Normas da ABNT, serem de primeira qualidade, não se aceitando defeitos e ou

imperfeições que coloquem em risco a estética da edificação. O vaso sanitário deverá ser de louça, auto-sifonado, devidamente fixado e guarnecido com assento e

tampo plástico com caixa de descarga acoplada. Os lavatórios de louça serão com coluna e deverá estar bem fixado e em perfeito estado de

funcionamento. Todas as louças não poderão estar quebradas ou trincadas, sendo estas substituídas por peças

novas conforme padrão existente. As Torneiras para lavatório e Pia Cozinha e Tanque serão da marca Docol e ou similar ½”. Os acessórios serão em metal cromado e os que apresentarem qualquer defeito deverão ser

substituídos. As louças e metais seguirão a especificação contidas na planilha orçamentária, devendo as

divergências serem consultadas à fiscalização. Referências das Louças e Metais : DE PRIMEIRA LINHA. Bacias sanitárias: Convencional, Ref. Linha Ravena, P9, cor gelo 17, Marca DECA ou similar inclusive parafusos cromados de fixação; Porta-papel higiênico: em plástico, PVC, tipo dispenser de sobrepor, marca DISCOM ou similar; Porta toalha de papel: em plástico PVC, tipo dspenser de sobrepor, marca DISCOM ou similar; Porta sabonete líquido: em plástico PVC, tipo dispenser de sobrepor, DISCOM ou similar; Tampa/assento p/ bacia sanitária: em PVC branco apropriado para a bacia sanitária ravena P9 marca DECA; Torneiras para Lavatório: de fechamento automático, marca DECA linha DECA - MATIC ou similar. Válvulas de pvc cromado p/ lavatório c/ unho: marca DECA ou similar. Válvulas de Descarga compacta para bacia sanitária: Linha hidramax pública cromada (ref. Acabamento 4900) base 1 ½ “ DN32 ref. 4550 marca DECA, completa com base e canopla de acabamento. Sifões: - cromado 1 x 1 ½ “ tipo copo sob as bancadas dos sanitários, cantina e copa. Engates: - ligação flexível malha de aço 40 cm cromada marca DECA Tubos de ligação – Metálicos/cromados com anel expansor para bacia (spud) cromado e com canopla Barras de apoio p/ deficiente físico: cromadas, com 0,80m, fixadas com buchas e parafusos, ref. 2310, marca DECA ou similar Duchas higiênicas: DECA C40/T ACT CR 1984. (apenas nos wc’s femininos deverá ser instalada 01 ducha higiênica em cada boxe).


24

Cabide metálico: ref. Magnus metalizado, marca expombox ou similar (apenas nos wc’s femininos deverá ser instalado 01 cabide em cada boxe para bolsas femininas com alça). NOTAS: 1. Todas as louças, metais e ferragens, deverão ser fixadas com parafusos cromados e deverão ser

aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 2. A nova bancada de granito cinza andorinha a ser instalada serão instaladas sobre suportes metálicos em

cantoneiras (mão francesa) chumbadas às paredes sendo tais acessórios, integrantes do preço total das mesmas.

3. Todas as louças e metais existentes serão cuidadosamente acondicionados e armazenados em local determinado pela fiscalização; para posterior reaproveitamento pelo CONTRATANTE.

4. Deverão se previstos pela construtora todos os serviços de recuperação, vedação, limpeza e adaptação que se fizerem necessários em todos os reservatórios existentes (reserv. Metálico tipo taça, cisterna enterrada, caixas d’água sobre lajes, etc..)

8.24.2 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS A rede existente poderá ser utilizada desde que esteja em perfeito estado de conservação. As caixas de inspeção deverão ter a dimensões 50x50x50cm, executadas em alvenaria com tijolos

maciços, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2: 8. Deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4, e rebocada com argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3.

Devido à ausência de rede coletora de esgoto no local, o sistema de captação dos esgotos primários e secundários será o de despejo único, com lançamento em fossa séptica existente, cujo efluente será lançado no sumidouro.

O esgoto sanitário será tratado através do sistema de fossa-sumidouro individual existente. 8.24.1 - FOSSA SEPTICA: 2,50x1,20m h=1,60m Executada em alvenaria com tijolos maciços com 2,50x1, 20 e h=1,60m 8.24.2 - SUMIDOURO: Diâmetro d=1,80m h=4,20m Executada em alvenaria com tijolos maciços d=1,80 e h=4,20m, com perfurações destinadas a infiltração devidamente avaliados pela fiscalização. Sistema de captação: 8.24.3 - TUBULAÇÃO:

Os tubos e conexões a empregar serão em PVC rígido, linha sanitária, sendo do tipo ponta e bolsa com virola para o esgoto primário, e ponta e bolsa soldável para o esgoto secundário.

A rede deverá ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e compatível com cada diâmetro do tubo empregado.

A fim de assegurar o escoamento rápido e evitar a formação de depósitos, o fundo das caixas deverá receber acabamento com cimento queimado e declividade mínima de 2% na direção da saída.


25

- 3% para diâmetro de até 75 mm; - 2% para 100 mm; - 1% para 150 mm.

8.24.4 – CAIXAS SIFONADAS: Serão de PVC, marca Tigre ou similar, de 150 mm x 230 mmX 75 mm, com grelha de ferro quadrada

ou redonda em metal cromado. 8.24.5 – CAIXAS DE GORDURA: Serão de PVC, marca Tigre ou similar, de 250 mm x 230mmx75mm 8.25 - LIMPEZAS FINAIS DA OBRA

Serão removidos da obra todos os materiais, equipamentos e entulhos, assim como peças remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios. A limpeza será feita de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação.

Dar-se-á cuidado especial na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies.

Os metais que receberam pintura deverão receber uma limpeza cuidadosa, a fim de não danificar as superfícies pintadas.

A limpeza da superfície das cerâmicas será feita com espátula, palha de aço, sabão neutro e água. A limpeza dos vidros se fará com esponja de aço, removedor e água. As pedras em granito deverão ser polidas e limpas com flanela seca. Demais limpezas que se fizerem necessárias deverá ser indicada após visita técnica.

8.26 – ENGENHEIRO OU ARQUITETO

A CONTRATADA disponibilizara para a direção do canteiro de obras, um Engenheiro ou Arquiteto para efetuar além dos serviços de acompanhamento diário da execução dos serviços, o acompanhamento das inspeções realizadas pela Fiscalização.

O profissional alocado da CONTRATADA na obra deverá apresentar a respectiva ART de execução dos serviços prestados. 8.27 – MESTRE DE OBRAS

A CONTRATADA alocará para acompanhar a execução da obra, um mestre-de-obras, em tempo integral, por todo o período de execução das obras. 9.0 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços aqui prescritos, bem como toda a mão-de-obra e materiais envolvidos, deverão se sujeitar à legislação federal, estadual e municipal

A CONTRATADA se obriga a facilitar em tudo o que dela depender, os elementos necessários ao bom acompanhamento do SENAI, oferecendo total acatamento às suas ordens, sugestões e determinações;

Todos os serviços contratados e executados serão de total e exclusiva responsabilidade da firma Contratada e de seu engenheiro responsável técnico.

A existência da fiscalização do SENAI e sua atuação, não eximem a Contratada dessa responsabilidade e de suas implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com os elementos técnicos da obra.

À fiscalização do SENAI caberá a incumbência de decidir os casos omissos relativos às especificações, plantas ou quaisquer outros documentos que se refiram direta ou indiretamente aos serviços contratados;


26

Poderá a fiscalização do SENAI exigir da Contratada a adoção de normas especiais ou suplementares de trabalho que se apresentem úteis, à segurança da execução do contrato e ao bom andamento dos serviços;

O pessoal aplicado à obra deverá ser constituído por profissionais competentes, hábeis e disciplinados, devendo a contratada afastar aqueles que não se portarem dentro da moral e dos bons costumes;

Os trabalhos rejeitados pela fiscalização do SENAI deverão ser refeitos pela Contratada sem ônus para o SENAI e sem que disto resulte atraso da obra;

Uma vez iniciada a obra, deverá a Firma conduzi-la contínua e ininterruptamente, em conformidade com o cronograma definido;

Não serão admitidos atrasos injustificados, aplicando-se as penalizações previstas na licitação, sempre que assim forem configurados. Dessa forma, o cronograma a ser obedecido deverá ser conseqüência de um planejamento rigoroso, visando à execução da obra dentro de um ritmo harmônico e coerente com as necessidades de prazos e serviços definidos;

A fiscalização do SENAI terá plena autoridade para suspender total ou parcialmente, por meios amigáveis ou legais, os serviços em execução. Sempre que isso ocorrer por motivos de ordem técnica, de segurança ou disciplinares, somente poderão ser reiniciados por sua ordem expressa;

Caberá exclusivamente à Contratada a responsabilidade pelo uso da mão-de-obra, materiais, equipamentos, dispositivos ou processos patenteados, empregados ou incorporados à obra;

Os serviços, à medida que forem executados, farão parte do Patrimônio do SENAI; A Contratada deverá manter em condições de higiene todas as instalações sanitárias de uso efetivo

de trabalho. Quaisquer instalações ou ligações provisórias ficarão a critério sendo de propriedade do SENAI no caso da firma, concluindo a etapa de serviço a seu cargo, não vier a prosseguir para a sua total realização;

A Contratada assumirá total responsabilidade civil e penal contra terceiros em virtude da mão- de- obra, materiais e equipamentos, dispositivos e outros elementos aplicados à obra e serviços contratados;

Deverão ser utilizados materiais novos de primeira qualidade, respeitando-se e obedecendo-se às prescrições dos fabricantes dos materiais a serem aplicados;

A mão-de-obra deverá ser orientada para o desenvolvimento da melhor técnica existente; O SENAI, se assim lhe convir, poderá assumir a execução de quaisquer ou quaisquer serviços

extraordinários que julgar necessário, ou empreitá-los a outras firmas especializadas; Os quantitativos apresentados pelo SENAI são meramente orientativos, ou seja, são previsões com

base no projeto; A Contratada deverá fornecer e preencher diariamente o livro de ocorrências, (Diário de Obra) em 02

vias, mantendo-o permanentemente atualizado no local, desde o seu início (primeiro dia); A Contratada se obriga a atender às Normas de Segurança do trabalho, publicadas pela portaria

3214/78 do Ministério do Trabalho, fazendo ainda com que seus empregados portem, permanentemente, equipamentos de proteção individual. Deverá também a Contratada, seguir todas as normas de segurança e condições de trabalho descrito na NR-18 (Obras de Construções, Demolição e Reparos), Tratado do Trabalho na Indústria da Construção Civil;

Os conflitos eventualmente constantes nestas especificações técnicas e demais projetos fornecidos deverão ser imediatamente comunicados ao SENAI, apresentando-se soluções para serem submetidas à apreciação de sua fiscalização, para fins de conhecimento e eventual autorização da imediata adequação e compatibilização.

Arquiteto Carlos Fredericco Gahyva CREA-1200188888

(R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 100,00 100,00

2. FUNDAÇÕES 100,00 100,00 100,00

3. ESTRUTURA 100,00 100,00

3.1 Estrutura Pilares 20,00 60,00 20 100,00

3.2 Estrutura Vigas 10,00 60,00 30 100,00

Administração e Área Pedagógica

4. SERVIÇOS PRELIMINARES E PAREDE 100,00 40,00 60,00 100,00

5. COBERTURA 100,00 35,00 55,00 10,00 100,00

6. ESQUADRIAS 100,00 40,00 30,00 30,00 100,00

7. REVESTIMENTOS 100,00 20,00 60,00 20,00 100,00

8. PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 100,00 40,00 45,00 15,00 100,00

9. FORROS E DIVISORIAS 100,00 40,00 40,00 20,00 100,00

10. VIDROS 100,00 30,00 70,00 100,00

11. PINTURA 100,00 100,00

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REVITALIZAÇÃO do SENAI JUINA

Item DESCRIÇÃOETAPA TOTAL 120 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIALOBRA: REVITALIZAÇÃO do SENAI de JUINA - MT

11.1 Pintura Externa 45,00 35,00 20,00 100,00

11.2 Pintura Interna 40,00 40,00 20,00 80,00

11.3 Piintura Interna de painéis decorativos em Grafiato e pintura personalizada 10,00 60,00 30,00 70,00

12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00 20,00 40,00 40,00 100,00

13. INSTALAÇÕES ELETRICAS - BAIXA TENSÃO 100,00 10,00 35,00 30,00 25,00 100,00

14. INSTALAÇÕES REDE LOGICA E TELEFONE 100,00 10,00 45,00 25,00 20,00 100,00

15. INSTALAÇÕES HIDRO/SANITARIAS 100,00 20,00 50,00 30,00 100,00

16. LIMPEZA 100,00 100,00 100,00

OFICINA MULTIUSO17. REVESTIMENTOS 100,00 100,00 100,00

18. PINTURA 100,00 100,00

18.1 Pintura Externa 20,00 50,00 30,00 100,00

18.2 Pintura Interna 40,00 30,00 30,00 100,00

19. MANUTENÇÃO 100,00 30,00 40,00 30,00 100,00

AUDITÓRIO20. SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 100,00 100,00

21. PAREDES 100,00 35,00 65,00 100,00

22. COBERTURA 100,00 15,00 60,00 25,00 100,00

23. ESQUEDRIAS 100,00 35,00 50,00 15,00 100,00

24. REVESTIMENTOS 100,00 55,00 35,00 10,00 100,00

25. PISOS 100,00 40,00 50,00 10,00 100,00

26. FORROS E DIVISORIAS 100,00 20,00 60,00 20,00 100,00

27. VIDROS 100,00 75,00 25,00 100,00

28. PINTURA 100,00 100,00

28.1 Pintura Externa 30,00 50,00 20,00 100,00

28.2 Pintura Interna 40,00 50,00 10,00 100,00

29. INSTALAÇÕES ELETRICAS - BAIXA TENSÃO 100,00 30,00 50,00 20,00 100,00

30. INSTALAÇÕES HIDRO/SANITARIAS 100,00 30,00 50,00 20,00 100,00

31. LIMPEZA 100,00 100,00 100,00

32. PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 100,00 25,00 65,00 10,00 100,00

33. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00 60,00 25,00 15,00 100,00

35. PÓRTICOS PRINCIPAIS DA FACHADA 100,00 100,00

35.1 FUNDAÇÃO 100,00 100,00

35.2 ESTRUTURA 15,00 55,00 30,00 100,00

35.3 VEDAÇÕES, REVESTIMENTOS, COBERTURAS E PINTURA 55,00 35,00 10,00 100,00

TOTALTOTAL ACUMULADO

OBRA:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1. Serviços preliminares

1.1 Fornecimento e instalação de placa de obra, executada em chapa galvanizada Nº22 , estruturada com madeira m² 3,12 199,63 622,85

SUB-TOTAL 1. 622,85

2. FUNDAÇÕES

2.1 Escavação Manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade ate 2m m³ 71,00 20,48 1.454,08

2.2 Reaterro manual entre baldrames c/ material externo incl.serviços de apiloamento com masso de 30kg m³ 71,00 24,58 1.745,18

2.3 Apiloamento de fundo de valas ou cavas com masso até 30 kg m² 172,00 7,66 1.317,52

2.4 Fornecimento, lançamento e aplicação de lastro de Concreto c/betoneira em fundações 1:5:10 c/136kg cim/m³ m³ 11,21 222,17 2.490,53

2.5

Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20mpa (306 kgcimento/m³) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland cp 32f, areia lavada tipo média a grossa, seixo rolado, e equipamentos

m³ 52,00 299,71 15.584,92

2.6 Forma inclusive desforma comum de tábua para fundação c/ 04 reaproveitamentos m² 200,00 36,67 7.334,00

2.7 Fornecimento ,Trabalho e Aplicação em fundação de Armadura em Aço CA50 Kg 1.475,00 5,59 8.245,25

2.8 Fornecimento ,Trabalho e Aplicação em fundação de Armadura em Aço CA60 Kg 392,00 6,26 2.453,92

2.9

Alvenaria de embasamento com tijolo comum 5,7 x 9 x 19 cm, epessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4

m³ 5,00 77,76 388,80

2.10 Execução de pintura c/neutrol 45c/02 demãos m² 180,00 6,68 1.202,40SUB-TOTAL 2.0 42.216,60

3. ESTRUTURA3.1 Estrutura Pilares

3.1.1

Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20mpa (306 kgcimento/m³) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland cp 32 f, areia lavada tipo média a grossa, seixo rolado, e equipamento

m³ 7,61 323,63 2.462,82

3.1.2 Fornecimento ,Trabalho e Aplicação para Meso e Super Estrutura de Armadura em Aço CA50 Kg 644,07 5,59 3.600,35

3.1.3 Fornecimento ,Trabalho e Aplicação para Meso e Super Estrutura de Armadura em Aço CA60 Kg 155,89 6,26 975,87

3.1.4 Confecção e montagem de forma incl, desforma comum de tábua com 04 reaproveitamentos m² 170,00 36,67 6.233,90

SUB-TOTAL 3.1 13.272,95

3.2 Estrutura Vigas

3.2.1

Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20mpa (306 kgcimento/m³) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland cp 32 f, areia lavada tipo média a grossa, seixo rolado, e equipamento

m³ 12,19 331,37 4.039,40


ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SENAI JUINA-MT


3.2.4 Confecção e montagem de forma incl, desforma comum de tábua com 04 reaproveitamentos m² 229,46 36,67 8.414,30

SUB-TOTAL 3.2 17.424,27SUB-TOTAL 3.0 30.697,22TOTAL GERAL 73.536,66

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALAdministração e Área Pedagógica

4. Serviços preliminares e Paredes

4.1 Execução de locação da obra c/tábuas corridas p/medição Considerar as faces externas das paredes m² 220,95 5,32 1.175,45

4.2

Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 8 furos 9 x 19 x 19 cm, epessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com 100 kg de cimento

m² 365,82 23,69 8.666,28

SUB-TOTAL 4.0 9.841,73

5. Cobertura

5.1 Calha de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 33 cm ML 29,00 28,91 838,39

5.2 Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 35 cm ML 4,50 16,46 74,07

5.3Estrutura de aço para cobertura uma ou duas águas , espaçamento entre tesouras 5 m, vão 15 m- Cobertura Telha de Aço ou Aluminio

m² 106,04 106,03 11.243,42

5.4 Cobertura com Telha de Chapa de aço perfil trapezoidal zincada ,espessura 0,5mm m² 106,04 39,04 4.139,80

SUB-TOTAL 5.0 16.295,68

6. Esquadrias

6.1Porta interna de madeira compensada lisa para pintura, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m - P2

Unid 14,00 250,00 3.500,00


Unid 1,00 267,82 267,82

6.3Porta interna de madeira compensada lisa para pintura, colocação e acabamento , de duas folha com batente, guarnição e ferragem, 1,80 x 2,10 m - P4

Unid 1,00 535,63 535,63

6.4Janela de ferro , chapa dobrada, sob encomenda, colocação e acabamento correr - tp p/ vidro - J1 -250x160 cm

Unid 4,00 649,34 2.597,36

6.5 Janela de ferro,chapa dobrada, sob encomenda, colocação e acabamento basculante - J6 - 60X60cm Unid 1,00 106,76 106,76

6.6

Fornecimento e instalação de portas de correr NO ACESSO AO HALL, em vidro incolor temperado 10mm , sendo duas peças de correr de 0,83x2.50 m e duas peças fixas de 0,75x2,50, em cada porta, instalada com requadro em alumínio fosco e ferragens cromadas, Inclusive par de puxador cromado Ref. Veneza/600/alternativa.; inclusive pintura completa dos requadros - P9

Conj. 1,00 3.474,32 3.474,32

6.7

Fornecimento e instalação de portas de correr NO ACESSO A RECEPÇÃO, em vidro incolor temperado 10mm, sendo duas peças de correr de 0,78x2.50 m e duas peças fixas de 0,70x2,50, em cada porta, instalada com requadro em alumínio fosco e ferragens cromadas, Inclusive par de puxador cromado Ref. Veneza/600/alternativa.; inclusive pintura completa dos requadros - P8

Conj. 1,00 3.242,70 3.242,70

6.8

Janela de Vidro Temperado Incolor 8mm - inclusive instalaçao e acessorios, de correr 2 folhas ,sendo 1 fixa ,com requadro em aluminio fosco e ferragens cromadas ,conforme projeto arquitetonico - J2

m² 16,00 0,00 0,00

6.9VISOR de Vidro Temperado Incolor 8mm - FIXA, requadro em aluminio fosco, conforme projeto arquitetonico - V1-V2

m² 26,00 192,00 4.992,00

6.10 Porta de ferro sob encomenda, de correr colocação e acabamento com uma folha 1,00x2,10 m - P7 Unid 1,00 555,00 555,00

6.11 Porta de ferro sob encomenda, de correr colocação e acabamento com uma folha 1,20x2,10 m - P6 Unid 1,00 605,00 605,00

SUB-TOTAL 6.0 19.876,59

7. Revestimentos

7.1 Chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3 e= 5 mm m² 731,64 2,66 1.946,16

7.2 Reboco paulista usando argamassa mista de cimento cal e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura m² 731,64 12,55 9.182,08

7.3 Parede de gesso acartonado interna , espessura final 100 mm m² 236,95 102,00 24.168,90

7.4Fornecimento e execução de azulejo branco para banheiros, assentado com argamassa colante e de regularização

m² 22,20 33,97 754,13

SUB-TOTAL 7.0 36.051,28

8. Pisos rodapés soleiras e peitoris

8.1

Contrapiso de concreto não estrutural fck=13,5 mpa, preparado com régua de aluminio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado, pronto para receber o piso, esp=6,00cm

m² 79,73 22,65 1.805,88

8.2

Fornecimento e Assentamento de piso cerâmico Hércules 40x40, Cecreisa WH - pei 5, assentado com argamassa colante e de regularização, inclusive roda-pés e rejuntamento

m² 604,43 54,00 32.639,22

SUB-TOTAL 8.0 34.445,10

9. Forros e divisórias

9.1 Fornecimento e instalação de forro de pvc branco 200mm,incl. estrutura para fixação em metalon e rodaforro m² 541,30 37,00 20.028,10

9.2 Divisórias de eucatex ou similar m² 133,87 88,60 11.860,88SUB-TOTAL 9.0 31.888,98

10. Vidros

10.1 Fornecimento e instalação de vidro liso incolor espessura 4.00mm m² 18,28 83,91 1.533,87

SUB-TOTAL 10.0 1.533,87

11. Pintura11.1 Pintura Externa

11.1.1Pintura externa do bloco sobre esquadrias metálicas com tinta esmalte sintético na cor cinza platina (ref. Maxvinil), conforme projeto de arquitetura.

m² 20,38 14,61 297,75

11.1.2

Pintura externa do bloco, c/ APLICAÇÃO DE GARFIATTO - em parede com textura acrílica grafiato (ref. Branco neve - maxvinil) c/ frisos de baixo relevo feitos com fita no revestimento, para aplicação de pintura latex acrílica, inclusive raspagem superficial, correções c/ massa acrílica, lixamento e preparação da superficie com selador acrílico (ref. Maxvinil).

m² 361,62 13,78 4.983,12

11.1.3Pintura externa do bloco a parede com tinta látex acrílica na cor especificada em projeto mantendo faixas horizontais brancas e=5cm, conforme projeto de arquitetura.

m² 361,62 8,17 2.954,44

11.1.4Pintura externa do bloco c/ pintura de logos do operário na parede com tinta látex acrílica na cor especificada em projeto, conforme projeto de arquitetura.

conj. 3,00 150,00 450,00

SUB-TOTAL 11.1 8.685,31

11.2 Pintura Interna

11.2.1

Pintura interna do bloco c/ aplicação de tinta ESMALTE SINTÉTICO brilhante , sobre ESQUADRIAS METÁLICAS, executada como segue: Limpeza e lixamento preliminar, uma demão de fundo preparador apropriado - tantas demãos quantas forem necessária de tinta esmalte sintético brilhante de acabamento.

m2 20,38 14,61 297,75

11.2.2

Pintura interna do bloco , c/ aplicação de tinta latéx acrílico c/ aplicação de massa corrida sobre PAREDES E PEITORIS DE ALVENARIA INTERNAS DO BLOCO, CORES ESPECIFICADAS EM PROJETO

m2 1.038,43 14,73 15.296,07

SUB-TOTAL 11.2 15.593,83

11.3 PINTURA INTERNA DE PAINÉIS DECORATIVOS EM GRAFIATO E PINTURA PERSONALIZADA

11.3.1

Aplicação de grafiato com friso s, para preparação de paredes e confecção de painél decorativo a ser posteriormente pintado com tinta acrílica fosca nas cores da programação visual do Senai, cujas tonalidades serão posteriormente definidas pela fiscalização

m2 150,00 13,00 1.950,00

11.3.2

Pintura latéx acrílico fosco personalizada sobre painél decorativo de garfiato, nas corers padrão da programação visual do Senai, cujas tonalidades serão posteriormente definidas pela fiscalização

m2 150,00 8,17 1.225,50

SUBTOTAL 11.3. 3.175,50

SUB-TOTAL 11.0 27.454,64

12. Serviços complementares12.1 Manutenção do telhado e beiral m² 607,24 11,90 7.226,1612.2 Execução de formica na bancada da cozinha m² 0,80 60,00 48,0012.3 Bancada seca em granito polido no cor cinza m² 3,20 232,00 742,40

12.4 Execução de estrutura de concreto p/ caixa d'água pvc c/ 3000l d'água c/ h= 5m Unid 1,00 2.850,00 2.850,00

SUB-TOTAL 12.0 10.866,56

13. Instalações elétricas - baixa tensão

13.1Fornecimento e instalação de Fio Isolado em PVC anti-chama TP Pirastic Pirelli e ou Similar seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C

ml 1.040,00 2,96 3.078,40

13.2 Fornecimento e instalação de isolador roldana de plástico c/parafuso p/ fixar em madeira de 3/4 pol Unid 240,00 1,20 288,00

13.3 Fornecimento e instalação de mangueira polietileno marrom linha popular diâmetro 3/4 pol x 2,5mm m 90,00 2,28 205,20

13.4 Fornecimento e instalação de caixa retang.de ferro de embutir c/ furos de 1/2 pol e 3/4 pol 4x2 pol Unid 23,00 5,00 115,00

13.5 Fornecimento e instalação de interruptor simples de embutir 3 tecla 10a-250v com espelho para caixa 4x2'' Cj 2,00 27,37 54,75

13.6 Fornecimento e instalação de tomada 2p universal de embutir 10a -250v com espelho para caixa 4x2'' Cj 12,00 6,80 81,60

13.7Fornecimento e instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 40w , reator alto fator de potencia partida rápida e acessórios

Cj 45,00 83,79 3.770,55

13.8Fornecimento e instalação de ventilador de teto c/rot em sentido dir/inverso c/4 pas de madeira 60 hz 110v c/ interruptor tipo reostado p/2 setores e com capacitador

Cj 16,00 205,00 3.280,00

13.9 Fornecimento e instalação de quadro de dist.embutir metálico com porta p/18 circuitos Unid 2,00 229,78 459,56

13.10 Fornecimento e instalação de interruptor simples de sobrepor 1 tecla Cj 11,00 7,46 82,06

13.11 Fornecimento e instal. De tomada 2 p universal de sobrepor Cj 22,00 9,12 200,64

13.12 Fornecimento e instalação de tomada 2 p+t universal de Sobrepor Cj 11,00 14,12 155,32

13.13Fornecimento e instalação de conj. Astrop. Com tomada bipolar mais polo terra e disjuntor termomagnético bipolar de 30a/250v para embutir vl

Cj 9,00 107,60 968,40

13.14 Fornecimento e substituição de disjunto monopolar de 15a Unid 8,00 12,34 98,72

13.15 Fornecimento e substituição de disjunto bipolar de 40 a Unid 3,00 53,53 160,5913.16 Fornecimento e substituição de disjunto bipolar de 20 a Unid 3,00 51,59 154,77

13.17Fornecimento e instalação de Cabo Isolado em PVC anti-chama TP Pirastic Pirelli e ou Similar seção 16 mm² - 0,6/1KV 70°C

ml 170,00 11,58 1.968,60


ml 230,00 5,68 1.306,40


ml 60,00 22,08 1.324,80

13.20 Execução de Caixa de Inspeção - 60x60x50cm -Tijolo Furado 1/2 vez Unid 1,00 266,00 266,00

SUB-TOTAL 13.0 18.019,36

14. Instalações Rede logica e telefone

14.1 Fornecimento e instalação de Cabo Logica MULTILAN PLUS 24AWGX4PARES CAT.5 AZUL PLP/NEXANS/AMP m 758,70 3,19 2.420,25

14.2 Fornecimento e instalação de Eletroduto de PVC Rigido roscavel Ø 1 1/2",com conexões m 112,60 10,78 1.213,83

14.3 Fornecimento e instalação de Caixa de Ligação PVC Rigido 2x4" Unid 4,00 3,55 14,20

14.4 Fornecimento e instalação de Abraçadeira c/ Parafuso tipo "D" para eletroduto , Ø 1 1/2" Unid 4,00 2,33 9,32


14.6 Fornecimento e instalação Tomada logica parede terminal RJ 45 Unid 52,00 12,60 655,20

14.7 Fornecimento e instalação Terminal Macho conector RJ-45 Unid 104,00 3,71 385,84

14.8

Fornecimento e instalação de cabo tipo UTP, categoria 5 para rede de lógica, inclusive climpagem c/ conector RJ -45 Macho em suas extremidades e anilha de identificação numérica, c/ interligação ao swich/ rack da biblioteca (04 pernas), nas salas de aula

m 25,20 4,15 104,58

14.9 Fornecimento e instalação de Eletroduto de PVC Rigido roscavel Ø 1", com conexões m 99,20 6,97 691,42

14.10 Fornecimento e instalação de Abraçadeira c/ Parafuso tipo "D" para eletroduto , Ø 1" Unid 35,00 1,90 66,50


14.12 Fornecimento e instalação Tomada telefone sobrepor ,padrao telebras Unid 12,00 7,93 95,16

14.13 Fornecimento e instalação de Cabo Telefonico para uso interno sem blindagem 2 pares m 395,00 2,72 1.074,40

SUB-TOTAL 14.0 6.942,52

15. Instalações hidro/sanitárias

15.1 Fornecimento e instalação torneira de pressão p/ lavatório Unid 1,00 37,90 37,90

15.2 Bacia sanitária, P - 9 - 17 linha Ravena DECA cor gelo, incl. Parafusoso cromados de fixação (ou similar) Unid 1,00 188,92 188,92

15.3 Tampa de assento Monte Carlo Deca AP - 80 - 17 gelo para bacia sanitária em poliester Branco Unid 1,00 99,92 99,92

15.4 Fornecimento e instalação de ligação para bacia sanitária em tubo de metal cromado de 40mm Unid 1,00 29,70 29,70

15.5 Fornecimento e instalação de spud de borracha p/ bacia sanitária Unid 1,00 3,60 3,60

15.6 Fornecimento e instalação de tubo de descida para válvula de descarga Unid 1,00 9,30 9,30

15.7 Anel de vedação Trigre 26902070 para bacia sanitária Unid 1,00 23,48 23,48

15.8 Valvila de descarga DECA, para bacia sanitária CROMADA base 4550 - 504 - 1 1/2 compacta pública antivandalismo Unid 1,00 109,02 109,02

15.9 Acabamento DECA para Válvula 4900 Hydra Max Pública C - Crom 860 Unid 1,00 208,36 208,36

15.10 Barra de apoio a portadores de deficiencia Deca com 60 cm cód.2305, cromado unid. 2,00 545,82 1.091,64

15.11 Fornecimento e instalação de engate de metal flexível cormado Unid 1,00 19,60 19,60

15.12 Fornecimento e instalação registro de gaveta europa docol 2 1/2" Unid 1,00 153,70 153,70

15.13 Fornecimento e instalação de tubo de pvc rígido branco 40mm Ml 12,00 4,21 50,52



15.16 Bancada de granito 0,60x1,20 p/ pia da churrasqueira c/ cuba inox Unid 1,00 296,00 296,00

15.17 Execução de caixa de passagem de alvenaria 60x60 Unid 2,00 98,10 196,20

15.18 Fornecimento e instalação tubo pvc soldável marrom 25mm Ml 12,00 3,70 44,40



15.21 Fornecimento e instalação de caixa sifonada pvc - 150x150x50m Unid 1,00 26,00 26,00

15.22 Fornecimento e instalação sifão tipo copo em pvc cromado Unid 2,00 24,00 48,00

15.23 Fornecimento e instalação lavatório de louça branca c/ coluna Unid 1,00 89,00 89,00

15.24 Fornecimento e instalação porta papel Unid 1,00 21,00 21,00

15.25 Fornecimento e instalação saboneteira p/ sabão líquido (leleka) Unid 1,00 26,00 26,00

15.26 Fornecimento e instalação de espelho mald. Simples 40x60 Unid 1,00 67,00 67,00

15.27 Fornecimento e instalação porta toalha Unid 1,00 36,00 36,00SUB-TOTAL 15.0 3.321,66

16. Limpeza16.1 Limpeza geral da obra m² 546,00 2,60 1.419,60

SUB-TOTAL 16.0 1.419,60TOTAL GERAL 217.957,57

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALOficina Multiuso

17. Revestimentos17.1 Gesso acartonado nas paredes internas de madeira m² 162,00 64,00 10.368,00

SUB-TOTAL 17.0 10.368,00



m² 235,00 8,17 1.919,95

SUB-TOTAL 18.1 1.919,95


18.2.1

Pintura interna do bloco , c/ aplicação de tinta latéx acrílico c/ aplicação de massa corrida sobre PAREDES E PEITORIS DE GESSO INTERNAS DO BLOCO, CORES ESPECIFICADAS EM PROJETO

m² 165,41 14,73 2.436,49

18.2.2Pintura interna do bloco , c/ aplicação de tinta latéx acrílico sobre PAREDES E PEITORIS DE MADEIRA INTERNAS DO BLOCO, CORES ESPECIFICADAS EM PROJETO

m² 213,15 7,07 1.506,97

SUB-TOTAL 18.2 3.943,46SUB-TOTAL 18.0 5.863,41

19. Manutenção 19.1 Manutenção do telhado e beiral m² 298,71 11,90 3.554,65


ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALAuditório

20. Serviços preliminares

20.1 Execução de locação da obra c/tábuas corridas p/medição considerar as faces externas das paredes m² 408,47 5,32 2.173,06

SUB-TOTAL 20.0 2.173,06

21. Paredes

21.1 Execução de alvenaria de elevação c/tijolo ceramico 9x19x19 assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez m² 406,50 23,69 9.629,99

SUB-TOTAL 21.0 9.629,99

22. Cobertura

22.1

Estrutura de madeira comum para telhado, constituido de tesouras (6x12 e 6x16cm) terças (6x12 e 6x16), caibros (5x6cm), ripas (1x5 cm) e contraventamentos p/cobertura com telha de barro ou cerâmicos até 17m de vão

m² 467,32 49,59 23.174,40

22.2 Execução de cobertura com telha ceramica tipo portuguesa inclinação de 30 % m² 467,32 29,89 13.968,19

22.3 Execução de cumeeira para telha de barro tipo paulista ou colonial Ml 43,50 12,32 535,92

22.4 Calha de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 33 cm ML 24,40 24,09 587,80

SUB-TOTAL 22.0 38.266,31

23. Esquadrias


Unid 1,00 250,00 250,00


Unid 1,00 250,00 250,00


Unid 1,00 267,82 267,82

23.4Porta interna de madeira compensada lisa para pintura, colocação e acabamento , de duas folha com batente, guarnição e ferragem, 1,60 x 2,10 m - P5

Unid 1,00 500,00 500,00

23.5Janela de ferro , chapa dobrada, sob encomenda, colocação e acabamento correr - tp p/ vidro - J3 -200x160 cm

Unid 6,00 519,47 3.116,82

23.6 Janela de ferro,chapa dobrada, sob encomenda, colocação e acabamento basculante - J6 - 60X60cm

Unid 1,00 106,76 106,76

23.7Janela de ferro,chapa dobrada, sob encomenda, colocação e acabamento basculante - J5 - 100X60cm

Unid 2,00 177,93 355,86

23.8

Fornecimento e instalação de portas de correr NO ACESSO AO HALL, em vidro incolor temperado 10mm , sendo duas peças de correr de 0,83x2.50 m e duas peças fixas de 0,75x2,50, em cada porta, instalada com requadro em alumínio fosco e ferragens cromadas, Inclusive par de puxador cromado Ref. Veneza/600/alternativa.; inclusive pintura completa dos requadros - P9

Conj. 1,00 3.474,32 3.474,32

23.9


m² 4,00 0,00 0,00

23.10Janela de Vidro Temperado Incolor 8mm - FIXA, requadro em aluminio fosco, conforme projeto arquitetonico - Painel

m² 6,40 0,00 0,00

23.11Porta interna de madeira laminada e frisada , de duas folha com batente, guarnição e ferragem, 2,00 x 2,10 m - P10

Unid 1,00 2.500,00 2.500,00

23.12


m² 7,50 0,00 0,00

SUB-TOTAL 23.0 10.821,58

24. Revestimentos

24.1 Chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3 e= 5 mm m² 813,00 2,66 2.162,58

24.2 Reboco paulista usando argamassa mista de cimento cal e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura m² 813,00 12,55 10.203,15

24.3 Fornecimento e execução de azulejo branco p/ banheiro m² 70,80 33,97 2.405,08 SUB-TOTAL 24.0 14.770,81


25.1

Contrapiso de concreto não estrutural fck=13,5 mpa, preparado com régua de aluminio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado, pronto para receber o piso, esp=6,00cm

m² 395,00 22,65 8.946,75

25.2

Fornecimento e Assentamento de piso cerâmico Hércules 40x40, Cecreisa WH - pei 5, assentado com argamassa colante e de regularização, inclusive roda-pés e rejuntamento

m² 474,00 54,00 25.596,00

SUB-TOTAL 25.0 34.542,75

26. Forros e divisórias

26.1 Fornecimento e instalação de forro de pvc branco 200mm,incl. estrutura para fixação em metalon e rodaforro m² 395,00 37,00 14.615,00

26.2 Divisórias de granito polido para banheiro m² 6,48 333,64 2.161,99 SUB-TOTAL 26.0 16.776,99

27. Vidros

27.1 Fornecimento e instalação de vidro liso incolor espessura 4.00mm m² 20,44 83,91 1.715,12

SUB-TOTAL 27.0 1.715,12


28.1.1Pintura externa do bloco sobre esquadrias metálicas com tinta esmalte sintético na cor cinza platina (ref. Maxvinil), conforme projeto de arquitetura.

m² 20,44 14,61 298,63

28.1.2

Pintura externa do bloco, c/ APLICAÇÃO DE GARFIATTO - em parede com textura acrílica grafiato (ref. Branco neve - maxvinil) c/ frisos de baixo relevo feitos com fita no revestimento, para aplicação de pintura latex acrílica, inclusive raspagem superficial, correções c/ massa acrílica, lixamento e preparação da superficie com selador acrílico (ref. Maxvinil).

m² 299,20 13,78 4.122,98


m² 299,20 8,17 2.444,46

28.1.4Pintura externa do bloco c/ pintura de logos do operário na parede com tinta látex acrílica na cor especificada em projeto, conforme projeto de arquitetura.

conj. 3,00 150,00 450,00

SUB-TOTAL 28.1 7.316,07


28.2.1

Pintura interna do bloco c/ aplicação de tinta ESMALTE SINTÉTICO brilhante , sobre ESQUADRIAS METÁLICAS, executada como segue: Limpeza e lixamento preliminar, uma demão de fundo preparador apropriado - tantas demãos quantas forem necessária de tinta esmalte sintético brilhante de acabamento.

m² 20,44 14,61 298,63

28.2.2

Pintura interna do bloco , c/ aplicação de tinta latéx acrílico c/ aplicação de massa corrida sobre PAREDES E PEITORIS DE ALVENARIA INTERNAS DO BLOCO, CORES ESPECIFICADAS EM PROJETO

m² 522,90 14,73 7.702,32

SUB-TOTAL 28.2 8.000,95SUB-TOTAL 28.0 15.317,01

29. Instalações elétricas - baixa tensão

29.1Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 2.50mm² com isolamento para 750v, com carat. Não propagante ao fogo e auto extinguivel, pirastic ou similar.

ml 860,00 2,96 2.545,60

29.2 Fornecimento e instalação de isolador roldana de plástico c/parafuso p/ fixar em madeira de 3/4 pol Unid 210,00 1,20 252,00

29.3 Fornecimento e instalação de mangueira polietileno marrom linha popular diâmetro 3/4 pol x 2,5mm m 175,00 2,28 399,00

29.4 Fornecimento e instalação de caixa retang.de ferro de embutir c/furos de 1/2 pol e 3/4 pol 4x2 pol Unid 16,00 5,00 80,00

29.5 Fornecimento e instalação de interruptor simples de embutir 3 tecla 10a-250v com espelho para caixa 4x2' Cj 3,00 27,37 82,11

29.6 Fornecimento e instalação de tomada 2p universal de Embutir 10a -250v com espelho para caixa 4x2'' Cj 9,00 6,80 61,20

29.7Fornecimento e instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 40w , reator alto fator de potencia partida rápida e acessórios

Cj 21,00 83,79 1.759,59

29.8Fornecimento e instalação de ventilador de teto c/rot em sentido dir/inverso c/4 pas de madeira 60 hz 110v c/ interruptor tipo reostado p/2 setores e com capacitador

Cj 12,00 205,00 2.460,00

29.9 Fornecimento e instalação de quadro de dist.embutir metálico com porta p/18 circuitos Unid 2,00 229,78 459,56

29.10 Fornecimento e instalação de interruptor simples de embutir 1 tecla Cj 3,00 6,55 19,65

29.11 Fornecimento e instalação de tomada 2p+t universal de embutir Cj 6,00 12,49 74,94

29.12Fornecimento e instalação de conj. Astrop. Com tomada bipolar mais polo terra e disjuntor termomagnético bipolar de 30a/250v para embutir vl

Cj 3,00 107,60 322,80

29.13 Fornecimento e substituição de disjunto monopolar de 15a Unid 8,00 12,34 98,72

29.14 Fornecimento e substituição de disjunto bipolar de 40 a Unid 3,00 53,53 160,59 29.15 Fornecimento e substituição de disjunto bipolar de 20 a Unid 3,00 51,59 154,77


Ml 190,00 11,58 2.200,20


Ml 250,00 5,68 1.420,00


Ml 80,00 22,08 1.766,40

29.19 Execução de Caixa de Inspeção - 60x60x50cm -Tijolo Furado 1/2 vez Unid 2,00 266,00 532,00

SUB-TOTAL 29.0 14.849,13

30. Instalações hidro/sanitárias30.1 Fornecimento e instalação de caixa pvc 3000l Unid 1,00 0,00

30.2 Fornecimento e instalação torneira de pressão p/ lavatório Unid 3,00 37,90 113,70

30.3 Bacia sanitária, P - 9 - 17 linha Ravena DECA cor gelo, incl. Parafusoso cromados de fixação (ou similar) unid. 5,00 188,92 944,60

30.4 Tampa de assento Monte Carlo Deca AP - 80 - 17 gelo para bacia sanitária em poliester Branco unid. 5,00 99,92 499,60

30.5 Fornecimento e instalação de ligação para bacia sanitária em tubo de metal cromado de 40mm Unid 5,00 29,70 148,50

30.6 Fornecimento e instalação de spud de borracha p/ bacia Unid 5,00 3,60 18,00

30.7 Fornecimento e instalação de tubo de descida para válvula de descarga Unid 5,00 9,30 46,50

30.8 Anel de vedação Trigre 26902070 para bacia sanitária unid. 5,00 23,48 117,40

30.9 Valvila de descarga DECA, para bacia sanitária CROMADA base 4550 - 504 - 1 1/2 compacta pública antivandalismo unid. 5,00 109,02 545,10

30.10 Acabamento DECA para Válvula 4900 Hydra Max Pública C - Crom 860 unid. 5,00 208,36 1.041,80

30.11 Barra de apoio a portadores de deficiencia Deca com 60 cm cód.2305, cromado unid. 2,00 545,82 1.091,64

30.12 Fornecimento e instalação de engate de metal flexível cormado Unid 3,00 19,60 58,80

30.13 Fornecimento e instalação registro de gaveta europa Docol Unid 1,00 153,70 153,70




30.17 Execução de caixa de passagem de alvenaria 60x60 Unid 4,00 98,10 392,40




30.21 Fornecimento e instalação de caixa sifonada pvc - 150x150x50m Unid 3,00 26,00 78,00

30.22 Fornecimento e instalação sifão tipo copo em pvc cromado Unid 3,00 24,00 72,00

30.23 Fornecimento e instalação lavatório de louça branca c/ coluna Unid 3,00 89,00 267,00

30.24 Fornecimento e instalação porta papel Unid 3,00 21,00 63,00

30.25 Fornecimento e instalação saboneteira p/ sabão líquido (leleka) Unid 3,00 26,00 78,00

30.26 Fornecimento e instalação de espelho mald. Simples 40x60 Unid 3,00 67,00 201,00

30.27 Fornecimento e instalação porta toalha Unid 3,00 36,00 108,00 SUB-TOTAL 30.0 7.408,50

31. Limpeza31.1 Limpeza geral da obra m² 390,00 2,60 1.014,00


ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALFACHADA


32.1

Calçada em concreto fck= 13,5 mpa, no traço 1:3:6 com junta de dilatação seca, formando quadro de 2.00x2.00m, com 6 cm de espessura, preparado com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado.

m² 141,04 26,90 3.793,98

SUB-TOTAL 32.0 3.793,98

33. Serviços complementares33.1 Execução de meio-fio Ml 25,00 22,50 562,50

33.2 Fornecimento e espalhamento de pedra britada, para estacionamento h=10cm m² 56,00 16,00 896,00

33.3 Execução e assentamento de um portão tubular c/ tela de alambrado 4,00x2,00m Unid 1,00 1.360,00 1.360,00

33.4 Execução de textura c/ pintura no muro em frente da fachada Ml 95,00 26,00 2.470,00

33.5 Execução de bancos de concreto Unid 6,00 112,00 672,00 SUB-TOTAL 33.0 5.960,50TOTAL GERAL 9.754,48

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALPORTICOS FACHADA

34. PÓRTICOS PRINCIPAIS DA FACHADA 34.1 FUNDAÇÃO

34.1.1 Locação da obra com tábuas corridas m2 436,00 3,21 1.399,56

34.1.2 Escavação Manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade ate 2m

m3 99,00 20,48 2.027,52

34.1.3 Fornecimento, lançamento e aplicação de lastro de Concreto c/betoneira em fundações 1:5:10 c/136kg cim/m³

m3 2,60 222,17 577,64

34.1.4 Apiloamento de fundo de valas ou cavas com masso até 30 kg

m2 50,00 7,66 383,00

34.1.5 Forma inclusive desforma comum de tábua para fundação c/ 04 reaproveitamentos

m2 95,00 36,67 3.483,65

34.1.6 Fornecimento ,Trabalho e Aplicação em fundação de Armadura em Aço CA50

kg583,00

5,59 3.258,97


kg 875,00 6,26 5.477,50

34.1.8Execução de broca de concreto armado no traço 1:3:6 até 4,00 m de profundidade com diâmetro de 25 cm (escavação manual)

ml 40,30 25,26 1.017,98

34.1.9

Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20mpa (306 kgcimento/m³) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland cp 32f, areia lavada tipo média a grossa, seixo rolado, e equipamentos

m3 14,60 299,71 4.375,77

34.1.10 Reaterro manual de valas com o próprio material escavado, inclusive apiloamento com maço de 30 kg

m3 79,00 8,33 658,07

SUB TOTAL FUNDAÇÃO 34.1 22.659,66

34.2 ESTRUTURA

34.2.1 Forma inclusive desforma comum de tábua para fundação c/ 04 reaproveitamentos

M2 272,00 36,67 9.974,24


KG 845,00 5,59 4.723,55


KG 1.265,00 6,26 7.918,90

34.2.4

Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto Fck 25 Mpa, 367 kg cim /m 3 com cimento F 32, areia lavada média a grossa, pedra britada, inclusive bombeamento

M3 21,00 323,61 6.795,81

SUBTOTAL ESTRUTURA 34.2 29.412,50

34.3 VEDAÇÕES, REVESTIMENTOS, COBERTURAS E PINTURA

34.3.1Execução de Alvenaria com tijolo cerâmico de 6 ou 8 furos, de 1 vez, assentes com argamassa mista 1:2:8, inclusive montagem e desmontagem de andaime

m2 195,00 41,02 7.998,90

34.3.2 Chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3 e= 5 mm m² 410,00 2,66 1.090,60

34.3.3 Reboco paulista usando argamassa mista de cimento cal e areia no traço 1:2:8 com 20mm de espessura m² 410,00 12,55 5.145,50

34.3.4 Pintura em textura acrílica nas cores a serem definidas e com aplicação de fundo preparador

m² 410,00 15,00 6.150,00

34.3.5Fornecimento e instalação de estruturas metálica do portal de acesso na entrada principal do Bloco, inclusive forro de PVC, cobertura metálica painéis em aço escovado, pontos de iluminação elétrica

m2 42,00 352,00 14.784,00

34.3.6Fornecimento e instalação de estruturas metálica do portal de acesso na entrada principal do Bloco do auditorio, inclusive forro de PVC, cobertura metálica painéis em aço escovado, pontos de iluminação elétrica

m2 18,00 352,00 6.336,00

34.3.7 Iluminação dos Pórticos (conjunto de 05 refletores 400 w, vapor metálico e instalação elétrica)

vb 1,00 1.800,00 1.800,00

SUBTOTAL 34.3 43.305,00

SUBTOTAL 34 - PÓRTICOS PRINCIPAIS DA FACHADA 95.377,16

TOTAL GERAL 95.377,16

TOTAL GERAL DA OBRA 583.697,16


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

R E C I B O

EMPRESA: CNPJ: TELEFONE: FAX: E-MAIL: Recebemos da Comissão Permanente de Licitação - CPL do SISTEMA FIEMT, o

CD, contendo o Edital, os Anexos e os Projetos, da CONCORRÊNCIA n.º 07/2008

constante o Processo nº 0843/2008, que se refere à Contratação de empresa

especializada para execução das obras de Reforma, Modernização e Ampliação

do Prédio do SENAI JUÍNA/MT, com fornecimento de material e mão-de-obra,

localizada na Rua das Dállias, nº 300, área desmembrada módulo 04 – Juína/MT.

A abertura será no dia 06/11/2008 às 15h.

Cuiabá-MT, __ de __________ de 2.008

____________________________

Nome Completo

Observação: Favor enviar este Recibo preenchido para o fax (65) 3611.1682

Para Eventual Comunicação ao Interessado, Quando Necessário.

edital de concorrÊncia n° 007/2008/senai-dr/mt · ampliação do prédio do senai juÍna/mt, com...

Documents