Versão: 2017-07.0
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC
CONCORRÊNCIA NACIONAL
CN-80.2018.0250
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS NECESSÁRIOS À GESTÃO AMBIENTAL DAS LICENÇAS DE INSTALAÇÃO – LI E DE OPERAÇÃO – LO DAS UNIDADES GERADORAS DO COMPLEXO CASA NOVA I
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DATA: 18/04/2018 ÀS 09:00*
ENDEREÇO: CONSTANTE DO SUBITEM 8.1 DA SEÇÃO I, SALA B-306
* HORÁRIO LOCAL
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção I
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 2/44
SUMÁRIO
SEÇÃO I - Condições Específicas da Licitação
SEÇÃO II - Instruções às Proponentes
SEÇÃO III - Minuta do Contrato
SEÇÃO IV - Modelos de Planilhas de Preços, de Custos, Cartas de Apresentação e Declarações
SEÇÃO V - Plano de Segurança Tipo 2
ANEXOS:
TERMO DE REFERÊNCIA – ET-DEPA-013-2017 COM ANEXOS;
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS UNITÁRIOS E COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS, ENCARGOS SOCIAIS E BDI;
I E II, DO PLANO DE SEGURANÇA.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção I
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 3/44
SEÇÃO I - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA NACIONAL – CN-80.2018.0250
1.0 PREÂMBULO
1.1 A presente licitação é regida pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993,
nº 12.846, de 01/08/2013, pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, nº 8.538, de 06/10/2015, e pelos ‘Princípios e normas de conduta empresarial na relação da CHESF com os
fornecedores’ (disponível no Portal da CHESF, no endereço eletrônico www.chesf.gov.br, canal LICITAÇÕES, subcanal Ética CHESF – Fornecedores).
1.2 Visando a equidade de gênero, fica explicitado, nesta licitação, que os termos porventura utilizados, como pregoeiro, empregado e
outros, que estejam referidos pelo termo genérico representativo do masculino, referem-se a todo o coletivo, o que inclui mulheres e homens.
2.0 OBJETO
2.1 Execução de serviços para elaboração e execução dos programas
ambientais necessários à Gestão Ambiental das Licenças de Instalação – LI e de Operação – LO das Unidades Geradoras do Complexo Casa Nova I, de acordo com Termo de Referência - ET-DEPA-013-2017, em anexo.
2.2 Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por
preço global.
2.3 O recurso para contratação dos serviços é: CHESF.
3.0 TIPO DA LICITAÇÃO: Técnica e preço.
4.0 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 Inscrever-se para participar na presente licitação através de uma das seguintes opções:
a) Obtendo o Edital gratuitamente pela Internet, através dos endereços eletrônicos abaixo indicados:
www.chesf.gov.br, canal LICITAÇÕES, subcanal e-Edital; ou
www.eletrobras.com, menu principal Licitações e Contratos do Sistema Eletrobrás, opção Editais de Licitação do Sistema Eletrobras, na opção Eletrobras Chesf, que direcionará para o link do Portal da CHESF no subcanal e-Edital; ou
b) Obtendo o Edital em mídia eletrônica (CD ou DVD), mediante o recolhimento de R$ 5,00 (cinco reais).
NOTAS:
1. A inscrição através da opção ‘b)’ poderá ser realizada até o dia útil local anterior à data estabelecida para entrega das propostas, no horário de 08:30 às 12:00 e de 13:30 às 17:00, na CHESF - CENTRAL DE ATENDIMENTO A FORNECEDORES - CAF, Rua Delmiro Gouveia, 333, sala B-310, bairro San Martin, Recife (PE), fone: (81) 3229.2523/2537/3298/3162/3164.
2. Empresas não inscritas podem participar. Porém, não poderão
alegar desconhecimento do Edital ou dos esclarecimentos emitidos.
4.2 É vedada a participação de empresas que se encontrem em qualquer das condições abaixo:
a) Além das restrições previstas no artigo 9º e seus incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/93, tenham como seus dirigentes ou representantes legais, cônjuge ou qualquer parente
consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral até 3º grau, de dirigentes da CHESF ou de gerentes e assessores formais da cadeia hierárquica dos órgãos da
CHESF envolvidos em todas as etapas da licitação;
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção I
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 4/44
b) Que possuam, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho em condição análoga à de escravo, forçado e
degradante e não utiliza trabalho involuntário de presos, contrariando o disposto nos incisos III e IV, do artigo 1º, e no inciso III, do artigo 5º, da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988;
c) Estejam proibidas de contratar com a Administração Pública,
em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais.
4.3 Não será permitida a participação de consórcio de empresas.
5.0 PREÇOS
5.1 A proponente deverá apresentar, anexa à sua proposta, a Carta de Apresentação da Proposta, conforme modelo constante da Seção IV deste Edital.
5.2 A proponente deverá detalhar sua proposta utilizando a planilha da Seção IV deste Edital ou planilha própria, obedecendo ao
mesmo modelo e itemização.
6.0 PRAZO DE EXECUÇÃO, REAJUSTAMENTO, FATURAMENTO E PAGAMENTO
6.1 Serão de acordo com o definido na Minuta do Contrato, parte integrante deste Edital.
7.0 JULGAMENTO
7.1 No julgamento das propostas serão adotados os procedimentos estabelecidos no item 8.0 da Seção II - Instruções às
Proponentes, deste Edital.
8.0 PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
8.1 O recebimento das propostas e a abertura dos documentos de habilitação ocorrerão na data, hora e sala indicadas na primeira folha deste Edital, no seguinte endereço:
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF RUA DELMIRO GOUVEIA, Nº 333 - SAN MARTIN BLOCO B – 3º PAVIMENTO CEP: 50761-901 – RECIFE - PE FONE: (81) 3229.2523 /2537 /3162 FAX: (81) 3229.3173 /3373
8.1.1 Excepcionalmente, as propostas e documentação de
habilitação poderão ser entregues antes da data estabelecida para o seu recebimento e abertura, na CENTRAL DE ATENDIMENTO A FORNECEDORES – CAF, Sala B-310, no endereço acima citado.
8.1.2 Caso na data e hora marcadas não acudam interessados na
licitação, poderá ser realizada posteriormente uma nova sessão para recebimento de propostas e abertura de documentação de habilitação.
8.2 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 1)
Carta de Apresentação da Documentação de Habilitação, conforme modelo constante da Seção IV deste Edital.
Caderno I - Habilitação Jurídica
a) Requerimento de Empresário devidamente registrado na
Junta Comercial, no caso de Empresários Individuais;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor
(original ou consolidado até a última alteração), devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedades Empresárias;
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores, devidamente registrados na Junta Comercial e publicados, em se tratando de Sociedades Anônimas;
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção I
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 5/44
d) Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos – RTC, acompanhado de
prova de Diretoria em exercício, no caso de Sociedades
Simples;
e) Lei criadora ou autorizativa, acompanhada do Ato de
Criação, no caso de Fundações de Direito Público;
f) Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos – RTD ou cópia da lei
criadora ou autorizativa, esta última acompanhada do
Ato de Criação, em se tratando de Fundações de Direito
Privado;
g) Decreto de Autorização, em se tratando de Empresa ou
Sociedade Estrangeira em funcionamento no país, e Ato
de Registro ou Autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
Caderno II - Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes
Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal
(Receita Federal e Dívida Ativa da União) e Seguridade
Social (INSS), mediante apresentação da Certidão de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;
d) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante
a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
01/05/1943.
NOTA: As proponentes legalmente qualificadas como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) apenas deverão apresentar os documentos constantes das alíneas ‘c)’, ‘d)’ e ‘e)’ após solicitação da CHESF, no termos do subitem 9.1.
Caderno III - Qualificação Técnica
a) De acordo com o solicitado no item 5.4 do Termo de Referência.
Caderno IV - Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão Negativa de falência, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou, se
estrangeira, da filial.
a.1) A certidão deverá explicitar prazo de validade;
a.2) Caso a certidão não explicite o prazo de
validade, será considerado 180 (cento e oitenta)
dias da data de sua emissão.
Caderno V – Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção I
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 6/44
a) Declaração da proponente, conforme modelo constante da Seção IV deste Edital, assinada por titular, diretor ou funcionário qualificado pela empresa, devidamente identificado, de cumprimento do Artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, ou seja, que não
imputa trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.
8.2.1 A proponente registrada no cadastro da CHESF, que
esteja com o Certificado de Registro Cadastral (CRC) válido, com as certidões de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista e certidão negativa de falência
também válidas, e desde que o objeto licitado seja compatível com seu objeto social, ficará dispensada da apresentação dos documentos listados no subitem 8.2 - Caderno I - Habilitação Jurídica, Caderno II - Regularidade Fiscal e Trabalhista, Caderno IV - Qualificação Econômico-Financeira e Caderno V -
Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII, do Artigo 7º,
da Constituição Federal, sendo obrigada, entretanto, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência
de fato impeditivo da habilitação e a apresentar a documentação de Qualificação Técnica – Caderno III.
8.2.1.1 Caso as certidões de regularidades solicitadas nas alíneas ‘c)’, ‘d)’, ‘e)’e ‘f)’ do Caderno II e alínea ‘a)’ do Caderno IV estejam
vencidas, a empresa deverá apresentar, junto com a documentação de habilitação, novas certidões válidas.
8.2.1.2 Caso a proponente seja classificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) e as certidões das alíneas ‘f)’, do Caderno II, e ‘a)’, do Caderno IV, estejam vencidas, a empresa deverá apresentar junto
com a proposta, novas certidões válidas.
8.2.1.3 A empresa com CRC válido fica dispensada de
apresentar a Declaração II, conforme modelo
constante da Seção IV deste Edital, desde que possua a referida declaração em seu cadastro
na CHESF.
NOTA:
Apenas a empresa que apresentar CRC válido e que tiver fato superveniente impeditivo
de habilitação é obrigada a apresentar declaração. Não havendo tal fato, não é obrigada a apresentação de declaração de
inexistência de fato superveniente.
8.3 PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE 2)
a) Carta de Apresentação da Proposta Técnica, conforme modelo constante da Seção IV deste Edital;
b) Declarações, conforme modelos constantes da Seção IV deste Edital;
c) Comprovação, quando a proponente se declarar Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), através de um dos
documentos abaixo, referente ao último exercício social, já exigível na data da entrega da documentação e apresentada na forma da lei:
1. Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS; ou
2. Demonstração do Resultado do Exercício - DRE dentro dos limites vigentes estabelecidos no artigo 3º da Lei
Complementar 123/2006.
d) Documentação para Pontuação Técnica, de acordo com o
solicitado no item 5.5 do Termo de Referência, em anexo.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção I
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 7/44
8.4 PROPOSTA PREÇO (ENVELOPE 3)
a) Carta de Apresentação da Proposta Preço, conforme modelo
constante da Seção IV deste Edital;
b) Planilha de Preços, conforme solicitado no subitem 5.2 desta Seção;
c) Cronograma Físico e de Desembolso, tendo como base os
percentuais apresentados no item 8 do Termo de Referência;
d) Composição Analítica de Custos, Composição Analítica de
Encargos Sociais e Composição Analítica do BDI, conforme
modelos constantes da Seção IV deste Edital.
8.4.1 Na elaboração da planilha de Composição Analítica de
BDI, a proponente deverá considerar as deliberações do
Acórdão TCU-325/2007.
8.4.1.1 Os tributos ‘Imposto de Renda’ e ‘Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)’ não devem
integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a
planilha de custo direto, por se constituírem
em tributos de natureza direta e
personalística que oneram pessoalmente a
contratada, não devendo ser repassados à
CHESF.
8.4.1.2 O detalhamento da composição do BDI, com seus
respectivos percentuais aplicados, deve ser
apresentado.
9.0 DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP) somente será exigida para
efeito de contratação e não como condição para participação na
licitação. Neste caso, a proponente vencedora, nos termos dos
artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverá
apresentar a documentação de regularidade fiscal, ainda que
existam pendências.
9.1.1 No caso da existência de pendências fiscais, será
concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis após a
divulgação do resultado da análise das propostas, a ser
realizada por e-mail, para regularização de tais
pendências, prorrogável por igual período.
9.1.2 A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.1.1 poderá ser concedida, a critério da CHESF, quando requerida
pela licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.1.3 A não regularização da documentação no prazo previsto
implicará a decadência do seu direito à contratação e a
CHESF poderá convocar as licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo das sanções previstas.
9.2 A proponente deverá apresentar, em até 3 (três) dias úteis após
solicitação da CHESF, o Plano de Segurança, de acordo com o
especificado na Seção V deste Edital.
9.3 O plano de segurança deverá ser analisado e aprovado antes da
homologação da licitação. Caso o plano apresentado não seja
aprovado, a CHESF solicitará a apresentação de novo documento,
o qual deverá ser entregue até 3 (três) dias úteis após a
solicitação.
9.3.1 Permanecendo o plano de segurança sem aprovação, a
proponente será desclassificada e a CHESF poderá
convocar outra proponente, observada a ordem de
classificação, para entrega, no mesmo prazo, do plano
de segurança solicitado no subitem 9.2, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação de punição
cadastral.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção I
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 8/44
9.4 O orçamento básico estimado pela CHESF para o objeto desta licitação, a preços de mercado, é R$ 1.210.504,39 (Um milhão,
duzentos e dez mil, quinhentos e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme Planilhas Orçamentárias de Preços Unitários e Composições Analíticas de Preços, Encargos Sociais e BDI, em
anexo, base: Outubro/2017.
9.4.1 O orçamento básico foi elaborado tendo como base a experiência da CHESF (licitação e contrato anterior,
valor de mercado, etc.), estando compatível e adequado à realização dos serviços.
9.5 Tudo o mais aqui não abordado se encontra claramente definido nas Instruções às Proponentes e Termo de Referência – ET-DEPA-013-2017, em anexo.
Recife, 27 de fevereiro de 2018.
APROVAÇÃO:
(ORIGINAL E ASSINADO)
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção II
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 9/44
SEÇÃO II - INSTRUÇÕES ÀS PROPONENTES
CONCORRÊNCIA NACIONAL
1.0 INTRODUÇÃO
Estas instruções deverão ser cuidadosamente lidas e obedecidas. Será sempre admitido que o texto da documentação de licitação e seus anexos foram examinados detalhadamente, não isentando nenhuma
proponente do fiel cumprimento do disposto nesta documentação devido à omissão ou negligência proveniente do desconhecimento ou falsa interpretação de qualquer dos seus itens.
2.0 ESCLARECIMENTOS
2.1 Quaisquer solicitações de esclarecimentos adicionais, acerca da licitação, somente serão consideradas pela CHESF se
recebidas até o 10º (décimo) dia corrido antes da data prevista para recebimento das propostas, devendo o interessado dirigir-se à CHESF - CENTRAL DE ATENDIMENTO A FORNECEDORES – CAF, através de e-mail [email protected] ou pelo fax (81) 3229.3173/3373.
2.1.1 A CHESF responderá aos pedidos de esclarecimentos adicionais, acerca da licitação, até o dia anterior à data de abertura das propostas, disponibilizando a
resposta no site www.chesf.gov.br, canal LICITAÇÕES e subcanal e-Edital, no link correspondente a este Edital.
2.1.2 O licitante, através de consulta permanente ao site acima indicado, deverá manter-se atualizado quanto às
alterações e esclarecimentos sobre o Edital, não cabendo à CHESF qualquer responsabilidade por desconhecimento de tais informações por parte da
proponente.
3.0 IMPUGNAÇÃO E RECURSO
3.1 O licitante poderá impugnar o Edital até o 2º (segundo) dia
útil, antes da data de abertura do envelope de habilitação,
através do e-mail ou pelo fax citados no subitem 2.1.
3.2 O licitante poderá interpor recurso contra o resultado da licitação até o 5º (quinto) dia útil após a publicação da habilitação, do julgamento, da anulação ou da revogação,
através do e-mail ou pelo fax citados no subitem 2.1.
4.0 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 1)
4.1 Antecedendo ao evento da abertura das propostas (Técnica e
Preço) será realizada a seleção das proponentes, no que diz respeito aos requisitos de habilitação.
4.2 As exigências de habilitação deverão ser atendidas pelas proponentes, através de documentos, em duas vias: uma original impressa (se possível na opção frente e verso e em papel
reciclado) e uma cópia em formato digital (PDF) armazenado, preferencialmente, em mídia eletrônica (CD, DVD) de igual teor e forma. As vias deverão estar acondicionadas em um único
envelope devidamente fechado, não transparente, contendo com
clareza e em lugar facilmente identificável, o número desta Concorrência, dia e hora de abertura e a identificação da
proponente.
Ex: Concorrência: CN-80.2018.0250 Objeto: ................................. Abertura Documentação de Habilitação e Recebimento das Propostas Preço: dia .../ .../..... às ....... horas DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (.... via) EMPRESA: ................................
4.3 Em nenhuma hipótese as informações contidas nos arquivos digitais prevalecerão sobre a documentação em papel.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção II
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 10/44
4.4 Os documentos exigidos na Seção I - Condições Específicas da
Licitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
empregado do órgão da CHESF que realiza a licitação ou o
cadastramento.
4.5 Caso constem no envelope relativo aos documentos de habilitação
dados vinculados à proposta, este fato ensejará a
desclassificação da empresa proponente.
5.0 APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1 PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE 2)
5.1.1 A proposta técnica deverá ser apresentada através de
documentos, em três vias: duas originais impressas (se
possível na opção frente e verso e em papel reciclado)
e uma cópia em formato digital (PDF) armazenado,
preferencialmente, em mídia eletrônica (CD, DVD) de
igual teor e forma. As três vias deverão estar
acondicionadas em um único envelope devidamente
fechado, não transparente, contendo com clareza e em
lugar facilmente identificável, o número desta
Concorrência, dia e hora de abertura e a identificação
da proponente.
Ex: Concorrência: CN-80.2018.0250 Objeto: ................................. Abertura Documentação de Habilitação e Recebimento das Propostas Preço: dia .../ .../..... às ....... horas PROPOSTA (....via) EMPRESA: ................................
5.2 PROPOSTA PREÇO (ENVELOPE 3)
5.2.1 A proposta preço deverá ser apresentada através de
documentos, em duas vias: uma original impressa (se
possível na opção frente e verso e em papel reciclado)
e uma cópia em formato digital (PDF) armazenado,
preferencialmente, em mídia eletrônica (CD, DVD) de
igual teor e forma. As duas vias deverão estar
acondicionadas em um único envelope devidamente
fechado, não transparente, contendo com clareza e em
lugar facilmente identificável, o número desta
Concorrência, dia e hora de abertura e a identificação
da proponente.
Ex: Concorrência: CN-80.2018.0250 Objeto: ................................. Abertura Documentação de Habilitação e Recebimento das Propostas Preço: dia .../ .../..... às ....... horas PROPOSTA PREÇO (.... via) EMPRESA: ................................
6.0 ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 Em nenhuma hipótese as informações contidas nos arquivos
digitais prevalecerão sobre a documentação em papel.
6.2 As propostas deverão ser suficientemente explícitas, ilustradas
e conter todas as informações necessárias à plena e cabal
interpretação de seus conteúdos, salientando-se que aquelas que
não atenderem às condições do presente Edital e seus anexos
serão desclassificadas.
6.3 A Carta de Apresentação da Proposta, a Planilha de Preços, o
Cronograma de Desembolso e todos os demais documentos que
integram a proposta deverão ser assinados e ter suas folhas
numeradas sequencialmente e rubricadas pelo(s) seu(s)
representante(s) legal(is), devidamente identificado(s) através
de carimbo pessoal.
6.4 Deverão ser levadas em conta pelas proponentes, na elaboração
de suas propostas, as seguintes condições:
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção II
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 11/44
a) Todas as informações e declarações constantes da proposta deverão contemplar o atendimento integral às especificações
e características do objeto licitado, sendo a proponente responsável pela veracidade de tais dados;
b) Os preços unitários e totais, de todos os itens constantes da Planilha de Preços, deverão ser indicados em moeda nacional;
c) Para cada item da Planilha de Preços deverão ser consideradas todas as operações auxiliares ou
complementares necessárias à sua completa execução;
d) Os preços devem incluir todos os impostos e taxas vigentes
na legislação, incidentes sobre materiais e serviços que façam parte da licitação;
e) O preço total proposto será obtido pela realização de todas as operações aritméticas feitas com base nos quantitativos constantes da Planilha de Preços fornecida pela CHESF e nos
respectivos preços ofertados pelas proponentes;
f) As quantidades indicadas pela CHESF na Planilha de Preços
poderão ser alteradas no curso do Contrato, conforme determina o artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
g) Todos os preços devem ser referidos à data de recebimento das propostas;
h) Os preços unitários poderão ser apresentados em formulário próprio, desde que obedecido o modelo e a itemização da Planilha de Preços fornecida pela CHESF.
6.5 A validade das propostas será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data do seu recebimento pela CHESF.
6.5.1 A CHESF poderá solicitar prorrogação do prazo de validade das propostas. Tanto a solicitação quanto a
respectiva resposta poderão ser feitas através de e-mail. Não será admitida, entretanto, nenhuma alteração na proposta por ocasião da concordância de prorrogação
de prazo.
7.0 PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO
7.1 A CHESF receberá, simultaneamente, a documentação de
habilitação e as propostas (Técnica e Preço), em dia e hora estabelecidos no Aviso de Licitação, no endereço definido na Seção I - Condições Especificas da Licitação.
7.2 A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e o recebimento das propostas (Técnica e Preço) das empresas
será efetuada em sessão pública. Na ocasião, serão rubricadas as primeiras vias da documentação de habilitação, em todas as folhas, pelos representantes da CHESF e das proponentes
presentes. É facultada, aos referidos representantes, a eleição de dois membros para executarem esta tarefa.
7.2.1 Os envelopes contendo as propostas (Técnica e Preço) terão seus fechos rubricados e ficarão sob a guarda da Comissão de Licitação, no DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO
DE EMPREENDIMENTOS - DEEC, até a data da sua abertura.
7.3 Será lavrada uma Ata para registro dos procedimentos e
ocorrências da sessão pública de abertura da documentação de habilitação e do recebimento das propostas (Técnica e Preço), que será assinada pelos representantes da CHESF e por todos os
representantes presentes.
7.4 O Resultado de Habilitação será divulgado, bem como os de
Julgamento da Proposta Técnica e o de Julgamento da Licitação, uma única vez, por meio de publicação no Diário Oficial da União ou através de comunicação direta aos participantes,
quando será lavrada Ata de Reunião de Divulgação de Resultado.
7.5 As propostas (Técnica e Preço) das empresas não habilitadas
ficarão à disposição das respectivas Proponentes nas condições em que foram entregues, no DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC, por um prazo de 60 (sessenta) dias.
Decorrido este prazo, as propostas serão destruídas.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção II
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 12/44
7.6 Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela CHESF.
7.7 As sessões públicas de abertura da Proposta Técnica e de
abertura da Proposta Preço ocorrerão após o decurso dos períodos recursais, em datas a serem informadas oportunamente aos participantes, através de comunicação eletrônica.
7.8 Uma vez abertos os envelopes contendo as propostas, tanto a Técnica como a de Preço, estas terão as primeiras vias
rubricadas pelos representantes da CHESF e das proponentes presentes. É facultada, aos representantes das proponentes, a eleição de dois membros para executarem esta tarefa.
7.9 As propostas de Preço das empresas que não obtiverem a valoração mínima estabelecida no ato convocatório para a
proposta técnica, ficarão à disposição das respectivas proponentes nas mesmas condições em que foram entregues, no DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC, por um
prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido este prazo, as propostas serão destruídas.
7.10 Nas sessões de recebimento e abertura da documentação de habilitação e recebimento das propostas (Técnica e Preço), bem como na de abertura da Proposta Técnica e na de abertura da
Proposta de Preço, não será permitida, às proponentes, a análise dos documentos apresentados. Todavia, será franqueada vista ao processo, mediante solicitação por escrito, para
posterior agendamento pela CHESF.
7.11 A CHESF não será responsável pela abertura prematura de
propostas que não estejam adequadamente identificadas ou por propostas entregues em endereço diferente do mencionado nas Condições Especificas da Licitação.
8.0 JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
8.1 O critério de escolha da proposta vencedora será através da avaliação e valoração das propostas Técnica e Preço,
considerando os procedimentos abaixo:
A. Para Proposta Técnica:
A.1 Será determinada a Pontuação técnica (Pt), através do somatório das multiplicações das notas pelos pesos
atribuídos aos fatores abaixo relacionados:
a) Experiência da Proponente;
b) Equipe Técnica; e
c) Estudo de Caracterização Ambiental.
A.2 Obtida a pontuação técnica das participantes, será
determinado o Índice técnico (It) da proponente mediante a divisão da pontuação técnica da proposta em exame (Pte) pela de maior pontuação técnica (Ptm) entre elas:
It = Pte
Ptm
A.3 A classificação das propostas será obtida através do
Valor técnico das propostas (Vtp), determinado mediante a multiplicação do índice técnico (It) pelo fator de ponderação técnica (Fpt), indicado no Termo de Referência, ou seja, 6 (seis):
Vtp = It x Fpt
B. Para Proposta Preço:
B.1 Aplicado o Critério de Aceitabilidade dos Preços definido no item 9.0 da Seção II das Instruções às Proponentes, será determinado o Índice de preço (Ip), obtido mediante a divisão do menor preço proposto (Mpp), pelo preço da proposta em exame (Ppe):
Ip = Mpp
Ppe
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção II
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 13/44
B.2 Obtido o índice de preço da proposta será determinado o Valor comercial da proposta (Vcp) através da
multiplicação do índice de preço (Ip), pelo fator de ponderação comercial (Fpc), indicado no Termo de Referência, ou seja, 4 (quatro):
Vcp = Ip x Fcp
8.2 A classificação das propostas se dará pelo Valor de Avaliação (A), obtido através do somatório do valor técnico da proposta (Vtp) e o valor comercial (Vcp).
A = Vtp + Vcp
8.2.1 Obtido o valor de avaliação das propostas, estarão Pré-qualificadas – Ppq as propostas cuja avaliação (A) não se distancie em mais de 6% (seis por cento) da maior delas, como seja:
A 0,94 MA, sendo MA = maior valor de avaliação
8.2.2 Serão consideradas Propostas Equivalentes – PE as propostas pré-qualificadas cujos preços não superem 12% (doze por cento) do menor entre elas.
PE ≤ 1,12 Ppq, sendo Ppq = menor preço das propostas Pré-qualificadas
8.3 Será vencedora da licitação a proponente cuja proposta obteve o Maior Valor de Avaliação dentre as propostas pré-qualificadas e equivalentes.
8.4 No julgamento das propostas, a CHESF se reserva o direito de
solicitar esclarecimentos e utilizar informações de seu conhecimento que lhe pareçam pertinentes.
8.5 A CHESF poderá realizar diligência/visita técnica, a fim de comprovar a veracidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela proponente, quando poderá ser requerida cópia
do contrato, nota fiscal ou qualquer outro documento que comprove inequivocamente que o serviço ou fornecimento apresentado no atestado foi executado.
8.6 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital nem preços ou vantagem baseada nas ofertas das
demais proponentes.
8.7 Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, mesmo que não tenha sido estabelecido valor mínimo,
exceto quando comprovado conforme disposto no artigo44, § 3º, da Lei nº 8.666/93.
8.8 As propostas serão conferidas pela CHESF para determinar erros aritméticos nas operações. Os erros serão corrigidos da seguinte forma:
a) Quando houver discrepância entre os valores expressos numericamente e os indicados por extenso, prevalecerão os
indicados por extenso;
b) Quando houver discrepância entre os valores unitários e os
totais resultantes de erro de multiplicação de quantidade por valores unitários, prevalecerão os preços unitários, sendo o valor total corrigido.
8.9 No caso de haver empate entre proponentes, o desempate será
realizado mediante sorteio em Ato Público, para o qual todos os
licitantes serão convocados.
8.10 As propostas alternativas não serão levadas em consideração
para efeito de análise e avaliação. No entanto, caso a proponente vencedora tenha apresentado uma proposta alternativa, esta poderá ser aceita, a critério da CHESF, desde
que seu preço seja igual ou inferior ao da proposta básica.
8.11 Em caso de recurso, deverão ser observados os trâmites e
formalidades definidas no artigo109, da Lei nº 8.666/93.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção II
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 14/44
9.0 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DOS PREÇOS
9.1 Serão desclassificadas as propostas dos licitantes que não
atenderem às exigências deste Edital ou:
a) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, ou seja,
aqueles que a proponente não demonstre sua viabilidade através de documentação justificando que os insumos são coerentes com os de mercado e os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do Contrato;
b) Apresentarem preços excessivos, ou seja, aqueles que ultrapassarem o orçamento básico global (atualizado) em mais de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento).
OBSERVAÇÃO:
O orçamento básico, elaborado com base nos preços de mercado, será atualizado para a data de recebimento da proposta com base na fórmula de reajuste definida na minuta
do Contrato.
10.0 PRAZO E CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
10.1 A CHESF, a seu exclusivo critério, convocará ou encaminhará à proponente indicada como vencedora da licitação o instrumento
contratual para assinatura.
10.1.1 Caso a CHESF opte pelo envio, a proponente indicada
como vencedora da licitação se compromete a devolver, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data do seu recebimento, o instrumento contratual assinado por
pessoa comprovadamente habilitada.
10.1.2 Caso a CHESF opte pela convocação, o prazo para a
assinatura do instrumento contratual será de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da comunicação formal.
10.1.3 Os prazos indicados nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período,
quando solicitado pela empresa e desde que ocorra motivo justificado aceito pela CHESF.
10.2 Para assinatura do Contrato a empresa vencedora deverá estar com as certidões de regularidades para com o INSS, FGTS, Justiça do Trabalho, Receita Federal e Dívida Ativa da União,
Fazendas Estaduais e Municipais válidas.
10.2.1 Em caso de faturamento por outro estabelecimento da
empresa vencedora, este deverá, também, estar com suas certidões válidas.
10.3 Para assinatura do Instrumento Contratual, caso a proponente vencedora seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), deverá apresentar declaração de acordo com o Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012, e alterações,
em 02 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal.
10.3.1 A CHESF reterá a primeira via da declaração e anexará
ao processo. A segunda via será devolvida ao interessado como recibo juntamente com a via do Instrumento Contratual.
10.4 A empresa que, convocada pela CHESF para assinatura do Contrato, dentro do prazo de validade da proposta, recusar-se a
fazê-lo no prazo definido no item 10.0, estará sujeita às sanções previstas no artigo 81, da Lei nº 8.666/93.
10.5 É facultado à CHESF, quando a empresa convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção II
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 15/44
10.6 Quando uma microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deixar de assinar o Contrato no prazo previsto no item 10.0, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipótese do §1º, do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/2006, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito. Na hipótese
de nenhuma microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) exercer o seu direito, será contratada a empresa originalmente vencedora do certame.
11.0 DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 A CHESF poderá exigir, a seu critério, uma relação de compromissos assumidos pelas proponentes, que importem
diminuição de capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira.
11.2 Convocações, diligências e avisos, bem como qualquer outra espécie de informação necessária às relações estabelecidas nesta Licitação após a abertura da documentação em sessão pública, serão efetuadas, preferencialmente, através de correspondências eletrônicas para o e-mail de contato indicado
na Carta de Apresentação das Propostas.
11.3 A Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, poderá promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo. A diligência será realizada quando forem constatados erros materiais, evitando a desclassificação por rigorismo, em atendimento aos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da supremacia do interesse público.
11.4 Em caso de conflito entre os diversos documentos desta
licitação, prevalecerá o descrito na seguinte ordem de prioridade:
Correspondências circulares de esclarecimentos;
Aviso de Licitação;
Condições Específicas da Licitação;
Termo de Referência – ET-DEPA-013-2017;
Instruções às Proponentes;
Minuta de Contrato.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção III
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 16/44
SEÇÃO III - MINUTA DO CONTRATO
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC
CONTRATO DE SERVIÇOS
CTNI-80.2018.0250.00
VALOR R$ _____________
A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF, sociedade de economia mista federal, com sede na cidade do Recife, estado de Pernambuco, na Rua Delmiro Gouveia, nº 333, bairro San Martin, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 33.541.368/0001-16 e
no Cadastro de Contribuintes do estado de Pernambuco sob o nº 0005584-00, neste Contrato denominada CHESF, e a .........................., com domicílio no município de ............., estado de .................., na
............., e-mail ......., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº ............................., doravante designada CONTRATADA, ambas as partes por seus representantes
legais ao final assinados, de acordo com a Lei nº 8.666/93, têm entre si justo e contratado o seguinte:
1.0 DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente Contrato a execução de serviços para elaboração e execução dos programas ambientais necessários
à Gestão Ambiental das Licenças de Instalação – LI e de Operação – LO das Unidades Geradoras do Complexo Casa Nova I.
1.2 Os serviços serão executados de acordo com o Termo de
Referência - ET-DEPA-013-2017, parte integrante deste Contrato.
2.0 DOS PREÇOS
2.1 A CHESF pagará pelos serviços ora contratados o preço constante da Planilha de Preços, anexo deste Contrato.
2.2 No preço está incluída a alíquota de ISS do município abaixo indicado, observadas as disposições estabelecidas na Lei Complementar nº 116/2003 e no respectivo Código Tributário do
município. (OBSERVAÇÃO: RETIRAR ESTE ITEM COMPLETO DO CONTRATO SE A CONTRATADA FOR OPTANTE DO SIMPLES)
MUNICÍPIO(UF) ALÍQUOTA ISS (%)
... ...
2.3 No preço está incluída a alíquota de ISS de acordo com o enquadramento da CONTRATADA na tabela de receita bruta estabelecida pelas Leis Complementares nº 123/2006 e
nº 128/2008, observadas as disposições da Lei Complementar nº 116/2003 no que tange às retenções. (OBSERVAÇÃO: ITEM COMPLETO EXCLUSIVO PARA CONTRATADA OPTANTE DO SIMPLES)
2.3.1 Havendo mudança de enquadramento ou desenquadramento da tabela estabelecida no artigo 18, da Lei Complementar
nº 123/2006, a empresa obrigar-se-á a comunicar o fato,
imediatamente, à CHESF, produzindo efeito a partir do mês que a legislação determinar.
2.4 Caso, a qualquer tempo, a CONTRATADA ou suas subcontratadas sejam favorecidas com benefícios fiscais, isenções e, ou reduções dos tributos, contribuições, inclusive parafiscais, e demais encargos vigentes em virtude do cumprimento do Contrato,
as vantagens auferidas serão transferidas à CHESF, reduzindo-se o preço.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção III
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 17/44
2.4.1 Caso, por motivos não imputáveis à CONTRATADA ou às suas subcontratadas, os tributos, contribuições fiscais
e encargos incluídos nos preços sejam majorados, ou se novos tributos forem exigidos da CONTRATADA ou de suas subcontratadas, cuja vigência ocorra após a data da
apresentação da Proposta, a CHESF absorverá os ônus adicionais, reembolsando a CONTRATADA dos valores efetivamente pagos e comprovados, desde que não sejam
de responsabilidade legal direta e exclusiva da CONTRATADA ou de suas subcontratadas.
3.0 DO REAJUSTE
3.1 O preço estabelecido na Cláusula Segunda deste Contrato é firme e irreajustável durante 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para apresentação da proposta. Decorrido este
prazo, o preço será reajustado mediante aplicação de fórmula, a seguir exposta, com periodicidade anual. O valor do reajuste poderá ser para mais ou para menos conforme resultado do
cálculo do índice seja positivo ou negativo, respectivamente.
FCS0052 (FÓRMULAS COGE® SERVIÇOS – www.formulascoge.org.br)
R = Po (0,10 IPCM + 0,90 MOE)
Onde:
R = preço reajustado;
Po = valor do preço básico a reajustar;
____/____ = mês/ano da apresentação da proposta.
ÍNDICES UTILIZADOS, FORNECIDOS PELO SISTEMA FÓRMULAS COGE®
SÍMBOLO DESCRIÇÃO
IPCM Índice de Preços ao Consumidor do Mercado
MOE Mão de obra especializada
3.1.1 Os cálculos serão efetuados de acordo com a variação dos
índices, fornecida pelo Sistema Fórmulas COGE® (www.formulascoge.org.br), no período de referência.
3.1.2 Enquanto não divulgados os índices correspondentes ao
mês do reajuste, os cálculos serão efetuados de acordo com os últimos índices conhecidos, cabendo, quando
publicados os índices definitivos, a correção dos mesmos.
3.1.2.1 Nas aferições finais, todos os índices utilizados para reajuste serão, obrigatoriamente, os definitivos.
3.1.3 A aplicação da condição de reajustamento de preços estará sujeita às disposições da legislação em vigor.
3.1.4 A periodicidade de reajuste poderá ser alterada, sempre observando o que a respeito dispuser a legislação
superveniente à data da assinatura deste Contrato.
3.2 Ocorrendo atraso atribuível à CONTRATADA, antecipação ou
prorrogação na realização dos eventos de serviços, o reajuste obedecerá às seguintes condições:
3.2.1 Em caso de atraso:
a) Se houver aumento dos índices, prevalecerão àqueles
vigentes nas datas previstas no Contrato ou no cronograma físico-financeiro em que os eventos de serviço deveriam ser executados;
b) Se houver redução dos índices prevalecerão àqueles vigentes nas datas em que os eventos de serviço forem efetivamente
executados.
3.2.2 No caso de antecipação, prevalecerão os índices
vigentes nas datas em que os eventos de serviço forem efetivamente executados.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção III
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 18/44
3.2.3 No caso de prorrogação do prazo contratual, o cronograma de execução física, quando for o caso,
deverá ter os eventos reformulados e aprovados, prevalecendo os índices vigentes nas datas previstas para a realização dos novos eventos de serviço.
3.3 A concessão do reajuste de acordo com o subitem 3.2 não eximirá a CONTRATADA das penalidades contratuais previstas no item 9.0 deste Contrato.
3.4 A posterior recuperação do atraso não ensejará a atualização
dos índices no período em que ocorrer a mora.
3.5 A prorrogação de que trata o subitem 3.2.3, subordina-se às
disposições dos parágrafos 1° e 2° do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
4.0 DOS PRAZOS
4.1 O prazo de Vigência do Contrato será de 29 (vinte e nove)
meses, contados a partir da sua assinatura, nele compreendida a Execução do Serviço, que será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da Ordem de Início dos Serviços (OIS).
4.2 Os prazos estabelecidos no item 4.1 poderão ser prorrogados de acordo com o artigo 57, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
4.3 A Ordem de Início dos Serviços (OIS), mencionada no subitem 4.1, somente será emitida após o seguinte evento:
a) Apresentação dos documentos relacionados no Plano de Segurança, vinculados à Ordem de Início dos Serviços (OIS);
4.4 Os documentos do Plano de Segurança vinculados à Ordem de Início dos Serviços (OIS) deverão ser apresentados em até 10
(dez) dias úteis após a assinatura deste Contrato, sob pena de aplicação de penalidades.
5.0 DO VALOR
5.1 Para efeitos legais, dá-se ao presente Contrato o valor de R$ ... (...).
5.2 Os recursos orçamentários encontram-se equacionados na
Liberação de Recursos - LR nº ___________, aprovada e arquivada
no processo.
6.0 DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO
6.1 Os eventos geradores de pagamentos serão mensais, de acordo com
os serviços executados no período, tendo como referência os percentuais definidos no Cronograma de Desembolso, anexo deste Contrato.
6.2 O faturamento deverá ser efetuado e entregue entre o primeiro e o décimo dia do mês subsequente ao serviço realizado, de acordo
com a legislação específica e com a respectiva comprovação fiscal.
6.2.1 Caso a Ordem de Início dos Serviços seja emitida após o décimo dia do mês, o primeiro evento deverá ser referente ao serviço executado na fração do mês.
6.3 O documento de cobrança será emitido após a conclusão, recebimento e aprovação dos eventos de pagamento pela CHESF.
6.4 O CNPJ do documento de cobrança, referente à prestação de
serviço, deverá ser o mesmo da CONTRATADA ou de outro
estabelecimento da CONTRATADA, situado no mesmo município.
6.5 O documento de cobrança poderá ser, conforme o caso:
a) Nota Fiscal;
b) Nota Fiscal Fatura.
6.5.1 Para efeito de retenção e recolhimento do ISS, deverá
ser emitido um documento de cobrança para cada Município onde os serviços foram executados, nos casos onde for legalmente exigido.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção III
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 19/44
6.5.2 Em qualquer caso, o documento de cobrança deve ser acompanhado do documento comprobatório da realização do
evento.
6.6 O documento de cobrança (em formato PDF) deverá ser carregado
no sistema SGNF – Sistema de Gestão de Notas Fiscais, pelo próprio fornecedor, através do endereço eletrônico https://sgnf.chesf.gov.br, juntamente com o boletim de medição.
6.6.1 O acesso ao sistema se dá com o mesmo login (CNPJ) e senha atualmente utilizados para emitir o Certificado
de Registro Cadastral - CRC, através do e-edital e do e-ABV. A CARTILHA com as instruções para utilização do sistema pode ser obtida no endereço eletrônico
http://www.fsdigital.com/manualsgnf/.
6.6.2 No caso da nota fiscal ser emitida em papel, a cópia
digitalizada deverá ser enviada conforme o caput, e o documento original deverá ser entregue na CENTRAL DE ATENDIMENTO A FORNECEDORES - CAF, Rua Delmiro Gouveia, 333 – Sala B-310, bairro San Martin, Recife, Pernambuco, CEP 50761-901.
6.7 Na hipótese do documento de cobrança apresentar irregularidades em quaisquer de seus itens, a CHESF se reserva o direito de devolvê-lo ou efetuar somente o pagamento dos itens corretos.
Em qualquer dos casos, a CHESF só efetuará o pagamento da parte restante com 30 (trinta) dias após a apresentação do novo documento de cobrança com os itens corrigidos e atestados pela
CHESF.
6.7.1 Caso a CHESF seja penalizada por motivos imputáveis à CONTRATADA, pela emissão equivocada ou indevida de Notas Fiscais, os respectivos valores serão descontados dos faturamentos da CONTRATADA.
6.8 A CONTRATADA ou suas subcontratadas deverão diligenciar para obter, quando lhes couber, perante quaisquer autoridades, o
reconhecimento das isenções, reduções e benefícios fiscais que a CHESF, a CONTRATADA ou suas subcontratadas tenham ou venham a ter direito, direta ou indiretamente, em razão do Contrato ou
de seu objeto. A CONTRATADA ficará responsável por qualquer ação ou omissão a que ela ou suas subcontratadas derem causa e
que resultem em pagamento desconforme com as isenções, reduções
e benefícios fiscais aqui referidos, desde que tais isenções, reduções e benefícios fiscais resultem de legislação tributária aplicável ao Contrato ou concessionária de serviços públicos de
energia ou, ainda, resultem de leis, normas, regulamentos e decisões específicas para a CHESF, neste caso subordinado a que a CHESF tenha cientificado a CONTRATADA da existência de tais isenções, reduções e benefícios fiscais, e sua base jurídica.
6.9 Quando do envio de materiais para o canteiro de obra, cujos
mesmos forem aplicados ao empreendimento, a nota fiscal que acobertará o transporte deverá ser emitida em nome, CNPJ e endereço do Prestador de Serviço. Nesse caso, não cabe emissão
de documento fiscal em nome, CNPJ e endereço da CHESF. Do contrário, todos os ônus financeiros/tributários oriundos dessa operação serão cobrados à CONTRATADA através de Aviso de
Lançamento - AVL.
6.10 O documento de cobrança deverá conter as seguintes indicações:
a) Número deste Contrato;
b) Número do evento gerador do pagamento (quando houver);
c) Descrição do serviço efetuado;
d) Número do documento de cobrança do valor básico, quando se tratar da correspondente cobrança de reajuste;
e) Município(s) onde os serviços foram prestados, com a(s) correspondente(s) alíquota(s) de ISS, se for o caso;
f) Base de cálculo para retenções legais (caso não informado, a retenção será sobre o valor total).
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção III
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 20/44
6.11 O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após o adimplemento da obrigação e da apresentação dos documentos de
cobrança.
6.12 Todo pagamento será efetuado mediante crédito na conta corrente
bancária informada na Carta de Apresentação da Proposta: n°........, Agência: ....., Banco: .....
6.12.1 O CNPJ da conta bancária deverá ser o mesmo da CONTRATADA ou de outro estabelecimento da CONTRATADA, no caso estabelecido no item 6.4.
6.12.2 Caso, no decorrer da vigência contratual, os dados bancários indicados pela CONTRATADA sejam invalidados
pela instituição bancária informada ou tenha sido modificado o domicílio bancário, os novos dados deverão ser comunicados ao DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL – DFET, sita à Rua Delmiro Gouveia, 333, sala B-103, bairro San Martin, Recife(PE), CEP 50761-901, através de correspondência assinada pelo representante legal da
CONTRATADA, conforme o modelo ‘Alteração de Dados Bancários’, que se encontra disponível no Portal da
CHESF, no endereço eletrônico www.chesf.gov.br, canal
LICITAÇÕES, subcanal Cadastro de Fornecedores.A liquidação da cobrança será efetuada no prazo de 2 (dois) dias úteis após a confirmação, pela DFET, do
recebimento dos novos dados bancários.
6.13 A CHESF não efetuará pagamentos de quaisquer títulos através de cobrança bancária.
6.14 Será da CONTRATADA a responsabilidade por restituição ou
compensação de qualquer valor retido ou recolhido pela CHESF com base em informações fornecidas pela CONTRATADA de forma incompleta, inexata ou incorreta.
6.15 Será glosada da fatura mensal a diferença de valor de ISS recolhido com percentual a menor do que foi previsto na
Composição do BDI, constante da proposta da CONTRATADA, parte integrante do presente Contrato.
6.16 A CHESF se reserva o direito de descontar de quaisquer faturamentos os débitos da CONTRATADA, na forma estipulada neste Contrato.
6.17 As parcelas referentes ao valor básico e reajuste poderão ser faturadas em documentos de cobrança separados e devidamente
identificados. A cobrança do reajuste deverá fazer referência ao valor básico e só deverá ser emitida mediante prévia aprovação por parte da CHESF.
6.17.1 O pagamento das parcelas de reajuste será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após o adimplemento da
obrigação e da apresentação dos documentos de cobrança.
6.18 O documento de cobrança referente ao reajustamento de preço
deverá vir acompanhado do demonstrativo de seus cálculos.
7.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 Indicar preposto, aceito pela CHESF, para representá-la na
execução deste Contrato.
7.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto deste Contrato naquilo que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
7.3 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CHESF ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste
Contrato.
7.4 Garantir, para a realização dos serviços, direitos iguais a
todos os seus empregados, devendo ser contrária a qualquer forma de discriminação à pessoa com deficiência, etnia, raça, cor, gênero, idade, estado civil, religião, condições de saúde,
orientação sexual, origem social ou regional, opinião política ou outra forma qualquer de discriminação.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção III
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 21/44
7.5 Repudiar, não tolerar e não utilizar trabalho em condição análoga à de escravo, forçado, degradante ou trabalho
involuntário de presos em respeito ao compromisso da CHESF pela erradicação do trabalho escravo.
7.6 Selecionar, admitir e administrar o pessoal qualitativa e quantitativamente necessário à execução dos serviços,
atendendo, preferencialmente, critérios de equidade de gênero e raça e com estrita observância às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho e legislação correlata.
7.7 Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de
todos os impostos, taxas ou quaisquer ônus fiscais de origem federal, estadual ou municipal, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, vigentes durante a
execução deste Contrato, e quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato e
da execução dos serviços nele previstos, não transferindo à CHESF a responsabilidade por seu pagamento, nem onerando o objeto deste instrumento contratual.
7.8 Obedecer à legislação ambiental vigente, no que couber.
7.9 É obrigatório o cadastramento da contratada no Portal Chesfweb
para acesso as informações do Instrumento Contratual. Esta ação ocorrerá através do envio da planilha de cadastramento cujo modelo será disponibilizado pelo Administrador do Contrato.
7.10 Apresentar, junto com cada documento de cobrança, cópia do
comprovante de recolhimento do ISS do mês anterior à execução do serviço, para os casos onde, legalmente, a CHESF esteja desobrigada de efetuar a retenção e o recolhimento.
7.11 A CHESF se reserva o direito de devolver a cobrança, aceitando-a apenas após atendidas as exigências estabelecidas no item 7.10. O prazo de vencimento da cobrança será contado a partir da nova data de apresentação.
7.12 Apresentar ao Administrador do Contrato, nos prazos
estabelecidos no Plano de Segurança, os documentos relacionados com segurança e medicina ocupacional.
7.12.1 Outros documentos relacionados com a segurança no trabalho poderão ser solicitados, em decorrência de
auditorias periódicas realizadas no decorrer do
Contrato.
7.13 Cumprir as determinações contidas na Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, na legislação
específica sobre segurança e medicina do trabalho, e nas normas emanadas pela CHESF no mesmo sentido, cabendo à CHESF fiscalizar, orientar e supervisionar o sistema de segurança e
medicina do trabalho da CONTRATADA.
7.14 Manter, durante toda a execução deste Contrato, as obrigações por ela assumidas na sua proposta, tanto em relação às condições de habilitação, como as de qualificação e as demais
exigidas na licitação.
7.14.1 A CONTRATADA terá seu cadastramento na CHESF efetuado, a partir do qual será emitido o Certificado de Registro Cadastral – CRC. A CONTRATADA deverá manter seu CRC
válido e atualizado, obrigando-se a comunicar imediatamente a CHESF qualquer alteração ocorrida nos documentos que o baseiam.
7.14.2 Se durante o prazo de execução dos serviços, a CONTRATADA modificar sua situação em relação ao enquadramento no Simples Nacional, é sua responsabilidade comunicar imediatamente a CHESF, conforme prevê a Instrução
Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012.
7.14.3 Quando do recebimento das faturas, o Administrador de Contrato verificará o cadastro da CONTRATADA na CHESF, que deverá estar com as certidões de Débito relativas
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange inclusive as contribuições sociais, e de débitos trabalhistas (CNDT) negativas ou positivas com
efeito de negativa válidas.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção III
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 22/44
7.14.3.1 Caso o cadastro esteja desatualizado, a CHESF poderá conceder um prazo para que a
CONTRATADA regularize suas obrigações perante o Cadastro de Fornecedores da CHESF.
7.14.4 Quando do processamento de aditivos, o Administrador de
Contrato verificará a situação do cadastro da
CONTRATADA na CHESF, que deverá estar válido e
atualizado.
7.14.4.1 Caso o cadastro esteja desatualizado, a CHESF poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações perante o Cadastro
de Fornecedores da CHESF.
7.14.5 O descumprimento das disposições acima e a manutenção
da CONTRATADA em situação irregular perante suas
obrigações poderão implicar em rescisão contratual,
sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais
cominações legais.
7.15 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações
constantes do Termo de Referência – ET-DEPA-013-2017, parte
integrante deste Contrato.
8.0 DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na
Lei nº 8.666/93.
9.0 DAS PENALIDADES
9.1 A CONTRATADA estará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor de cada serviço não executado, por
dia de atraso.
9.1.1 A multa será calculada por evento e contada a partir da
data prevista para a realização daquele evento,
respeitado o disposto no subitem 9.5.
9.1.2 Caso a CONTRATADA compense o atraso nas etapas
intermediárias e cumpra o prazo de execução dos
serviços, a CHESF poderá não efetivar a cobrança da
multa.
9.2 A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento) da fatura mensal subsequente a cada troca de profissional do corpo
técnico definido no processo de licitação.
9.2.1 Esta multa poderá ser dispensada quando a troca do
profissional for motivada por:
a) Solicitação formal da CHESF;
b) Licença saúde ou gestação;
c) Óbito;
d) Acordo entre as partes (CHESF/CONTRATADA).
9.3 A CONTRATADA estará sujeita, ainda, à multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor previsto deste Contrato para cada dia de
atraso na apresentação dos documentos solicitados na Cláusula -
Dos Prazos.
9.4 A CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 1,5% (hum inteiro e cinco décimos por cento) do valor da fatura mensal dos serviços pelo
descumprimento de qualquer item previsto no Plano de Segurança.
9.5 A CONTRATATA estará sujeita à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da fatura mensal pelo descumprimento da
obrigação de manter as condições de habilitação, bem como as de
qualificação, no Cadastro de Fornecedores da CHESF, conforme
previsto na Cláusula – Das Obrigações da CONTRATADA.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção III
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 23/44
9.6 As multas acima mencionadas serão aplicadas e somente cobradas
até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor total deste
Contrato. Ultrapassado este limite, a CHESF se reserva o
direito de considerar este instrumento contratual rescindido
unilateralmente, na forma da lei, garantidos o direito ao
contraditório e a ampla defesa, respondendo a CONTRATADA pelos danos diretos decorrentes de sua culpa e dolo na execução deste
Contrato.
9.6.1 A qualquer tempo, em caso de rescisão unilateral do
contrato decorrente de fato imputável exclusivamente à CONTRATADA ou às suas subcontratadas, prepostos ou fornecedores, será aplicada multa compensatória por
inexecução parcial ou total, como limite mínimo de indenização por responsabilidade civil, podendo a CHESF exigir indenização suplementar mediante comprovação, em
juízo, dos danos excedentes.
9.6.2 A multa prevista no subitem 9.6.1 será de 10% (dez por cento) do valor não executado dos serviços.
9.6.3 O somatório das multas moratória e compensatória, não
deverá ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor dos serviços.
9.7 Na hipótese da CONTRATADA incorrer em multa, a CHESF emitirá um Aviso de Lançamento – AVL, que deverá ser pago no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da sua emissão. Caso
exista alguma fatura vincenda, da CONTRATADA, a ser paga antes desse prazo, o AVL será descontado por ocasião do seu pagamento.
9.7.1 Enquanto esteja sendo discutido o controverso pelas partes, em face da CONTRATADA ter um único faturamento pendente de recebimento, a CHESF reterá valor no limite máximo da sanção contratual até o processamento final do AVL.
9.7.2 Em caso de inadimplência, a CHESF ensejará nas seguintes ações:
a) O AVL deverá ser descontado de qualquer recebível que a CONTRATADA tenha junto a CHESF, independente da vinculação contratual que o mesmo tenha sido constituído;
b) Em virtude da CONTRATADA não possuir outros créditos a receber, o AVL deverá ser descontado da garantia contratual por ela aportada;
c) A CHESF emitirá Título de Crédito contra a CONTRATADA, ficando a mesma ainda sujeita à
inscrição em cadastros públicos e privados de inadimplentes.
c.1) Considera-se a assinatura deste Contrato o “aceite” e a “autorização” para emissão de Título de Crédito contra a CONTRATADA.
9.7.3 Caso a inadimplência ainda persista:
a) O AVL deverá ser encaminhado para complementar processo de punição administrativa contra a CONTRATADA, considerando que o motivo da multa
justifique a sua abertura;
b) Levará o Título de Crédito a protesto no local onde
será exigida a obrigação;
c) Caso não haja o pagamento nesta última oportunidade,
o Título de Crédito será encaminhado para execução e/ou subsidiar processo de cobrança judicial.
9.8 Na hipótese da empresa incorrer em multa, a CHESF emitirá um Aviso de Lançamento - AVL, que deverá ser pago no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da sua emissão. Caso
exista alguma fatura vincenda, da CONTRATADA, a ser paga antes desse prazo, o AVL será descontado por ocasião do seu pagamento.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção III
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 24/44
9.9 Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CHESF poderá, garantida a defesa prévia, aplicar, à CONTRATADA, ainda as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de ser contratada por prazo não superior a 2
(dois) anos.
9.10 A CONTRATADA legalmente qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverá solicitar seu desenquadramento quando houver ultrapassado o limite
estabelecido no artigo 3º da Lei Complementar, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das demais
sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos no Decreto n° 8.538/2015.
10.0 ATOS LESIVOS À CHESF
10.1 Com fundamento no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013, a CONTRATADA estará sujeita às sanções estabelecidas no item 11.0, observados o contraditório e a ampla defesa, e sem prejuízo das
demais cominações legais, no caso dos atos lesivos à CHESF, assim definidos:
a) Fraudar o presente instrumento contratual;
b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica
para celebrar o instrumento contratual;
c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento,
de modificações ou prorrogações deste instrumento contratual, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou neste instrumento contratual; ou
d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro deste instrumento contratual; e
e) Realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013,
Decreto nº 8.420/2015, Lei nº 8.666/1993, ou de quaisquer
outras leis ou regulamentos associados ao tema de corrupção, ainda que não relacionadas com o presente
instrumento contratual.
10.2 As sanções indicadas no subitem 10.1 desta Cláusula se aplicam quando a CONTRATADA se enquadrar na definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.846/2013.
11.0 RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
11.1 A prática, pela CONTRATADA, de qualquer ato lesivo previsto no item 10.0 deste instrumento contratual ou no art. 5º da Lei nº. 12.846/2013, a sujeitará, com fundamento no artigo 6º da Lei nº
12.846/2013, garantida a ampla defesa e o contraditório, às seguintes sanções administrativas:
a) Multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo,
excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação;
b) Publicação extraordinária da decisão condenatória;
c) Na hipótese da aplicação da multa prevista na alínea “a)”, do caput desta Cláusula, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$
60.000.000,00 (sessenta milhões de reais);
d) Será levada em consideração, na aplicação das sanções aqui
previstas, o estabelecido no art. 7º e seus incisos da Lei nº 12.846/2013.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção III
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 25/44
11.2 Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações
administrativas à Lei nº 8.666, de 1993, ou a outras normas de
licitações e contratos da administração pública, nos termos do
item 9.0, e tenha ocorrido a apuração conjunta, a CONTRATADA
também estará sujeita a sanções administrativas que tenham como
efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de
celebrar contratos com a administração pública, a serem
aplicadas no Processo Administrativo de Responsabilização -
PAR.
11.3 As sanções descritas no subitem 11.1 serão aplicadas
fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as
peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza
das infrações.
11.4 A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao
final do PAR será publicada no Diário Oficial da União e no
sítio eletrônico da CHESF.
11.5 A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula não exclui, em
qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano
causado.
11.6 A CONTRATADA sancionada administrativamente pela prática de
atos lesivos contra a CHESF, nos termos da Lei n° 12.846/13,
publicará a decisão administrativa sancionadora na forma de
extrato de sentença, cumulativamente:
a) Em meio de comunicação de grande circulação na área da
prática da infração e de atuação da pessoa jurídica
contratada ou, na sua falta, em publicação de circulação
nacional;
b) Em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de
exercício da atividade, em localidade que permita a
visibilidade pelo público, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias; e
c) Em seu sítio eletrônico, pelo prazo de trinta dias e em
destaque na página principal do referido sítio.
11.7 A publicação a que se refere o subitem 11.6 será feita a
expensas da pessoa jurídica sancionada.
11.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da
ocorrência de danos e prejuízos à CHESF resultantes de ato
lesivo cometido pela CONTRATADA, com ou sem a participação de
agente público.
11.9 O PAR e o sancionamento administrativo obedecerão às regras e
parâmetros dispostos em legislação específica, notadamente, na
Lei 12.846/2013 e no Decreto nº. 8.420, de 18/03/2015,
inclusive suas eventuais alterações, sem prejuízo ainda da
aplicação do ato de que trata o art. 21 do Decreto nº.
8.420/2015.
11.10 Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera
judicial.
11.11 As disposições desta Cláusula 11.0 se aplicam quando a
CONTRATADA se enquadrar na definição legal do parágrafo único
do art. 1º da Lei nº 12.846/2013.
11.12 Não obstante o disposto nesta Cláusula, a CONTRATADA estará
sujeita a quaisquer outras responsabilizações de índole cível,
administrativa e/ou criminal, previstas neste Instrumento
Contratual e/ou na legislação aplicável, no caso de quaisquer
violações.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção III
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 26/44
12.0 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
12.1 Executado este Contrato, o seu objeto será recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório -
TRP, assinado pelas partes, para adequação do objeto aos
termos deste Contrato;
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela CHESF, mediante Termo de Recebimento Definitivo - TRD,
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove a adequação do objeto aos termos deste Contrato, ou após encerramento do prazo de
garantia técnica dos materiais fornecidos, o que ocorrer por último.
12.1.1 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional, pela
perfeita execução deste Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei e por este Contrato.
13.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O presente Contrato é regido pela Lei nº 8.666/93 e também pelos princípios constantes dos ‘Princípios e Normas de Conduta Empresarial na Relação da Chesf com os Fornecedores’, que se
encontra disponível no Portal da CHESF, no endereço eletrônico www.chesf.gov.br, canal LICITAÇÕES, subcanal Ética CHESF - Fornecedores.
13.2 Visando a equidade de gênero, fica explicitado, neste instrumento contratual, que os termos porventura utilizados,
como coordenador, empregado e outros, que estejam referidos pelo termo genérico representativo do masculino, referem-se a todo o coletivo, o que inclui mulheres e homens.
13.3 Não será permitida a subcontratação dos serviços.
13.4 Quaisquer modificações nas cláusulas e condições constantes deste Contrato somente serão realizadas mediante emissão de aditivos contratuais.
13.5 Aditivos para alterações contratuais que incluam e/ou suprimam quantitativos deverão garantir a manutenção do percentual
inicial da variação da proposta em relação aos preços de referência (orçamento básico), de forma a não reduzir o desconto ofertado pela CONTRATADA em sua proposta.
13.6 Fica terminantemente proibida a DAÇÃO do presente Contrato como garantia de qualquer transação da CONTRATADA.
13.7 Comunicações, avisos, notificações, declarações, bem como qualquer outra espécie de informação necessária às relações
estabelecidas neste Contrato, serão efetuadas através de correspondências físicas ou eletrônicas.
13.8 A CHESF se reserva o direito de efetuar diligências e auditorias, a qualquer tempo, nas dependências da CONTRATADA e/ou locais de realização dos serviços, para monitorar e
verificar o cumprimento da legislação que proíbe o emprego de trabalho forçado ou compulsório e que veda o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
13.9 A CHESF se reserva o direito de efetuar diligências, a qualquer tempo, nas dependências da CONTRATADA, visando garantir a observância das condições ofertadas em sua proposta.
13.10 Fazem parte integrante do presente Contrato os documentos abaixo, independentemente de transcrição naquilo que, explícita
ou implicitamente, com o mesmo não conflitem:
EDITAL CN-80.2018.0250 e Termo de Referência – ET-DEPA-013-
2017;
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção III
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 27/44
PROPOSTA DA CONTRATADA APROVADA PELA CHESF.
14.0 DO FORO
14.1 As Contratantes elegem o Foro da cidade do Recife, estado de Pernambuco, como o competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato que não forem resolvidas
administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.
14.2 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que também o subscrevem.
Recife,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção IV
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 28/44
SEÇÃO IV
PLANILHAS DE PREÇO E CUSTOS,
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E
DECLARAÇÕES.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção IV
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 29/44
PLANILHA DE PREÇOS
(Apresentar em papel timbrado da proponente)
CN-80.2018.0250
ITEM DESCRIÇÃO PREÇO GLOBAL (R$)
1.0
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
AMBIENTAIS NECESSÁRIOS À GESTÃO
AMBIENTAL DAS LICENÇAS DE INSTALAÇÃO
– LI E DE OPERAÇÃO – LO DAS UNIDADES
GERADORAS DO COMPLEXO CASA NOVA I
DADOS DA PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
___________, ____ de ______________ de ______.
___________________________
ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção IV
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 30/44
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS
(Apresentar em papel timbrado da proponente)
CN-80.2018.0250
ITEM DE PLANILHA:
A. MÃO-DE-OBRA
Descrição Nº Profis Unidade Quant. Preço Unitário Adicional Vlr adic % Enc Total s/ Encargos
R$
R$
Valor da mão-de-obra R$
Total dos Encargos Sociais R$
TOTAL DE A = R$
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
Descrição Unid. Quantidade Preço Unitário Valor Total
R$
R$
TOTAL DE B1 = R$
B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Unid. Quantidade Preço Unitário Valor Total
R$
R$
TOTAL DE B2 = R$
C. INSUMOS
Descrição Unid. Quant. Preço Unitário Valor a Descontar Valor Total
R$
R$
TOTAL DE C = R$
D. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Descrição dos Componentes Unid. Quantidade Preço Unitário Valor Total
R$
R$
TOTAL DE D = R$
E. TOTAL CUSTO DIRETO
Total de A + Total de B + Total de C + Total de D = R$
F. BDI
F1. Despesas Indiretas R$
F2. Benefícios R$
F3. Tributos R$
TOTAL DE F = R$
Percentual de BDI %
Total do Item (Total E + Total F) = R$
___________, ____ de ______________ de ______.
___________________________
ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção IV
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 31/44
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS
(Apresentar em papel timbrado da proponente)
CN-80.2018.0250
GRUPO A
Previdência Social A1 %
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço A2 %
Salário Educação A3 %
SESI / SESC A4 %
SENAI / SENAC A5 %
Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) A6 %
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) A7 %
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) A8 %
TOTAL GRUPO A %
GRUPO B – sofre incidência de A
Repouso semanal remunerado B1 %
Feriados B2 %
Auxílio-enfermidade B3 %
Licença Paternidade B4 %
13º Salário B5 %
Dias de chuva/faltas justificadas na obra/outras dificuldades/greve B6 %
Aviso Prévio trabalhado B7 %
Licença Maternidade B8 %
TOTAL GRUPO B %
GRUPO C – não sofre incidência de A
Depósito rescisão contratual sem justa causa 50% [A2 + (A2 x B)] x
100 C1 %
Férias Indenizadas C2 %
Aviso Prévio Indenizado C3 %
Indenização Adicional C4 %
TOTAL GRUPO C %
GRUPO D – Incidências Cumulativas
GRUPO A x GRUPO B D1 %
Reincidência de A2 sobre C3 D2 %
TOTAL GRUPO D %
TOTAL ENCARGOS (A + B + C + D) %
OBS:
1. Os encargos dos Grupos A e C são legais e pré-determinados.
2. Os encargos do Grupo B são calculados pela empresa em função das características do
serviço.
3. A partir da competência JAN/2007, o percentual do FGTS é 8%.
___________, ____ de ______________ de ______.
___________________________
ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção IV
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 32/44
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (BENEFÍCIO E DESPESA INDIRETA)
(Apresentar em papel timbrado da proponente)
CN-80.2018.0250
DESPESAS INDIRETAS
Administração Central %
Encargos Financeiros %
F1. – Total Despesas Indiretas %
F2. – Lucro / Benefícios %
TRIBUTOS
Imposto Sobre Serviço %
PIS %
COFINS %
F3. – Total Tributos %
___________, ____ de ______________ de ______.
___________________________
ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção IV
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 33/44
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(Apresentar em papel timbrado da proponente)
À
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
RECIFE – PE
REF: CN-80.2018.0250
Prezados Senhores,
Apresentamos nossa Documentação de Habilitação, bem como ... (... vias) envelopes da proposta, relativa ao serviço da licitação em referência. Salientamos que todos foram preparados e elaborados de acordo com o Edital
supramencionado, cujo objeto é a execução de serviços para elaboração e execução dos programas ambientais necessários à Gestão Ambiental das Licenças de Instalação – LI e de Operação – LO das Unidades Geradoras do
Complexo Casa Nova I.
Declaramos que concordamos integralmente com os termos do Edital, que
tomamos conhecimento dos princípios e normas constantes dos ‘Princípios e Normas de Conduta Empresarial na Relação da Chesf com os Fornecedores’, bem como de todas as informações e condições da contratação e que foram levadas
em consideração, para elaboração da proposta, as características particulares do serviço objeto desta licitação, assumindo exclusiva e total responsabilidade pela sua execução.
___________, ____ de ______________ de ______.
______________________________________________ ___________________________
ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo
DADOS DA PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
E-MAIL PARA CONTATO:
DECLARA QUE ESTÁ ENQUADRADA NA CONDIÇÃO DE
MICROEMPRESA(ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP)
( ) SIM
( ) NAO
REGIME TRIBUTÁRIO
( ) LUCRO REAL ( ) LUCRO PRESUMIDO ( ) SIMPLES NACIONAL
SE OPTANTE DO SIMPLES,
INFORMAR (LC 123/2006):
ANEXO: FAIXA:
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção IV
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 34/44
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
(Apresentar em papel timbrado da proponente)
À COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF RUA DELMIRO GOUVEIA, nº 333 - SAN MARTIN RECIFE – PE
REF: CN-80.2018.0250
Prezados Senhores
Apresentamos nossa Proposta Técnica para a execução de serviços para
elaboração dos programas ambientais necessários à Gestão Ambiental das Licenças de Instalação – LI e de Operação – LO das Unidades Geradoras do Complexo Casa Nova I, objeto da licitação em referência. Salientamos que a
mesma foi elaborada em conformidade com o Edital supramencionado.
Declaramos que lemos e compreendemos os princípios e normas constantes dos ‘Princípios e Normas de Conduta Empresarial na Relação da Chesf com os
Fornecedores’, comprometendo-nos a atuar de acordo com as condutas estabelecidas, e que tomamos conhecimento de todas as informações e
condições constantes do Termo de Referência, que, para a elaboração da
proposta, foram levadas em consideração as características particulares dos serviços objeto desta licitação e assumimos exclusiva e integral responsabilidade pelos dados e informações técnicas prestadas, com o
compromisso de atendimento integral a todas as exigências constantes dos documentos acima mencionados.
___________, ____ de ______________ de ______.
______________________________________________ ___________________________
ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo
DADOS DA PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
E-MAIL PARA CONTATO: BANCO PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA CONTA CORRENTE
DECLARA QUE ESTÁ ENQUADRADA NA CONDIÇÃO DE
MICROEMPRESA(ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP)
( ) SIM
( ) NAO
REGIME TRIBUTÁRIO
( ) LUCRO REAL ( ) LUCRO PRESUMIDO ( ) SIMPLES NACIONAL
SE OPTANTE DO SIMPLES,
INFORMAR (LC 123/2006):
ANEXO: FAIXA:
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção IV
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 35/44
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PREÇO
(Apresentar em papel timbrado da proponente)
À COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF RUA DELMIRO GOUVEIA, nº 333 - SAN MARTIN RECIFE – PE
REF: CN-80.2018.0250
Prezados Senhores
Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços da licitação em
referência, cujo valor total é R$ ..... (.....).
O Valor está discriminado na Planilha de Preços anexa, elaborada de acordo
com o modelo de planilha fornecido no Edital supramencionado, cujo objeto é a execução de serviços para elaboração dos programas ambientais necessários à Gestão Ambiental das Licenças de Instalação – LI e de Operação – LO das
Unidades Geradoras do Complexo Casa Nova I.
Declaramos que lemos e compreendemos os princípios e normas constantes dos
‘Princípios e Normas de Conduta Empresarial na Relação da Chesf com os Fornecedores’, comprometendo-nos a atuar de acordo com as condutas estabelecidas, e que tomamos conhecimento de todas as informações e
condições locais para execução dos serviços e que foram levadas em consideração, para elaboração da proposta, as características particulares do serviço objeto desta licitação, assumindo exclusiva e integral
responsabilidade pela sua execução e que nos comprometemos a entregar o Plano de Segurança, de acordo com o definido na Seção V deste Edital.
___________, ____ de ______________ de ______.
______________________________________________ ___________________________
ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo
DADOS DA PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
E-MAIL PARA CONTATO: BANCO PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA CONTA CORRENTE
DECLARA QUE ESTÁ ENQUADRADA NA CONDIÇÃO DE
MICROEMPRESA(ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP)
( ) SIM
( ) NAO
REGIME TRIBUTÁRIO
( ) LUCRO REAL ( ) LUCRO PRESUMIDO ( ) SIMPLES NACIONAL
SE OPTANTE DO SIMPLES,
INFORMAR (LC 123/2006):
ANEXO: FAIXA:
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção IV
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 36/44
DECLARAÇÃO I
(Apresentar em papel timbrado da proponente)
À COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF RECIFE – PE
REF: CN-80.2018.0250
........................................................, inscrito no CNPJ nº ..................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº ........................... e CPF nº .................................., DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos.
___________, ____ de ______________ de ______.
______________________________________________ ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo
DADOS DA PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
DECLARAÇÃO II
(Apresentar em papel timbrado da proponente)
À COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF RECIFE – PE
REF: CN-80.2018.0250
........................................................, inscrito no CNPJ nº ..................................., por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) ........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ........................... e CPF nº .................................., DECLARA, sob as penas da lei:
Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV, do artigo 1º, e no inciso III, do artigo 5º, da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988;
Que a esta empresa não foi aplicada sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo
72, § 8º, inciso V, da Lei 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais.
___________, ____ de ______________ de ______.
______________________________________________ ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo
DADOS DA PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção IV
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 37/44
DECLARAÇÃO III
(Apresentar em papel timbrado da proponente)
À COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF RECIFE – PE
REF: CN-80.2018.0250
........................................................, inscrito no CNPJ nº ..................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº ........................... e CPF nº .................................., DECLARA, sob as penas da lei, que esta empresa desconhece que possui como seu dirigente ou representante
legal, cônjuge ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral até 3º grau, de dirigentes da Chesf ou de gerentes e assessores formais da cadeia hierárquica dos órgãos da Chesf envolvidos em
todas as etapas da licitação, comprometendo-se a informar a existência do fato caso venha a existir ou tomar conhecimento no futuro.
___________, ____ de ______________ de ______.
______________________________________________ ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo
DADOS DA PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção V
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 38/44
SEÇÃO V
PLANO DE SEGURANÇA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção V
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 39/44
PLANO DE SEGURANÇA TIPO 2
O Plano de Segurança e Saúde Ocupacional é um documento exigido da empresa
a ser contratada pela CHESF, para o cumprimento da legislação trabalhista – Portaria nº 3.214/78, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, específico para o serviço a ser contratado, o qual deverá ser elaborado e
assinado por profissionais tecnicamente qualificados e habilitados (apresentar documentação comprobatória): Técnico de Segurança do Trabalho e/ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, devendo o PCMSO, quando
necessário, ser elaborado por Médico do Trabalho e com anuência formal do representante legal da empresa.
O Plano de Segurança deverá ser entregue ao órgão responsável pela licitação, antes da emissão do Instrumento Contratual, como condição para sua assinatura.
Os documentos que comprovam sua execução e implementação deverão ser entregues ao Administrador do Contrato, conforme prazos estabelecidos abaixo.
1.0 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA (Prazo: Antes do início do serviço)
1.1 Formar a CIPA com base no Quadro 1 da NR-5, da Portaria nº 3.214/78, fundamentada na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE da CONTRATADA, relativa às atividades a serem executadas, seguindo as orientações contidas na referida NR.
1.2 Designar um empregado responsável para implementar as medidas preventivas contidas na NR-5, da Portaria nº 3.214/78, no caso
de não ser obrigada a constituir CIPA. O designado deverá apresentar a documentação comprobatória conforme itens 5.32, 5.33 e 5.34 da NR-5.
1.3 O processo eleitoral deverá obedecer ao disposto no item 5.40 da NR-5.
1.4 As atas de reunião da CIPA deverão ficar no local da prestação do serviço, à disposição da fiscalização.
2.0 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI (Prazo: Antes do início do serviço)
2.1 Fornecer os EPI, específicos e adequados às atividades que irão desempenhar, de acordo com as especificações técnicas da CHESF constantes no Anexo I deste Plano. A CONTRATADA não poderá iniciar as atividades ou ingressar nas áreas de riscos da CHESF sem que os seus empregados estejam com os EPI necessários à
realização de suas atividades e adequados aos riscos a que estarão expostos.
2.2 Atender, para os trabalhos em altura, às especificações da CHESF listadas no Anexo II deste Plano, para ”Equipamentos de Segurança para Movimentação Vertical e Horizontal em Trabalhos em Altura”,
bem como treinar os empregados no uso adequado dos equipamentos e nas técnicas de resgate de acidentados em altura.
2.3 Relacionar no Plano de Segurança os EPI que deverão ser utilizados pelos empregados durante a execução do serviço.
2.4 Caso seja necessário realizar atividades de captura de abelhas e poda/derrubada de árvores, será necessária a liberação pelo Departamento de Meio Ambiente – DMA da CHESF, possuir licença para a motosserra, operador capacitado (certificado de
treinamento), elaborar análise de riscos e fornecer os seguintes materiais e equipamentos:
ATIVIDADE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÕES
Captura de
Abelhas
Vestimenta para Apicultor
Fumigador
Liberação pelo DMA
Treinamento
Análise de Riscos
NR31 – item 31.20.2 letra ‘g’
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção V
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 40/44
Poda /
Derrubada de
Árvores
Avental para
Motosserristas
Calçado para
Motosserristas
Perneira para
Motosserristas
Perneira tipo polaina
para Motosserristas
Calça para Motosserristas
Motosserra
Liberação pelo DMA
Licença da Motosserra
Treinamento
Análise de Riscos
Portaria nº 407, de 14 de Novembro de 2013
NR12 - Anexo V
2.5 Entregar ao Administrador do Contrato cópia das fichas de
entrega e controle de EPI, constando os números dos
Certificados de Aprovação - CA, no início das atividades e
sempre que houver modificações nas mesmas.
2.6 Observar e aplicar os critérios apresentados no item 3.0 – PROGRAMA DE TREINAMENTO.
3.0 PROGRAMA DE TREINAMENTO (Prazo: Antes do início do serviço)
3.1 Apresentar programa de treinamento, com cronogramas executivos,
contendo temas e datas de realização, e efetuar treinamentos e
palestras, entre outros, com base na Portaria nº 3.214/78, do
MTE, e de acordo com a natureza das atividades que serão
executadas. Os treinamentos terão validade conforme previsto na
legislação vigente. Os casos omissos terão validade de 1 (um)
ano.
3.2 Quando for inserido na equipe de trabalho um novo funcionário,
mesmo que por curto período e após a ordem de início dos
serviços, deverá o mesmo receber os treinamentos antes de
assumir as suas atividades.
3.3 Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais
devidamente habilitados e deverão ser entregues ao
Administrador do Contrato cópia dos certificados, com conteúdo
programático, assinatura do instrutor e data e local da
realização do treinamento, de acordo com as especificidades dos
serviços a serem realizados, atendendo às exigências legais
pertinentes, em especial, às normas regulamentadoras do MTE.
3.4 Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações
elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona
controlada, como vigilância e serviços gerais, devem ser
instruídos formalmente com conhecimentos que permitam
identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as
precauções cabíveis, conforme define a NR-10.
3.5 Para as atividades onde os trabalhadores interajam, direta ou
indiretamente, em instalações e serviços com eletricidade,
aplica-se o disposto na NR-10, sendo a parte elétrica
ministrada por um profissional com formação elétrica; a parte
de segurança do trabalho, por um profissional de Segurança do
Trabalho; e a parte de primeiros socorros, por um profissional
da Saúde Ocupacional, Bombeiro ou profissional de saúde com
comprovação da habilitação de Socorrista com competência para
ministrar treinamentos.
3.6 Aos casos omissos aplica-se o cumprimento de Treinamento Básico
de Segurança do Trabalho, com carga horária mínima de 8 (oito)
horas, que deverá ser ministrado por profissional de segurança
do trabalho, contendo, no mínimo, os seguintes assuntos:
Prevenção de acidentes;
Prevenção de combate a incêndio;
Noções de Primeiros socorros;
Equipamento de proteção individual.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção V
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 41/44
3.7 Para os serviços que contemplem trabalhos em instalações
energizadas, trabalhos em ambientes confinados, trabalhos em
altura e trabalhos com uso de explosivos, é exigido um
treinamento de segurança do trabalho específico, conforme
legislação vigente.
3.8 Todos os empregados que adentrarem área controlada deverão
apresentar comprovante do treinamento básico e complementar da NR-10, totalizando 80 (oitenta) horas. Os serviços em eletricidade que não forem realizados no Sistema Elétrico de
Potência - SEP deverão ser executados por profissionais com o treinamento básico da referida Norma, totalizando 40 horas.
3.9 Para o treinamento de técnicas de trabalhos em altura e resgate, que deverá ser dado para profissionais que realizam atividades em altura superior a 2 (dois) metros, onde haja
risco de queda, será exigida uma carga horária mínima de 24 horas para capacitação inicial e de 16 horas para a capacitação periódica nos serviços envolvendo áreas de risco e de 16 horas
para capacitação inicial e de 8 horas para capacitação periódica nos demais serviços, contendo a parte teórica e prática, seguindo o especificado nos itens 35.3.2 e 35.3.3 da NR35 - Trabalho em Altura.
3.10 A CONTRATADA deverá capacitar os trabalhadores que operam
máquinas (munks, empilhadeiras, guindastes, tratores, motosserras, etc.) de acordo com o conteúdo programático estabelecido no ANEXO II da NR12 – Segurança no Trabalho em
Máquinas e Equipamentos.
3.11 No caso de treinamento ministrado por entidade reconhecida pelo
Ministério da Educação e Cultura - MEC, o certificado deverá constar os nomes dos instrutores, especificando a formação e o número do registro de cada um, e deverá ser assinado pelo
representante legal da entidade. Se o treinamento for ministrado por empresas não reconhecidas pelo MEC, o certificado deverá ter também a assinatura desses profissionais
citados anteriormente.
4.0 ESTATÍSTICA E COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO (Prazo: Mensalmente)
4.1 Encaminhar mensalmente ao Administrador do Contrato, até o último dia de cada mês, as informações abaixo sobre a estatística de acidentes do trabalho, mesmo que inexistentes,
relativas aos serviços que estão sendo executados para a CHESF, inclusive as de suas subcontratadas.
Quantidade de horas humanas efetivamente trabalhadas no mês;
Quantidade de acidentes típicos com afastamento, bem como a
quantidade de dias de afastamento, no mês e acumulado; Quantidade de acidentes típicos sem afastamento no mês; Quantidade de acidentes de trajeto com afastamento, bem
como a quantidade de dias de afastamento, no mês; Quantidade de acidentes de trajeto sem afastamento no mês.
4.2 Investigar, em caso de acidente do trabalho grave, fornecendo ao Órgão de Segurança e Saúde Ocupacional local, no prazo de 7 (sete) dias úteis, relatório criterioso informando as causas do
acidente e as medidas sugeridas para a prevenção ou eliminação de acidentes semelhantes.
4.3 Em caso de acidente fatal, a investigação deverá ser feita imediatamente, em conjunto com o Órgão de Segurança e Saúde Ocupacional local. Enviar cópia do registro da ocorrência
policial ao Administrador do Contrato.
4.4 Comunicar, imediatamente, ao Órgão de Segurança e Saúde
Ocupacional local, todo e qualquer acidente que ocorrer com empregado da CONTRATADA nas áreas da CHESF. O atendimento, transporte e primeiros socorros do acidentado, bem como o
registro da CAT junto ao INSS, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção V
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 42/44
5.0 PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO A ACIDENTADOS (Prazo: Antes do início do serviço)
5.1 Apresentar os procedimentos para orientar a condução de empregados acidentados, inclusive citando como será feito o atendimento de primeiros socorros, o transporte a hospitais e
clínicas próximas dos locais de trabalho, informando seus telefones e endereços, inclusive de Bombeiros e SAMU onde existir, como também disponibilizar equipamentos e medicamentos
para primeiros socorros, mantendo a quantidade mínima, dentro do prazo de validade, atendendo à especificação da CHESF, conforme lista a seguir.
Este procedimento deverá ser divulgado com todos os empregados que atuarão no serviço e afixado em local visível na frente de
trabalho.
LISTA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS:
1. MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA CONTRATADAS
Deverão estar acondicionados em maleta plástica, específica
para este fim, e próxima ao local aonde os empregados
desempenham suas atividades.
2. KIT BÁSICO DE PRIMEIROS SOCORROS
QUANT. MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO
01 unid Tesoura para trauma. Cortar vestes, gazes,
ataduras.
01 unid Maleta plástica Para acondicionamento e
transporte de material
curativo.
06 unid Atadura de crepom 10cm. Contenção.
06 pcts Compressa de gaze estéril
7,5 x 7,5 cm com 11 fios.
Curativos.
01 unid Esparadrapo impermeável 10
x 4,5 cm.
Fixação de curativos.
01 cx. Curativos prontos. Proteção pequenos
ferimentos.
10 pares Luva de procedimento. Proteção do socorrista.
01 pct Algodão em bolas. Limpeza de ferimentos.
01 unid Tintura de Iodo tópico PVPI
a 10%, com 100 ml.
Antissepsia da pele (não
deve ser utilizado em
pessoas alérgicas a iodo).
01 unid Sabão neutro líquido c/100
ml.
Limpeza de ferimentos.
QUANT. MEDICAMENTOS UTILIZAÇÃO
02
frascos
Soro Fisiológico de 500 ml. Para limpeza de ferimentos
e/ou queimaduras de pele e
para instilação dos olhos em
casos de corpos estranhos ou
irritação ocular.
01 tubo Loção à base de cânfora e
mentol.
Em caso de coceira por
picadas de insetos, aplicar
na pele após limpeza do
local com água e sabão.
10 unid Paracetamol 750mg,
comprimido.
Ingerir 01 comp. em caso de
febre ou dor.
01 tubo Pomada de Diclofenaco
Dietilamônio.
Para aplicação em pancadas
(traumas de impacto).
05 pct Soro para hidratação oral
(cloreto de potássio +
citrato de sódio + cloreto
de sódio + glicose)
Em caso de diarreia – diluir
um envelope em 500 ml de
água e dar 1/2 copo a cada
15 min. Manter em local
fresco, o frasco tampado.
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção V
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 43/44
OBS: Trabalhos executados em altura e as atividades que envolvam linhas energizadas, deverão atender à
lista acima, acrescida dos seguintes materiais/equipamentos:
QUANT. MATERIAIS/EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO
01 unid. Colar cervical tamanho
regular.
Imobilização do pescoço em
caso de fratura cervical
01 unid Pocket Mask. Respiração artificial em
parada cardio-respiratória
01 unid Kit imobilização. Imobilização de membros
inferiores e superiores
01 unid Prancha longa c/ 03
cintos.
Transporte de acidentado
6.0 ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL – ASO (Prazo: Antes do início do serviço)
6.1 Apresentar os Atestados de Saúde Ocupacional - ASO de todos os empregados, inerentes à atividade que desempenharão na área da
CHESF, de acordo com os prazos estabelecidos na NR-7 da
Portaria nº 3.214/78, do MTE.
6.2 Os ASO deverão ser emitidos obrigatoriamente por Médico do
Trabalho, ou, naquelas regiões onde inexiste esse profissional, por médico de outra especialidade, usando formulário específico constando os riscos inerentes à função e campos para declaração
de apto ou inapto para o exercício da atividade.
6.3 Estes documentos deverão permanecer no local onde está sendo
realizado o serviço, e não na sede da CONTRATADA, de modo a estarem disponíveis para a fiscalização.
6.4 Os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) devem conter, no mínimo, o previsto no subitem 7.4.4.3, da NR-7.
6.5 Os exames complementares, quando requeridos em função das atividades a serem desenvolvidas, deverão atender aos padrões estabelecidos pela CHESF, conforme especificado abaixo:
a) Os empregados expostos a ruído acima de 85 dB deverão realizar o exame audiométrico tonal e vocal, no
admissional; de controle, após 6 (seis) meses de exposição; e, a partir daí, anualmente;
b) Para os empregados que atuem em atividade de pintura com uso de solventes, realizar hemograma com periodicidade anual.
6.6 O acesso e a permanência na área da CHESF, de empregado da CONTRATADA, estarão condicionados à apresentação do referido
documento ASO e exames complementares ao Administrador do Contrato, quando requerido.
6.7 Apresentar ao Administrador do Contrato o ASO referente ao exame realizado, segundo critérios da NR-7, para as situações de demissão, retorno ao trabalho e mudança de função.
7.0 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC (Prazo: Antes do início do serviço)
7.1 No desenvolvimento dos serviços e suas proximidades devem ser
previstos e adotados, prioritariamente, Equipamentos de
Proteção Coletiva – EPC. Descrever as medidas de proteção coletiva e os EPC.
7.2 No caso de isolamento de área, utilizar tela ou dispositivo similar que sirva de barreira, podendo ser definido junto à
fiscalização e/ou segurança do trabalho.
8.0 CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO (Prazo: Antes do início do serviço)
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SEE
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - DEEC Seção V
CN-80.2018.0250 – SERV. TÉC.PREÇO -DEEC/MNP FEVEREIRO/2018 44/44
8.1 Descrever as instalações sanitárias e de conforto, em especial quanto ao fornecimento de água potável, local para refeição,
fardamento e transporte dos trabalhadores.
8.2 Atender ao transporte de pessoal conforme NR-18 da Portaria
nº 3.214/78, do MTE, e legislação de trânsito em vigor.
8.3 Prover de boas condições sanitárias nos locais de trabalho,
refeitórios, cozinhas, banheiros, vestiários, acampamento e demais instalações definitivas ou provisórias, conforme Portaria nº 3.214/78, do MTE.
8.4 Em caso de utilizar as instalações da CHESF, solicitar autorização, por escrito, ao Administrador do Contrato ou
encarregado da instalação, e anexar ao plano de segurança.