documento cópia - sicnet · e!72 3 f ! @;> $ 3 $ ; * 3; < + " d . g+" ; h ; "...

C * ANEELA c í h c i a N a c io n a l d e E n e r g ia E l é t r ic a

Nota Técnica n° 0077/2014-SCT/ANEEL

Em 4 de abril de 2014.

Processo n° 48500.006225/2013-98.

Assunto: Análise das contribuições da Audiência Pública n° 04/2014 e Aprovação do Edital do Leilão n° 01/2014-ANEEL, para concessão da prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica.

I - DO OBJETIVO

1. A presente Nota Técnica tem como objetivo submeter à aprovação da Diretoria da ANEEL o Edital do Leilão n° 01/2014-ANEEL destinado a promover a licitação de concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica, compreendendo a construção e operação e a manutenção das instalações a seguir descritas, que comporão a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional - SIN.

I I -D O S FATOS

2. A ANEEL, mediante delegação de competência recebida nos termos do Decreto no 4.932, de 23 de dezembro de 2003, alterado pelo Decreto n° 4,970, de 30 de janeiro de 2004, realizará licitação, na modalidade leilão, com fundamento nas Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993; n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n° 9.074, de 7 de julho de 1995, n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, n° 9.648, de 27 de maio de 1998, n° 10.438, de 26 de abril de 2002, e n° 10.848, de 15 de março de 2004, para concessões do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional - SIN. As concessões terão prazo de trinta anos a partir da assinatura dos contratos, prorrogáveis por igual período.

3. As linhas de transmissão, subestações e demais instalações de transmissão vinculadas aos empreendimentos que compõem o Edital do Leilão n° 01/2014-ANEEL, estão contempladas no documento "Consolidação de Obras de Rede Básica - Ciclo 2013 - agosto de 2013", elaborado pelo Poder Concedente, sob a condução do Ministério de Minas e Energia - MME, que compatibiliza o Plano de Ampliações e Reforços na Rede Básica - PAR, elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, e o Programa de Expansão da Transmissão - PET, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Documento Cópia - SICnet

C * ANEELAclttc ia Na ciou At pe Erergia Elétrica

(Pág. 2 da Nota Técnica n° 0077/2014-SCT/ANEEL, de 4/4/2014)

4. Por meio do Ofício n° 054/2014-SCT/ANEEL, de 5 de fevereiro de 2014, foi encaminhado aoTribunal de Contas da União o Ato Justificatório referente aos estudos de viabilidade técnico-econômica e socioambiental dos empreendimentos correspondentes aos lotes do Edital de Leilão n° 01/2014-ANEEL. O ofício foi protocolizado no TCU sob o n° 509655831, no dia 6 de fevereiro de 2014.

5. No período de 13 a 27 de março de 2014 foi realizada Audiência Pública n° 04/2014-ANEEL,exclusivamente por intercâmbio documental.

I I - D A ANÁLISE

6. Os lotes a serem licitados estão descritos a seguir:

1) LOTE A, composto pelas seguintes instalações no estado do Pará:

- LT 230 kV Xingu - Altamira, 61 km;

- LT 230 kV Altamira - Transamazônica, 188 km;

- LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, 187 km;

- SE 230/138-13,8 kV Tapajós, (2 x 150 MVA), Compensador Síncrono 230 kV (- 75/+150 MVAr);

- SE 230 kV Rurópolis, Compensador Síncrono (-55/+110 MVAr);

Descrição: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas: pela Linha de Transmissão Xingu - Altamira, em 230 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 61 km, com origem naSubestação Xingu e término na Subestação Altamira; pela Linha de Transmissão Altamira -Transamazônica, em 230 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 188 km, com origem na Subestação Altamira e término na Subestação Transamazônica; pela Linha de Transmissão Transamazônica - Tapajós, em 230 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 187 km, com origem na Subestação Transamazônica e término na Subestação Tapajós; pela Subestação Tapajós, em 230/138 kV, (2 x 150 MVA), Compensador Síncrono de Reativos (-75/+150 MVAR) com transformadores e demais equipamentos associados, Reator de linha 230 kV (1 x 10 MVAr) e respectivas conexões; pelo Compensador Síncrono de Reativos (-55/+110 MVAR) com transformadores e demais equipamentos associados na Subestação Rurópolis 230 kV e respectiva conexão; pelos Reatores de linha 230 kV (1 x 10 MVAr) e (1 x 30 MVAr) na Subestação Transamazônica; CONEXÕES DE UNIDADES DE TRANSFORMAÇÃO, ENTRADAS DE LINHAS, INTERLIGAÇÃO DE BARRAMENTOS, CONEXÕES DE REATORES, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.

2) LOTE B, composto pelas seguintes instalações nos estados do Pará e do Amazonas:

- LT 230 kV Oriximiná - Juruti, CD, 138 km;

: A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.


€ 3 ANEELA g í n c i a N a c io n a l d e E n e r g ia E l é t r i c a

- LT 230 kV Juruti - Parintins, CD, 102 km;

- SE 500/230 kV Oriximiná, (6+1R) x 100 MVA, pátio novo de 230 kV;

- SE 230/138 kV Juruti, 2 x 5 0 MVA;

- SE 230/138 kV Parintins, 2 x 100 M VAe

- SE 230/69 kV Jurupari, 2 x 30 MVA, pátio novo de 69 kV.

Descrição: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas: pela Linha de Transmissão Oriximiná - Juruti, em 230 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 138 km, com origem na Subestação Oriximiná e término na Subestação Juruti; pela Linha de Transmissão Juruti - Parintins, em 230 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 102 km, com origem na Subestação Juruti e término na Subestação Parintins; pelo pátio novo de 230 kV na SE Oriximiná, em 500/230 kV, (6+1R) x 100 MVA; dois reatores de linha de 5 Mvar e respectivas conexões; pela SE Juruti 230/138/13,8 kV, 2 x 50 MVA, quatro reatores de linha de 5 Mvar e respectivas conexões; pela SE Parintins 230/138/13,8 kV, 2 x 100 MVA, dois reatores de linha de 5 Mvar e respectivas conexões; pelo novo pátio de 69 kV na SE Jurupari em 230/69 kV, 2 x 30 MVA; CONEXÕES DE UNIDADES DE TRANSFORMAÇÃO, ENTRADAS DE UNHA, INTERLIGAÇÕES DE BARRAMENTOS, barramentos, reator de barra de 15 Mvar na SE Parintins e respectiva conexão, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.

3) LOTE C, composto pelas seguintes instalações no estado de São Paulo:

- LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD, 2 x 20 km;

- SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV (3+1R) x 75 MVA e 230/138 kV (6+1R) x 75 MVA; e

- SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA

Descrição: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas: pela Linha de Transmissão Henry Borden - Manoel da Nóbrega, em 230 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 20 km, com origem na Subestação Henry Borden e término na Subestação Manoel da Nóbrega; pela Subestação Manoel da Nóbrega 230/88 kV (3+1R) x 75 MVA e 230/138 kV (6+1R) x 75 MVA; e pela Subestação Domênico Rangoni - (6+1 R)x133 MVA, respectivas CONEXÕES DE UNIDADES DE TRANSFORMAÇÃO, ENTRADAS DE LINHA, INTERLIGAÇÕES DE BARRAS, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, telecomunicação, comando, controle, administração e apoio.


Compõem, ainda, o Lote C:

A implementação de: (i) um trecho de linha de Linha de Transmissão em 345 kV, em circuito duplo, entre o ponto de seccionamento da Linha de Transmissão 345kV Tijuco Preto - Baixada Santista C3 e a Subestação Domênico Rangoni, com extensão aproximada de 18 km, as duas



C * ANEELA g ê n c ia N a c io n a l d e E n e r g ia E l é t r ic a


ENTRADAS DE LINHA correspondentes na Subestação Domênico Rangoni, e a aquisição dos equipamentos necessários às modificações, substituições e adequações nas ENTRADAS DE LINHA das subestações Tijuco Preto e Baixada Santista; e (ii) dois trechos de Linha de Transmissão em 138 kV, em circuito duplo cada, entre o ponto de seccionamento da Linha de Transmissão 138 kV Vicente de Carvalho - Bertioga II C1 e C2 e a SE Domênico Rangoni, com extensão aproximada de 3 km, as quatro ENTRADAS DE LINHA correspondentes na SE Domênico Rangoni, e a aquisição dos equipamentos necessários às modificações, substituições e adequações nas ENTRADAS DE LINHA das subestações Vicente de Carvalho e Bertioga II. Os equipamentos e instalações descritos neste item serão transferidos para a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, concessionária da Linha de Transmissão que será seccionada, conforme disposto nas Resoluções Normativas n°. 67/2004 e n°. 68/2004.

4) LOTE D, composto pelas seguintes instalações no estado da Bahia:

- LT 500 kV Morro do Chapéu II - Sapeaçu, 300 km;

- LT 230 kV Juazeiro da Bahia III - Juazeiro da Bahia II, 1km;

- SE 500/230 kV Morro do Chapéu II - (6+1R) x 300 MVA, Compensador estático 500 kV (-100/+200) Mvar;

- SE 500/230/69 kV Juazeiro da Bahia III - 500/230 kV - (3+1R) x 100 MVA e 230/69 kV - 2 x 1 0 0 MVA,

Descrição: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas: pela Linha de Transmissão Morro do Chapéu II - Sapeaçu, em 500 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 300 km, com origem na Subestação Morro do Chapéu II e término na Subestação Sapeaçu; pela Linha de Transmissão Juazeiro da Bahia III - Juazeiro da Bahia II, em 230 kV, circuito simples, comextensão aproximada de 1 km, com origem na Subestação Juazeiro da Bahia III e término naSubestação Juazeiro da Bahia II; pela Subestação Morro do Chapéu íl (novo pátio em 500 kV), em 500/230/13,8 kV, (6+1R) x 300 MVA, Compensador Estático de Reativos (-100/+200) Mvar; pela Subestação Juazeiro da Bahia III em 500/230/69/13,8 kV, 500/230/13,8 kV - (3+1R) x 100 MVA, 230/69 kV- 2 x 100 MVA; CONEXÕES DE UNIDADES DE TRANSFORMAÇÃO, ENTRADAS DE LINHA, INTERLIGAÇÕES DE BARRAMENTOS, barramentos, equipamentos de compensação reativa nas subestações Morro do Chapéu II, Sapeaçu e Juazeiro da Bahia III, e respectivas conexões, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.

Compõem ainda o Lote D:

Trechos de Linha de Transmissão em 500 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 1 km cada, compreendido entre o ponto de seccionamento da Linha de Transmissão em 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga (05C3) e a Subestação Juazeiro da Bahia III, as ENTRADAS DE LINHA correspondentes na Subestação Juazeiro da Bahia III, e a aquisição dos equipamentos necessários às modificações, substituições e adequações nas ENTRÁDAS DE LINHA das subestações Sobradinho e Luiz Gonzaga. Os equipamentos e instalações descritos neste



€ 3 ANEELA g ê n c ia N a c io n a l e t E n e r g ia E l é t r i c a

parágrafo serão transferidos para a Chesf - Companhia Hidroelétrica do São Francisco S.A., concessionária da Linha de Transmissão que será seccionada, conforme disposto na Resolução Normativa n°. 67/2004.

5) LOTE E, composto pelas seguintes instalações nos estados do Ceará e do Rio Grandedo Norte:

- LT 500 kV Quixadá - Açu III, 241 km;

- LT 500 kV Açu III - João Câmara III, 126 km;

- LT 500 kV João Câmara III - Ceará Mirim II, 60 km;

- LT 230 kV João Câmara II - Ceará Mirim II, 65 km.

Descrição: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas: pela linha de transmissão Quixadá Açu III, circuito simples, com extensão aproximada de 241 km, com origem na Subestação Quixadá e término na Subestação Açu III, com a instalação de reatores de barra e de linha em ambas as subestações; pela Linha de Transmissão Açu lli - João Câmara III, com extensão aproximada de 126 km, com origem na Subestação Açu lli e término na Subestação João Câmara III; pela linha de transmissão João Câmara III - Ceará Mirim II, com extensão aproximada de 60 km, com origem na Subestação João Câmara III e término na Subestação Ceará Mirim II; e pela linha de transmissão Ceará Mirim II - João Câmara II, com extensão aproximada de 65 km, com origem na subestação Ceará Mirim II e término na Subestação João Câmara li; bem como instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.

6) LOTE F, composto pelas seguintes instalações nos estados de São Paulo e de MinasGerais:

- LT 500 kV Estreito - Fernão Dias, CD, 2 x 328 km.

Descrição: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas: pela Linha de Transmissão Estreito - Femão Dias, em 500 kV, circuito dupio, com extensão aproximada de 328 km, com origem na Subestação Estreito e término na Subestação Femão Dias; ENTRADAS DE LINHA, INTERLIGAÇÕES DE BARRAMENTOS, barramentos, equipamentos de compensação reativa e respectivas conexões nas subestações Estreito e Femão Dias, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.

7) LOTE G, composto pelas seguintes instalações no estado do Pará:

- LT 500 kV Parauapebas - integradora Sossego, CD , 2 x 58 km;

- LT 230 kV Integradora Sossego - Xinguara II, C 2 ,79 km;

- SE 500/138 kV Parauapebas - pátio novo de 138 kV, (6+1R) x 50 MVA;

- SE 500/230 kV Integradora Sossego - pátio novo de 500 kV, (6+1R) x 250 MVA;




M ANEELA g ê n c ia N a c io n a l d e E n e r g ia E l é t r i c a

Descrição: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas: pela Linha de Transmissão Parauapebas - Integradora Sossego, em 500 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 58 km, com origem na Subestação Parauapebas e término na Subestação Integradora Sossego; pela Linha de Transmissão Integradora Sossego - Xinguara II, em 230 kV, circuito simples, segundo circuito, com extensão aproximada de 79 km, com origem na Subestação Integradora Sossego e término na Subestação Xinguara II; pela Subestação Parauapebas, pátio novo em 138 kV, (6+1R) x 50 MVA; pela Subestação Integradora Sossego, pátio novo em 500 kV, (6+1R) x 250 MVA, CONEXÕES DE UNIDADES DE TRANSFORMAÇÃO, ENTRADAS DE LINHA, INTERLIGAÇÕES DE BARRAMENTOS, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.

8) LOTE H, composto pelas seguintes instalações no estado do Pará:

- LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1, 61 km;

- LT 230 kV Marituba - Castanhal C1, 63 km;

- LT 230 kV Marituba - Utinga, C3/C4 CD, 12 km;

- SE 500/230/69 kV Marituba, (3+1R) x 300 MVA em 500/230-13,8 kV e 2 x 200 MVA em 230/69-13,8 kV;

Descrição: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas: pela Linha de Transmissão Vila do Conde - Marituba C1, em 500 kV, circuito simples, primeiro circuito, com extensão aproximada de 61 km, com origem na Subestação Vila do Conde e término na Subestação Marituba; pela Linha de Transmissão Marituba - Castanhal C1, em 500 kV, circuito simples, primeiro circuito, com extensão aproximada de 63 km, com origem na Subestação Marituba e término na Subestação Castanhal; pela Linha de Transmissão Marituba - Utinga C3/C4, em 500 kV, circuito duplo, terceiro e quarto circuitos, com extensão aproximada de 12 km, com origem na Subestação Marituba e término na Subestação Utinga; pela Subestação Marituba, em 500/230-13,8 kV (3+1R) x 300 MVA, e em 230/69-13,8 kV (2x200 MVA); com equipamentos de compensação reativa e respectivas conexões; CONEXÕES DE UNIDADES DE TRANSFORMAÇÃO, ENTRADAS DE LINHA, INTERLIGAÇÕES DE BARRAMENTOS, barramentos, equipamentos de compensação reativa e respectivas conexões, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.

Compõem ainda o Lote H:

Trechos de Linha de Transmissão em 230 kV, sendo dois circuitos duplos, com extensões aproximadas de 5 e 5,5 km, compreendidos entre os pontos de seccíonamentos da Linha de Transmissão em 230 kV Guamá - Utinga (primeiro e segundo circuitos) e a Subestação Marituba, as ENTRADAS DE LINHA correspondentes na Subestação Marituba, e a aquisição dos equipamentos necessários às modificações, substituições e adequações nas ENTRADAS DE LINHA das subestações Guamá e Utinga. Os equipamentos e instalações descritos neste parágrafo serão transferidos para Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletrobras Eletronorte,


* A Nota Técnica é um documento emitido petas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.


€ 2 ANEEL


concessionária da Linha de Transmissão que será seccionada, conforme disposto na Resolução Normativa n°. 67/2004,

9) LOTE I, composto pelas seguintes instalações no estado de Mato Grosso:

- LT 230 kV Paranatinga - Canarana, CS, 262 km;

- SE 230/138 kV Canarana, (3+1R) x4 0 MVA;

- SE 500/230 kV Paranatinga, pátio novo em 230 kV, (3+1R) x 40 MVA;

- SE 500/138 kV Paranaíta, pátio novo em 138 kV, (3+1R) X 50MVA

Descrição: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas: pela Linha de Transmissão Paranatinga - Canarana, em 230 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 262 km, com origem na Subestação Paranatinga e término na Subestação Canarana; pela Subestação Paranatinga (pátio novo) 500/230 kV (3+1R) x 40 MVA; pela Subestação Canarana 230/138 kV (3+1R) x 40 MVA; e pela Subestação Paranaíta (pátio novo) 500/138 kV (3+1R) x 50 MVA, respectivas CONEXÕES DE UNIDADES DE TRANSFORMAÇÃO, ENTRADAS DE LINHA, INTERLIGAÇÕES DE BARRAS, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, telecomunicação, comando, controle, administração e apoio.

10) LOTE J, composto pelas seguintes instalações nos estados do Maranhão e do Piauí:

- LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2, 95 km

Descrição: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas: pela Linha de Transmissão Ribeiro Gonçalves Balsas C2, em 230 kV, circuito simples, segundo circuito, com extensão aproximada de 95 km, com origem na Subestação Ribeiro Gonçalves e término na Subestação Balsas; ENTRADAS DE LINHA, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.

11) LOTE K, composto pelas seguintes instalações no estado do Paraná:

- LT 230 kV Foz do Chopim - Realeza, 53km;

- SE Realeza 230/138kV, pátio novo em 230 kV, 1 x 150 MVA.

Descrição: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas: pela Linha de Transmissão Foz do Chopim - Realeza, em 230 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 53 km, com origem na Subestação Foz do Chopim e término na Subestação Realeza; pela Subestação Realeza, em 230/138 kV, 1 x 150 MVA, CONEXÕES DE UNIDADES DE TRANSFORMAÇÃO, ENTRADAS DE LINHA, INTERLIGAÇÕES DE BARRAMENTOS, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.


12) LOTE L, composto pelas seguintes instalações no estado de Minas Gerais:

- LT 230 kV Irapé - Janaúba 3,130 km;


C * ANEELA g e n c ia N a c io n a í c t E n e r g ia E l é t r i c a

- LT 230 kV Irapé - Araçuai 2, C 2 ,61 km;

- SE 230/138 kV Janaúba 3, (3+1R) x 75 MVA.

Descrição: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas: pela Linha de Transmissão Irapé - Janaúba 3, em 230 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 130 km, com origem na Subestação Irapé e término na Subestação Janaúba 3; pela Linha de Transmissão Irapé - Araçuai 2, em 230 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 61 km, com origem na Subestação Irapé e término na Subestação Araçuai 2; pela Subestação Janaúba 3, em 230/138 kV, (3+1R) X 75 MVA, CONEXÕES DE UNIDADES DE TRANSFORMAÇÃO, ENTRADAS DE LINHA, INTERLIGAÇÕES DE BARRAMENTOS, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.

13) LOTE M, composto pelas seguintes instalações nos estados de São Paulo e do Paraná:

- LT 500 kV Assis - Londrina, C 2 ,120 km.

Descrição: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas: pela Linha de Transmissão Assis - Londrina, em 500 kV, circuito simples, segundo circuito, com extensão aproximada de 120km, com origem na Subestação Assis e término na Subestação Londrina; ENTRADAS DELINHA, INTERLIGAÇÕES DE BARRAMENTOS, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.

7. Particularmente, tece-se alguns comentários quanto ao Lote A. Em relação ao objeto que foià audiência pública, retirou-se o item “SE 500/230kV Xingu - pátio novo em 230 kV - (3+1R) x 100 MVA”, tendo em vista que o transformador 500/230 kV de 300 MVA, que havia sido alocado de forma emergencialna SE Xingu, vai permanecer nessa subestação, não sendo, assim, necessária a inclusão de igualequipamento em nova licitação, conforme detalhado na Nota Técnica n° 078/2014-SCT/ANEEL "Análise do pleito da Concessionária Linhas de Xingu Transmissora de Energia LTDA - LXTE, que solicita exclusão dasobras do novo pátio de 230 kV da Subestação Xingu do Lote A do Leilão de Transmissão n° 01/2014,requerendo que as mesmas sejam tratadas como reforços, sendo portanto, objeto de autorização à Concessionária” ,

8. O Lote C (a parte referente à Subestação Domênico Rangoni) foi objeto de licitação no Leilão 07/2013-ANEEL, como Lote Q, ocorrido no dia 14 de novembro de 2013, sendo que não houve proposta para o lote.

9. Alguns empreendimentos apresentam especificidades que não estão refletidas no Banco dePreços de Referência ANEEL, e foram objeto de avaliações específicas, tais como: situações envolvendo travessias de rios de grande e médio porte, regiões com custos fundiários diferenciados, necessidades de alteamento de estruturas, etc.




€ 3 ANEELA g ê n c ia N a c io n a l d í E n e r g ia E l é t r i c a


convencional. O fator foi estabelecido com base em uma estimativa de quantitativo de estruturas e fundação informado pela Copel-GT referente à travessia prevista no rio Iguaçu da LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV.

11. Para as travessias de grande porte a serem realizadas em rios, inclusive no rio Amazonas (Lote B), os valores são apresentados no respectivo ato justificatório, tendo sido baseados em valores da travessia apresentados pela concessionária da Interligação Tucuruí-Macapá-Manaus responsável pela travessia.

12. Os empreendimentos localizados em regiões de elevada complexidade fundiária, como o Estado de São Paulo, conforme pode ser observado nas licitações do ano de 2013, necessitam de tratamento específico quanto aos custos fundiários e prazos de implantação. Está sendo proposta a adoção dos custos fundiários específicos utilizados nos leilões de 2013 em empreendimentos localizados em regiões de mesmas características.

13. Quando identificados nos relatórios de planejamento e em diligências realizadas a necessidade de alteamento de estruturas, com objetivo de diminuir os impactos de implantação das linhas de transmissão, a adequação, com aumento no quantitativo de estruturas e reforço nas fundações será considerada para estimativa de investimento dos empreendimentos, sendo a adotada a mesma metodologia de leilão anterior em empreendimento na região amazônica, no caso dos lotes C e H.

14. O Edital 01/2014 segue a mesma sistemática dos editais de licitação do serviço público de transmissão anteriores. Em relação ao Edital do Leilão 13/2013, propõe-se as seguintes alterações:

In o va ç õ es d e ste Leilão

a) permitir a participação de concessionárias de transmissão que celebraram Térmo de Compromisso de Ajustamento de Conduta -TAC com a ANEEL, de acordo com as condições estabelecidas no Edital;

b) caracterizar o atraso na entrada em operação comercial superior a cento e oitenta dias da data estabelecida o contrato de concessão como critério de execução da garantia de fiel cumprimento;

c) estabelecer que as garantias aportadas na modalidade seguro-garantia, deverão prever explicitamente na apólice as condições de execução da garantia de fiel cumprimento estabelecidas no Edital;

d) estabelecer que as garantias deverão ter validade de pelo menos duzentos e setenta dias após as datas previstas para entrada em operação comercial do empreendimento, de forma a permitir o cumprimento do disposto no item (b).

e) Aumento do prazo para constituição de SPE e apresentação de documentação para celebração do contrato de concessão, de 35 para 60 dias;

15. Para os lotes que compreendem instalações a serem implementadas mediante seccionamentos de linhas de transmissão, serão de responsabilidade dos vencedores da licitação as



€ * ANEELA g é n c /a N a c io n a l d í E / i e r g i a E l é t r i c a


implementações das entradas e extensões de linhas associadas aos seccionamentos e eventuais modificações nas entradas de linha das LTs seccionadas.

16. De forma a conciliar as datas de necessidade recomendadas pelo planejamento com osprazos de execução das obras, as instalações de transmissão deverão entrar em operação comercial nos seguintes prazos, contados a partir da data de assinatura dos respectivos Contratos de Concessão:

LOTE ;;PRAZO PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL

* , . (meses)

A 36

B 24/42 *

C 36

D 24/36/43 *

E 36

F 42

G 36

H 42

1 24/36 *

J 36

K 30

L 36

M 36

(*) Os contratos de concessão detalharão quais equipamentos deverão entrar em operação nos diferentes prazos, para atender ao previsto no planejamento setorial.

17. O leilão será realizado pela ANEEL observando-se o seguinte Cronograma:

EVENTOS DATA

PUBLICAÇÃO DO EDITAL e divulgação do Comunicado Relevante a que se refere o item 10.9.6 do Edital

9/4/2014

Disponibilização do MANUAL DE INSTRUÇÃO 15/4/2014



C* ANEELA g ê n c ia N a c io n a l d e E n e r g ia E l é t r i c a

(Pág, 11 da Nota Técnica n° 0077/2014-SCT/ANEEL, de 4/4/2014)

EVENTOS DATA

Prazo para solicitação de esclarecimentos sobre o Edital 23/4/2014

Prazo para respostas aos esclarecimentos sobre o Edital 30/4/2014

Prazo para solicitação de visita às instalações existentes 30/4/2014

Prazo para realização de visita às instalações existentes 5/5/2014

INSCRIÇÃO (on-line)De 08 horas do dia 5/5/2014 até às 14 horas do dia 6/5/2014

6/5/2014

Aporte de Garantia de Proposta (on-line)De 08 horas do dia 5/5/2014 até às 14 horas do dia 6/5/2014

6/5/2014

Entrega na BM&FBOVESPA das garantias que não possuem certificação digital; e entrega à ANEEL das garantias aportadas sob conta-caução; até 16 horas, conforme detalhado no MANUAL DE INSTRUÇÃO

6/5/2014

Sessão pública de realização do LEILÃO, conduzida pela BM&FBOVESPA, no recinto da BM&FBOVESPA, sito à Rua XV de Novembro n$ 275 - São P a u lo -S P , às 10 horas

9/5/2014

Recebimento dos Documentos de Habilitação das PROPONENTES vencedoras, na BM&FBOVESPA - São P a u lo -S P , de 12 a 16/5/2014

16/5/2014

Previsão para publicação do resultado da habilitação pela CEL até 30/5/2014

Prazo para interposição de recurso: 5 dias úteis após a publicação do resultado da habilitação no Diário Oficial da União

Previsão para homologação do resultado do LEILÃO e adjudicação do objeto

17/06/2014

Prazo para entrega na ANEEL do cronograma e do orçamento de construção das Instalações de Transmissão

9/7/14

* A Nota Técnica é um documento emitido peias Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.


C* ANEELA g ê n c ia N a c io n a l de E n e r g ia E l é t r i c a


EVENTOS * DATA

Prazo para entrega na ANEEL dos documentos da SPE ou da CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISÃO exigidos para a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO

Prazo para entrega na ANEEL da Garantia de Fiel CumprimentoAté 2 dias úteis antes da assinatura do contrato de concessão

Assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO45 dias após a adjudicação

18. Poderão participar do Leilão (a) pessoas jurídicas de direito privado nacionais ouestrangeiras, isoladamente ou reunidas em consórcio e (b) Fundos de Investimento em Participações (FIP) e entidades de previdência complementar, reunidos em consórcio com outros FIP e/ou entidades de previdência complementar, desde que o consórcio conte com a participação de uma ou mais pessoas jurídicas de direito privado que não se caracterizem como FIP nem como entidade de previdência complementar, que satisfaçam plenamente todas as disposições do Edital e da legislação em vigor, especialmente os requisitos de Inscrição e a constituição de garantia de proposta.

19.

20. O Leilão será realizado com inversão da ordem de fases, nos termos do artigo 18-A, da Lei n^ 8.987, de 1995.

21. As garantias de proposta poderão ser executadas devido a sansões, penalidades e indenizações devidas pelas proponentes perante a ANEEL durante o Leilão e até a data da assinatura do Contrato de Concessão.

22. As proponentes deverão aportar garantia de proposta no valor de até 1% (um por cento) do valor do investimento previsto pela ANEEL, que corresponde aos valores discriminados a seguir, para cada um dos lotes:

LOTE VALOR DA GARANTIA DE PROPOSTA (R$)

A R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais)

B R$ 8.550.000,00 (oito milhões quinhentos e cinqüenta mil reais)

C R$ 2,620.000,00 (dois milhões seiscentos e vinte mil reais)

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agencia.


€ 3 ANEELA g L h c ía N a c io n a l d í E n c r g ia E l é t r i c a


LOTE VALOR DA GARANTIA DE PROPOSTA (R$)

D R$ 6.030.000,00 (seis milhões e trinta mil reais)

E R$ 5.310.000,00 (cinco milhões trezentos e dez mil reais)

F R$ 6.240.000,00 (seis milhões duzentos e quarenta mil reais)

G R$ 3.120.000,00 (três milhões cento e vinte mil reais)

H R$ 3.010.000,00 (três milhões e dez mil reais)

I R$ 1.840.000,00 (um milhão oitocentos e quarenta mil reais)

J R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais)

K R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais)

L R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)

M R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinqüenta mil reais)

23. As garantias de proposta do leilão serão executadas por determinação expressa da ANEEL,sem prejuízo das penalidades previstas na seção 13 do Edital e na legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:

• Deixar a proponente de ratificar sua proposta.

• Retirar a proponente a sua proposta dentro do período de validade.

• Se a proponente deixar de apresentar a documentação para habilitação nos termos e prazos descritos no Edital.

• Deixar a proponente de apresentar, nos prazos previstos, os documentos exigíveis para receber a outorga da concessão, incluindo a documentação de constituição de SPE, conforme descrito na Seção 14 do Edital.

• Deixar a proponente de manter a Garantia nas condições definidas no Edital.

• Deixar a proponente de prorrogar a Garantia de Proposta até 15 (quinze) dias do seuvencimento, sempre que este marco ocorrer antes do aporte das Garantias de Fiel Cumprimento.

• Se a proponente deixar de apresentar a Garantia de Fiel Cumprimento na forma e prazos exigidos neste Edital.

• Se a proponente praticar atos visando frustrar os objetivos do certame.

24. Para a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, a garantia de proposta deverá ser substituída pela garantia de fiel cumprimento no valor correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor do investimento previsto pela ANEEL, que correspondem aos valores discriminados a seguir, para cada um dos




LOTES:

C * ANEELA g ê n c ia N a c io n a l d e E n í r g u E i é t r i c a

LOTE VALOR DA GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO (R$)

A R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais)

B R$ 42.700.000,00 (quarenta e dois milhões setecentos mil reais)

C R$ 13.100.000,00 (treze milhões e cem mil reais)

D R$ 30.150.000,00 (trinta milhões cento e cinqüenta mil reais)

E R$ 26.550.000,00 (vinte e seis milhões quinhentos e cinqüenta mil reais)

F R$ 31.200.000,00 (trinta e um milhões e duzentos mil reais)

G R$ 15.600.000,00 (quinze milhões e seiscentos mii reais)

H R$ 15.050.000,00 (quinze milhões e cinqüenta mil reais)

I R$ 9.200.000,00 (nove milhões e duzentos mil reais)

J R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais)

K R$ 2.450.000,00 (dois milhões quatrocentos e cinqüenta mil reais)

L R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais)

M R$ 6.750.000,00 (seis milhões setecentos e cinqüenta mil reais)

25. A inscrição para o Leilão e o aporte da garantia de proposta serão on-line. Dessa maneira,caso a garantia possua certificação digital, o participante não tem a necessidade de comparecer à BM&FBOVESPA para efetivar sua inscrição.

26. Conforme expressa previsão editalícia, não haverá juízo de habilitação na fase de inscrição. Tal juízo ocorrerá apenas após a fase de realização do leilão dos lotes.

27. Realizada a sessão pública de Leilão na data prevista no Cronograma, serão recebidos emdata estabelecida no cronograma, os envelopes com os documentos de habilitação das proponentes que ofertaram o menor lance e se sagraram vencedoras em cada um dos lotes, com o fim de verificar o atendimento das condições de habilitação jurídica, técnica, econômtco-financeira e fiscal fixadas no Edital.

28. Os documentos exigidos para a habilitação jurídica, econômico-financeira e para acomprovação da regularidade fiscal são aqueles previstos nas Leis n^ 8.666, de 1993, e n^ 8.987, de 1995. A verificação do adimplemento de obrigações setoriais de que tratam as Leis ne 8.631, de 4 de abril de 1993, e ne 9.427, de 26 de dezembro de 1999, se a proponente for concessionária, permissionária ou autorizada de serviço público de energia elétrica no Brasil, será feita pela CEL.



C * ANEELA g ê n c ia N a c í o i í â i d í E n e r g ia E l é t r i c a


29. A CEL divulgará o resultado da habilitação conforme previsão no cronograma. Respeitados os prazos para vistas do processo do Leilão, recursos e contrarrazões, o resultado do certame deverá ser homologado pela Diretoria, que adjudicará seu objeto às proponentes vencedores que atenderem aos requisitos de habilitação.

30. A concessão para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica será contratada com a proponente habilitada que apresentar a menor proposta de Receita Anual Permitida, pelo prazo de 30 anos, podendo ser prorrogada por igual período a critério do Poder Concedente.

31. A proposta financeira não poderá ser superior à RECEITA ANUAL PERMITIDA máxima, aqual corresponde aos seguintes valores:

LOTE RECEITA ANUAL PERMITIDA máxima (R$)

AR$ 38.745.780,00 (trinta e oito milhões setecentos e quarenta e cinco mil setecentos e oitenta reais)

BR$ 102.115.830,00 (cento e dois milhões cento e quinze mil oitocentos e trinta reais)

CR$ 30.383.460,00 (trinta milhões trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e sessenta reais)

DR$ 71.312.950,00 (setenta e um milhões trezentos e doze mil novecentos e cinqüenta reais)

ER$ 63.628.190,00 (sessenta e três milhões seiscentos e vinte e oito mil cento noventa reais)

FR$ 76.938.570,00 (setenta e seis milhões novecentos e trinta e oito mil quinhentos e setenta reais)

GR$ 36.867.820,00 (trinta e seis milhões oitocentos e sessenta e setè mil oitocentos e vinte reais)

H R$ 33.591.630,00 (trinta e três milhões e quinhentos e noventa e um mil e seiscentos e trinta Reais)

I R$ 21.652.470,00 (vinte e um milhões seiscentos e cinqüenta e dois mi! quatrocentos e setenta reais)

JR$ 5.516.700,00 (cinco milhões e quinhentos e dezesseis mil e setecentos Reais)

KR$ 5.745.060,00 (cinco milhões setecentos e quarenta e cinco mil e sessenta reais)

L R$ 15.312.180,00 (quinze milhões trezentos e doze mil cento e oitenta reais)

MR$ 16.035.270,00 (dezesseis milhões trinta e cinco mil duzentos e setenta reais)

32. A soma das RAPs de todos os lotes implica em um acréscimo máximo de 519,3 milhões dereais de encargos ao consumidor, caso todos os lotes sejam licitados pelo maior valor.



€ 3 ANEELA g í n c í a N a c io n a l c t E x z r g u E t É m c A

33. Durante a audiência pública foram disponibilizados minuta do Edital de Leilão, minuta do Contrato de Concessão, os relatórios: R1 - Viabilidade Técnico-econômica; R2 - Detalhamento das Alternativas de Referência; R3 - Caracterização e Análise Socioambiental; e R4 - Caracterização da Rede Existente e as Especificações Técnicas de cada lote.

CONTRIBUIÇÕES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

34. Finalizado o período de contribuições, foi elaborado o documento “Relatório de Análise das Contribuições Referentes à Audiência Pública n°. 004/2014” (Anexo I), com contribuições de onze instituições, conforme tabela a seguir. Desse Relatório constam o aproveitamento ou não aproveitamento e justificativas para todas as contribuições recebidas.


INSTITUIÇÃO NÚMERO SIC

ALSTOM GRID 48542.001356/2014-00

COPEL 48542.001358/2014-00

CPFL GERAÇÃO 48542.001362/2014-00

CTEEP 48542.001364/2014-00

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A 48542.001365/2014-00

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS 48542.001366/2014-00

NEOENERGIA 48542.001367/2014-00

ONS 48542.001368/2014-00

SIEMENS LTDA 48542.001369/2014-00

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 48542.001370/2014-00

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A 48542.001371/2014-00

35. As contribuições aproveitadas tratam: de melhoria na descrição dos lotes, com ajustes deparâmetros técnicos dos anexos do edital; de aumento no prazo de recomposição de garantia executada de dois dias úteis para dez dias corridos; acerto de referências no item no edital e no anexo 6A; do aumento do prazo para apresentação de documentação de SPE.

36. As contribuições não aproveitadas tratam: de: aumento de prazos para entrada emoperação; renegociação da RAP devido a atrasos na entrada em operação; apresentação de orçamentos e cronogramas detalhados de implantação de instalações a cargo do concessionário; licenciamento ambiental prévio das instalações a serem licitadas; aprovação de projeto básico por decurso de prazo; início da contagem do prazo da concessão após a emissão de licença ambiental;.

I V - DO FUNDAMENTO LEGAL

37. Esta Nota Técnica está fundamentada nas Leis n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;n° 8.666, de 21 de junho de 1993; n° 9,074, de 7 de julho de 1995; n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996; no



C * ANEELA g En c ía N a c io /m i de E n e r g ia E i è t r i c a


Decreto n° 2.655, de 02 de julho de 1998; Decreto n° 4.932, de 23 de dezembro de 2003, alterado pelo Decreto n° 4.970, de 30 de janeiro de 2004, no art. 6o do Decreto n° 2.655, de 2 de julho de 1998, alterado pelo Decreto n° 6,460, de 19 de maio de 2008,

V - D A CONCLUSÃO

38. Em face do exposto, conclui-se que a minuta do Edital do Leilão n^ 01/2014-ANEEL atendeestá em condições de ser submetido à aprovação da Diretoria da ANEEL.

V I - D A RECOMENDAÇÃO

39. Ante o exposto, recomenda-se encaminhar a minuta do Edital do Leilão ne 01/2014-ANEELpara manifestação da Procuradoria Geral e ao Diretor Relator, a fim de submetê-la posteriormente à apreciação e aprovação da Diretoria Colegiada da ANEEL.

ANDRE yd W fB U R T IN O DA SILVA Especialista em Regulação - SCT

Membro da Comissão EspeciaLde Licitação

RAFAEL BfRTÔLÚCCI GONÇALVES MOTA' Jtfíalista Administrativo - SCT

MeifÍDro da Comissão Especial de Licitação

De acordo:

IVO SECHI NAZARENO Superintendente de Concessões, Permissões e

Autorizações de Transmissão e Distribuição

Anexo I: “RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 004/2014"

* A Nota Técnica é um documento emitido petas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.


C* ANEELA g ê n c ia N a c io n a l de E n e r g ia E l é t r ic a

EDITAL DO LEILÃO N° 001/2014-ANEEL

RELATORIO DE ANALISE DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 004/2013

CONTRIBUIÇÃO INSTITUIÇÃO REFERÊNCIA TEXTO/INSTITUIÇÃO ; APROVEITA

MENTO JUSTIFICATIVA

1 CPFL Geração

ANEXO 6C

LOTE C

5.1.INFORMAÇÕES

Nas subestações Domênico Rangoni e Manoel da Nóbrega, deverão ser realizadas todas as obras de infra-estrutura, descritas no módulo gerai - Resolução ANEEL n° 191, de 12 de dezembro de 2005, como terraplenagem, drenagem, malha de terra, serviço auxiliar, casa de comando, acesso, dentre outras, para a instalação, manutenção e operação dos módulos de Entrada de Linha, Interligação de Barras, transformadores e outros. As áreas mínimas a serem consideradas para as subestações Domênico Rangoni e Manoel da Nóbrega são de 105.000 m2 (cento e cinco mil metros quadrados e 83.QQ0m2

NÃOAPROVEITADA

O item 6.1.3.2 do Submódulo 2.3 dos procedimentos de Rede, estabelece que a área mínima para subestações de 345 kV de uso exclusivo de agente gerador, consumidor livre e exportador/importador conectado à rede básica devem prever um tamanho de 100.000 m2. Considerando que ambas as subestações são de Rede Básica e que no caso devemos prever também expansões futuras, as áreas mínimas especificadas para as SE's Domênico Rangoni e Manoel da Nóbrega, estão adequadas ao empreendimento. Além disso, os custos para aquisição de terrenos foram todos atualizados para a condição específica. Ou seja, já precificam os valores atuais de mercado.

BASICASdevendo devem contemplar espaço suficiente para as futuras ampliações descritas nos relatórios referenciados neste anexo.

Ressalte-se que em xx dias após o resultado do Leilão o vencedor do certame deverá apresentar o estudo detalhado do arranjo da subestação para aprovação prévia pelo ONS e ANEEL, de forma a validar o resultado do Leilão.

2 NeoenergiaEDITAL

ITENS 2.7 E.2.8

2,7 Deverão necessariamente constituir uma SPE, em nome da qual será contratada a concessão, as seguintes PROPONENTES:

I. Pessoas jurídicas de direito privado estrangeiras; e

NÃOAPROVEITADA

Por se tratar de serviço público de transmissão, a criação de Sociedades de Propósito Específico - SPEs visa preservar o conceito de segregação de atividades e permitir a transparência na prestação de

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência,


C * ANEELA g ê n c ia N a c io n a l d í E n e r g ia E l é t r i c a

CONTRIBUIÇÃO INSTITUIÇÃO REFERÊNCIA TEXTO/INSTITUIÇÃO

APROVEITAMENTO JUSTIFICATIVA

III. Pessoas jurídicas de direito privado nacionais que não tenham sido constituídas com o propósito especifico de explorar concessões de SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO.

2.8 Poderão constituir uma SPE as seguintes PROPONENTES:

I.CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO;II. Pessoas jurídicas de direito privado nacionais já constituídas para o fim específico de prestação de SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO.III. Consórcios

contas e na avaliação de desempenho das empresas de transmissão.

3Companhia de Transmissão

de Energia Elétrica Paulista - CTEEP

Anexo 6C

Item 1.1

(e) SE Manoel da Nóbrega com 7 unidades autotransformadoras monofásicas 230/138-13,8 kV de 75 MVA, cada (2 bancos e uma fase reserva) e 4 unidades autotransformadoras monofásicas 230/88- 138-13,8 kV de 75 MVA cada (1 banco e uma fase reserva).

APROVEITADATexto adequado aos estudos de planejamento.



Anexo 6C

Item 1.2

SE Domênico Rangoni:"7 Transformadores monofásicos 345/V3-138/V3-13,8 kV de 133,3 MVA cada “



de Energia Elétrica Paulista — CTEEP

Anexo 6C

Item 1.2

Deve ser especificada a faixa de derivações de tape de 8x1,25% -10x1,25% da tensão nominal, com 17 posições de ajuste para os transformadores da SE Domênico Rangoni 345/138-13,8kV.

APROVEITADA Texto adequado aos estudos de planejamento.

6 Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista -

Anexo 6C Linha:Entre o ponto de seccionamento da LT 345 kV Tijuco Preto -


19



CONTRIBUIÇÃO

INSTITUIÇÃO REFERÊNCIA TEXTO/INSTITUIÇÃOAPROVEITA

MENTOJUSTIFICATIVA

CTEEP Item 2.2 Baixada Santista, C3 e a SE Domênico Rangoni (CD) Longa Duração (A):1981Curta Duração (A):2330

7Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista -

CTEEP

Anexo 6C

Item 2.2

Linha:Entre o ponto de seccionamento da LT 138 kV Vicente de Carvalho - Bertioga II, C1 e C2 e a SE Domênico Rangoni (CD) Longa Duração (A):1723Curta Duração (A):2022




Anexo 6C

Item 5.3

A corrente nominal dos disjuntores e chaves seccionadoras de vãos de linha de 345 kV da Subestação Domênico Rangoni deve ser de no mínimo 2.500 A, ou superior, caso a Transmissora determine esta necessidade.



CTEEP

Anexo 6C

Item 5.3

Os equipamentos e demais instalações em 230 kV da subestação Manoel da Nóbrega devem suportar, n minimo, as correntes de curto-circuito simétrica e assimétrica relacionadas a seguir:Corrente de curto-circuito nominal: 40 kA Valor de crista da corrente suportável nominal:104 kA (fator de assimetria de 2,6)

Os equipamentos e demais instalações em 230 kV da subestação Henry Borden devem suportar, no mínimo, as correntes de curto-circuito simétrica e assimétrica relacionadas


20


C * ANEELA g ê n c ia N a c io n a l C f E n e r g ia E l é t r ic a

CONTRIBUIÇÃO

INSTITUIÇÃO REFERÊNCIA TEXTO/INSTITUIÇÃO APROVEITAMENTO JUSTIFICATIVA

a seguir:Corrente de curto-circuito nominal: 50 kA Valor de crista da corrente suportável nominal: 130 kA (fator de assimetria de 2,6)



Anexo 6C

Item 5.3

Os equipamentos e demais instalações em 138 kV da subestação Domênico Rangoni devem suportar, no mínimo, as correntes de curto-circuito simétrica e assimétrica relacionadas a seguir:Corrente de curto-circuito nominal: 50 kA Valor de crista da corrente suportável nominal:130 kA (fator de assimetria de 2,6)



CTEEP

Anexo 6C

Item 5.3

Os equipamentos e demais instalações em 88 e 138 kV da Subestação Manoel da Nóbrega devem suportar, no mínimo, as correntes de curto-circuito simétrica e assimétrica relacionadas a seguir:Corrente de curto-circuito nominal: 40 kA Valor de crista da corrente suportável nominal:104 kA (fator de assimetria de 2,6)




Anexo Técnico Lote CItem 1.2 ■ Figura 1.4 Diagrama Unifilar da SE Manoel da Nóbrega-pág. 9NOTA - Indicada no diagrama unifilar.

NOTA:Deverá ser previsto espaço para dois módulos de interligação de barramentos 138 kV para utilização futura no caso de conversão do setor de 88 kV para 138 kV. Da mesma forma, as impedâncias da relação 230-138 kV dos autotransformadoras 230-88/138 kV (setor de 88 kV) devem ser compatíveis com as dos autotransformadores 230-138 kV (setor de 138 kV) para possibilitar a operação em paralelo dos autotransformadores.


13 Siemens Ltda. ANEXO 6D - LOTE D 6.3.4. AJUSTE DO SISTEMA DE CONTROLE NÃO A informação sobre ajustes do

21


€ * ANEELA g ê n c ia N a c io n a l d í E n e r g ia E l é t r ic a

CONTRIBUIÇÃO INSTITUIÇÃO REFERÊNCIA TEXTO/INSTITUIÇÃO APROVEITA

MENTOJUSTIFICATIVA

- item 6.3.4 A potência mínima de curto circuito (monofásica e trifásica) é: D no ano de entrada em operação ( x MVA; x MVA)0 no horizonte de planejamento { x MVA ; x MVA)

APROVEITADA sistema de controle será fornecida pela Transmissora, após a realização dos necessários estudos.

14 Siemens Ltda. ANEXO 6D - LOTE D -item 6.3.3

6.3.3. PERDAS MÁXIMAS NOS COMPONENTES DO CER As perdas máximas totais do CER, incluindo as perdas do transformador e dos serviços auxiliares para refrigeração das válvulas devem ser calculadas para 3 pontos específicos de operação: máxima potência reativa capacitiva(A), potência reativa nula(B) e máxima potência reativa indutiva (C) e serem iguais ou menores aos valores limite estabelecidos abaixo:Valor de perdas para pontos de operação (A), (B) e (C) deve ser inferior a 1% da potência máxima do SVC, ou seja, 1% da máxima potência reativa capacitiva.

NÃOAPROVEITADA

Contribuição não aceita

0 valor de 1% é muito elevado para ser utilizado como um valor geral. Isso pode levar a fabricação de equipamentos pouco eficientes.

A potência mínima de curto-circuito e a impedância harmônica devem ser informadas pela Transmissora ao fabricante.

15 Siemens Ltda. ANEXO 6D - LOTE D - item 6.10.1

Para que seja possível atender o item 6.10.1d) se faz necessário a disponibilização dos dados dos CERs eletricamente próximos, seja existente ou futuros, como parte da especificação técnica do edital, bem como os canais de comunicação, sistemas e protocolos.

NÃOAPROVEITADA

0 ajuste da operação é posterior e passa por necessidade de estudos onde os modelos do CER já estejam disponíveis. Na etapa dos pré-operacionais os ajustes a serem adotados serão abordados.

16 Siemens Ltda.ANEXO 6D - LOTE D -item 6.10.1

6.10.1 f) 0 controle do CER deve permitir a entrada de sinais de grandezas elétricas adicionais, tais como fluxo de potência ativa e frequência, com o objetivo de modular, se necessário, a potência reativa do CER no sentido de amortecer oscilações de tensão, oscilações de potência na rede elétrica.

PARCIALMENTEAPROVEITADA

Nova redação:

6.10.1 f) 0 controle do CER deve permitir a entrada de sinais de grandezas elétricas adicionais, tais

22


€ 4 ANEELA G tH C IA N â CIOÜAL Df EttERCtA ELÉTR ICA

CONTRIBUIÇÃO


como fluxo de potência ativa e frequência, com o objetivo de modular, se necessário, a potência reativa do CER no sentido de amortecer oscilações de tensão e oscilações de potência na rede elétrica. Adicionalmente, o CER não deve contribuir para amplificar oscilações subsíncronas.

17 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO: CLÁUSULA QUARTA Décima Primeira Subcláusula

(...) Sobre os valores indicados na tabela a seguir incidirá atualização monetária, pro rata tempore, calculada com base na variação do índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA verificado entre a data da publicação de Despacho da Superintendência de Fiscalização Financeira - SFF, que aprovou os valores a serem ressarcidos, e a data imediatamente anterior a do pagamento. (...)

APROVEITADAUniformizados os textos do Edital e das minutas de Contratos, sendo a correção a partir da data do Leilão.

18Transmissora Aliança de

Energia Elétrica S.A.

MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO: CLÁUSULA DÉCIMA Primeira Subcláusula

A concessionária estará sujeita à penalidades de multa, aplicada pela ANEEL nos termos das resoluções específicas, no valor máximo por infração de 2% (dois por cento) do montante do faturamento da concessão formalizada por meio deste CONTRATO, levando em consideração os últimos 12 (doze) meses anteriores à lavratura do auto de infração, conforme o inciso X do artigo 3o da Lei n.° 9.427/1996.


0 texto do Contrato reflete o teor da Lei n° 9.427/1996 e da Resolução Normativa ANEEL n° 63/2004. Alterado texto de Lei n.° 9.427/1995 para Lei n° 9.427/1996.

19 Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Edital item 4.12

LoteEModificar o prazo para entrada em operação de 36 para 42 meses

NÃOAPROVEITADA

Os prazos visam a atender as datas de necessidade dos empreendimentos estabelecidas pelo planejamento setorial e

23


« ANEELA g ê n c ia N a c io n a l o t E n e r g ia E l é t r ic a

CONTRIBUIÇÃO


MENTOJUSTIFICATIVA

quando não possível, minimizar a diferença, com razoabil idade. Mantido o prazo do Edital.


Edital item 4.12

Lote FModificar o prazo para entrada em operação de 42 para 48 meses

NÃOAPROVEITADA

Os prazos visam a atender as datas de necessidade dos empreendimentos estabelecidas pelo planejamento setorial e quando não possível, minimizar a diferença, com razoabilidade. Mantido o prazo do Edital,


Edital item 4.12

LoteiModificar o prazo para entrada em operação de 24/36 para 36/42.

NÃOAPROVEITADA

Os prazos visam a atender as datas de necessidade dos empreendimentos estabelecidas pelo planejamento setorial e quando não possível, minimizar a diferença, com razoabilidade. Mantido o prazo do Edital.


Edital item 5.9

5.9 A TRANSMISSORA poderá, com relação à antecipação da data de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO:I. Antecipar a entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, desde que a data de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL seja posterior à data de necessidade; eII. Requerer à ANEEL, com antecedência minima de 3 (três) meses da nova data solicitada, a antecipação da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE

NÃOAPROVEITADA

0 direito de remuneração à TRANSMISSORA a partir da data de disponibilidade das instalações de transmissão referentes ao contrato de concessão, em caso de antecipação em relação à data contratual está estabelecido no item 5.9 da minuta do contrato.

24


C * ANEELA g Eh c /a N a c io n a l o t E n e r g ia E l é t r ic a

CONTRIBUIÇÃO


MENTO JUSTIFICATIVA

TRANSMISSÃO, caso a data solicitada seja anterior à data de necessidade.5.9.1 Para os casos que envolvam solicitação de acesso, a antecipação da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO deverá ser compatibilizada com o cronograma de obras do acessante.5.9.2 As datas de necessidade são aquelas estabelecidas no CONTRATO DE CONCESSÃO.5.9.3 0 pagamento da RAP não será prejudicado caso, ocorrendo a antecipação da data de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, os correspondentes benefícios esperados e/ou estimados não se concretizem por fatores não imputáveis à TRANSMISSORA.

23 Companhia Paranaense de Energia-COPEL

Edital - itens 8.7 e 8.8

Página 23 -Editai8.7 Não haverá devolução de Garantia de Proposta executada por determinação da ANEEL, nas hipóteses indicadas no item 8.8.8.8 As Garantias de Proposta do LEILÃO serão executadas por determinação expressa da ANEEL, sem prejuízo das penalidades previstas na Seção 13 deste Edital e na legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:ft fi 1 Dfiiyar i PROPONFNTF H o flntrpnar onnnlnnn

NÃOAPROVEITADA

A obrigatoriedade da entrega do envelope de proposta visa a aumentar a competitividade da licitação, consoante as normas legais.

rnntfinrirt o Itin rfi o i i 3 rnanifAfitürãn Ha ihtarúeeú o mvvlIlvIlUU V IGlIvO wU Cl 11IQIMlvOlQyQv Uv MQV IIIIQI 0096 GUI

de6te Edital,

24 Companhia Paranaense de Energia-COPEL

Edital -item 11.6Página 36 - Edital11.6 Nos termos do art. 56 da Lei n° 8.666/1993, a Garantia de Fiel Cumprimento poderá ser prestada sob as mesmas

APROVEITADA Corrigido erro material.

25


€ 3 ANEELA g ê n c ia N a c io n a l üe E n e r g ia E l é t r ic a


APROVEITAMENTO

JUSTIFICATIVA

modalidades de que trata o itemO item 8.3 deste Edital.


Edital-item 11.7

Página 3 6 - Edital11.7 Caso a Garantia de Fiel Cumprimento seja executada, a TRANSMISSORA deverá reconstituir o seu valor original em, no máximo, 2 (dois) 10 (dez) dias úteis após a execução parcial.


O prazo em questão foi aumentado para dez dias corridos.

26Companhia Paranaense de

Energia - COPEL Edital-item 11.8

Página 3 6 - Edital11,8 No caso de apresentação de garantia de fiel cumprimento na modalidade Seguro Garantia, a apólice deverá prever expressamente as hipóteses de execução relacionadas no item 11.5 e a indenização de 100% (cem por cento) do valor assegurado na apólice para o caso de atraso superior a 180 (cento e oitenta) dias em relação à datade início da operação— comercial— definida— no— cronograma— de implantação do empreendimento.

NÃOAPROVEITADA

O contraditório e a ampla defesa estão sempre resguardados e serão observados em casos de não imputabilidade à transmissora.


Energia - COPELEdital- APÊNDICE B

Página 52 - Edital - APÊNDICE BII. Comprometemo-nos, nos casos exigidos no Edital ou por opção da PROPONENTE, a constituir Sociedade de Propósito Específico - SPE para explorar a concessão do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO a ser contratada, segundo as leis brasileiras e com sede e administração no Brasil, no prazo de 35 (trinta o cinco) 90 (noventa) dias contados da realização do LEILÃO;


O prazo para constituição de SPE foi ampliado de 35 para 60 dias após o Leilão.


Energia-COPELAnexo 6 - item 7.16

Página 42-Anexo 67.16. SISTEMAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO

Os Relés lEDs devem:

APROVEITADA Texto do Anexo 6 alterado.

26


C * ANEELA g En c ia N a c io n a l d e E n e r g ia E l é t r ic a


APROVEITAMENTO JUSTIFICATIVA

(c) Possuir entradas analógicas de corrente, de tensão, entradas digitais e saídas digitais (desligamentos e alarmes) suficientes para as instalações previstas no respectivo lote, permitindo a ampliação dessas por necessidades de futuras;(d) Possuir A entradas analógicas para corrente e A entradas analógicas de tensão;

Os CLPs devem:

(d) Possuir entradas analógicas de corrente, de tensão, entradas digitais e saídas digitais (desligamentos e alarmes) suficientes para as instalações previstas no respectivo lote, permitindo a ampliação dessas por necessidades de futuras;(e) Possuir no mínimo 4 entradas analógicas para corrente e-4-entradas analógicas detensãoj


Energia-COPELAnexo 6 -item 7.16

Página 4 3 -Anexo 67.16. SISTEMAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO

Cabe ressaltar, que caso os estudos pré-operacionais desenvolvidos pelo ONS, por ocasião da entrada em operação do empreendimento, não indicar a necessidade de instalação de SEP, a TRANSMISSORA fica liberada desse fornecimento imediato, issa — liberação— fica— condicionada— ao— seu fornecimento, durante todo o período—de concessão do empreendimento, sem direito a receita adicional, se assim for recomendado pelo ONS, em -função de necessidades

NÃOAPROVEITADA

A Proponente deve considerar na sua proposta a possibilidade de instalação do SEP a qualquer momento durante o período de concessão.

27


C * ANEELA g ê n c ia N a c io n a l üe E n e r g ia E l é t r ic a


APROVEITAMENTO

JUSTIFICATIVA

sistômioas— futuras. Caso seja verificada posterior necessidade de seu fornecimento, a qualquer tempo do período de concessão do empreendimento e/ou em função de necessidades sistêmicas futuras, a TRANSMISSORA deverá implementar o SEP mediante receita adicional.Se o empreendimento em questão estiver emárea com SEP em operação e caso o SEP existente nãopossa ser utilizado ou ampliado, a TRANSMISSORA deverácomprovar a compatibilização de SEP a ser implantado com oexistente.

30 FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Edital - item 10.10.5

10.10.5 A PROPONENTE que se enquadrar no subitem anterior deverá possuir capital social mínimo igual ou superior aos valores exigidos, respectivamente, para cada LOTE que se sagrar vencedora. No caso de consórcio, será considerado o somatório dos valores de capital social de cada consorciada, ponderado pela respectiva participação:CS (consórcio) < CSrP1+CS2*P2+...+CSn*Pn, onde:CS (consórcio) é o capital social mínimo exigido para o consórcio; CSn é o capital social da consorciada (n); e Pn é a participação da consorciada (n).


A regra descrita está clara, ou seja que o capital social ponderado seja superior ao mínimo estabelecido na tabela. Melhorias na redação serão oportunamente analisadas.

31 FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Edital - item 10.10.8

10.10.8 - Caso o consórcio seja composto por FIP, deverá ser considerado como Patrimônio Líquido do FIP a soma dos Patrimônios Líquidos de cada cotista que o compõe.

NÃOAPROVEITADA

O patrimônio líquido de FIP será analisado à luz das Instruções da CVM, em especial da n° 391/2003.

32CENTRAIS ELÉTRICAS DO

NORTE DO BRASIL S.A. Edital - item 4.16

4.16. Eventuais atrasos verificados durante o período de construção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, causados por fatos não imputáveis à TRANSMISSORA, decorrentes de embargos administrativos ou judiciais às obras, relativos ao uso

NÃOAPROVEITADA

O prazo da concessão está limitado a trinta anos, a contar da imprescindível assinatura do contrato, conforme a Lei n° 9.074,

28


C * ANEELA gíhc/a Nacional o í Enírc ia Elétfica

CONTRIBUIÇÃO


MENTO JUSTIFICATIVA

da faixa de servidão da linha de transmissão ou da área da subestação, que comprometam os prazos de execução, devidamente comprovados perante a ANEEL, poderão ocasionar a revisão dos prazos dos cronogramas de construção, sem prejudicar o prazo de Concessão.

art 21 art. 4o.


NORTE DO BRASIL S.A.Edital-item 4.12

4.12. As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO deverão entrar em OPERAÇÃO COMERCIAL nos prazos a seguir estabelecidos, contados a partir da data de assinatura dos NÃO

APROVEITADA

0 prazo da concessão está limitado a trinta anos, a contar da imprescindível assinatura do contrato, conforme a Lei n° 9.074, art. 21 art. 4o.

viabilidade ambiental do projeto, por meio da emissão de Licença Prévia - LP:


NORTE DO BRASIL S.A.Anexo 6 A

0 documento EPE-DEE-DEA-005/2013-REV0 (R1) informa que os equipamentos em questão são compensadores estáticos e não síncronos, conforme apresentados na minuta do edital

NÃOAPROVEITADA

A inclusão de síncronos ao invés de estáticos na alternativa de referência é função das características elétricas específicas do local de implantação. Ademais, o Relatório R1 foi revisto, sendo gerada a Revisão 01 (EPE-DEE- DEA-005/2013-rev1). Nessa revisão consta a utilização de compensador síncrono, tanto na SE Tapajós quanto na SE Rurópolis.


NORTE DO BRASIL S.A.Anexo 6 A

No documento R4 da SE Tapajós apresenta configuração BPT. Qual deve ser considerada para efeito do Leilão?

NÃOAPROVEITADA

Deve prevalecer a configuração BD4 indicada no Edital do Leilão.


NORTE DO BRASIL S.A. Anexo 6A Incluir diagrama unifilar geral das instalações envolvidas. NÃOAPROVEITADA

Todos os requisitos técnicos e especificações do Lote A constam

29


€ * ANEELA g ê n c ia N a c io n a i pe E h e u c ia E l é t r ic a


APROVEITAMENTO

JUSTIFICATIVA

nos Anexos 6 e 6A e nos relatórios referenciados.

37 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. Anexo 6B item 2.3.1 Corrigir referência. APROVEITADA Corrigida referência.

38 CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. Anexo 6A item 4.1.1

4.1.1. POTÊNCIA NOMINAL

As unidades autotransformadoras monofásicas da SE Xingu deverão ser especificadas com potência nominal de 100 MVA, nos enrolamentos primário e secundário, para a operação em qualquer tape especificado, para a faixa de tensão operativa permitida no barramento ao qual o equipamento estará conectado.

As unidades autotransformadoras trifásicas da SE Tapajós deverão ser especificadas com potência nominal de 150 MVA, nos enrolamentos primário e secundário, para a operação em qualquer tape especificado, para a faixa de tensão operativa permitida no barramento ao qual o equipamento estará conectado

NÃOAPROVEITADA

A faixa de tensão operativa permitida é, por premissa, sempre toda a faixa de tensão operativa, não para o barramento, mas para o nível de tensão onde o equipamento está conectado. Para isso ele deve ser dimensionado.

39 CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. Anexo 6B item 1.1

1.1. DESCRIÇÃO GERAL

Este anexo apresenta as características e os requisitos técnicos básicos específicos das instalações de transmissão compostas por:

(c) Pátio novo de 230 kV na SE Oriximiná com 7 unidades Autotransformadoras monofásicas 500/V3- 230/V3 - 13,8


Será utilizada a expressão genérica “Unidade de Transformação". A transmissora tem liberdade para oferecer Autotransformadores ou Transformadores.

30


C * ANEELA g í n c i a N a c io n a l d e E n e r g ia E l é t r ic a

CONTRIBUIÇÃO

INSTITUIÇÃO REFERÊNCIA TEXTO/INSTITUIÇÃO | JUSTIFICATIVA

kV de 100 MVA cada (2 bancos de 300 MVA e uma fase I reserva) |


NORTE DO BRASIL S.A.Anexo 6B item 4.1.2

4.1.2. CURVA DE SATURAÇAO

As unidades transformadoras da SE Oriximiná (500/230 kV) deverão ser projetadas de tal sorte que sua curva de saturação, vista pela alta tensão, possua um joelho de, no mínimo, 1,20 pu e um valor de reatância de núcleo de ar (Xac) não inferior a 40%.

As unidades transformadoras da SE Jurupari (230/69 kV) deverão ser projetadas de tal sorte que sua curva de saturação, vista pela alta tensão, possua um joelho de, no mínimo, 1,20 pu e um valor de reatância de núcleo de ar (Xac) não inferior a 20%. Este valor é compatível com as características da transformação 230/69 kV existente na SE Jurupari.

APROVEITADAAperfeiçoamento na descrição técnica do objeto.

41 CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.

Anexo 6B Incluir diagrama unifilar geral das instalações envolvidas. NÃOAPROVEITADA

Todos os requisitos técnicos e especificações do Lote B constam nos Anexos 6 e 6B e nos relatórios referenciados.


Anexo 6H item 2.2

2.2. CAPACIDADE DE CORRENTE

As linhas ou trechos de linha de transmissão devem ter capacidades operativas de longa e de curta duração não inferiores aos valores indicados na tabela a seguir.

TABELA 2-1 - CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E

NÃOAPROVEITADA

Os valores de capacidade estão baseadas nas recomendações do R2 (itens 3.2 e 6.4).

31


€ 4 ANEELA g ê n c ia N a c io n a l e t E n e r g ia E l é t r ic a

CONTRI-BUIÇÃO INSTITUIÇÃO REFERÊNCIA TEXTO/INSTITUIÇÃO APROVEITA

MENTOJUSTIFICATIVA

DE CURTA DURAÇAO

A capacidade da LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4 CD deve ser igual a capacidade da linha existente LT 230kV Guamá - Utinga C1/C2 CD.____________________________

43 CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. Anexo 6H A faixa de derivações de ±15% é bem ampla, solicitamos

avaliara possibilidade de reduzi-la para ± 10%.NAOAPROVEITADA

Avaliada a solicitação, permanece o texto do Anexo 6H.

44 CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. Anexo 61

TABELA 1-2 - OBRAS DE SUBESTAÇÕES

EQUIPAMENTO

SE PARANAÍTA 500/138KV Módulo Infraestrutura de Manobra 500KV (MIM Módulo Infraestrutura de Manobra 138KV (MIM

SE PARANATINGA 500/230KVMódulo Infraestrutura de Manobra 500KV (MIMMódulo Infraestrutura de Manobra 230KV (MIM

SE CANARANA 230/138KVMódulo Infraestrutura de Manobra 230KV (MIMMódulo Infraestrutura de Manobra 138KV (MIM

NÃOAPROVEITADA

As obras de infraestrutura necessária para implantar as instalações descritas na tabela do Anexo estão incluídas na função transmissão Módulo Geral - MG, incluída na tabela,e especificada conforme Resolução 191/2005.

45 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. Anexo 61 1 Reator de linha trifásico 230 kV, 20 Mvar - LT para SE

Canarana NÃO Manter a recomendação do R2.

32


d ANEELA g ín c i a N a c io n a l d e E n e r g ia E l é t r ic a

CONTRIBUIÇÃO


APROVEITADA


1 - 1 Reator de linha trifásico 230 kV, 20 Mvar - LT para SE Paranatinga NÃO

APROVEITADA Manter a recomendação do R2.


6.1.1. POTÊNCIA NOMINAL

As unidades transformadoras monofásicas deverão ser especificadas com potência nominal de 40 MVA cada para as subestações Canarana e Paranatinga e 50 MVA para a subestação Paranaíta, nos enrolamentos primário e secundário, para a operação em qualquer tape especificado, para a faixa de tensão operativa permitida no barramento ao qual o equipamento estará conectado.

NÃOAPROVEITADA

A faixa de tensão operativa permitida é, por premissa, sempre toda a faixa de tensão operativa, não para o barramento, mas para o nível de tensão onde o equipamento está conectado. Para isso ele deve ser dimensionado.

48 ONS Anexo 6Incluir:

(g) Requisitos para Medição Sincrofasorial.APROVEITADA Aperfeiçoamento na descrição

técnica do objeto.

49 ONS Anexo 6

Incluir os subitens:

8.9 REQUISITOS PARA A MEDIÇÃO SINCROFASORIAL

8.9.1 DEFINIÇÕES

GPS - Global Positioning System - Sistema de satélites do governo americano que disponibiliza uma referência tempo com precisão de micro-segundos.

IED - Inteligent Electronic Device - Dispositivo


33


€ 3 ANEELAgEncia N acionai de Energia Elétrica


APROVEITAMENTO

JUSTIFICATIVA

microprocesssado multi-funcional utilizado para processamento de informações em subsestações. Os lEDs podem realizar funções tais como proteção, automação e controle de equipamentos primários da subestação, assim como medição e registro de grandezas analógicas e digitais destes equipamentos. Exemplos: Relés de Proteção, Registradores Digitais de Perturbação, Multimedidores, etc.

PDC - Phasor Data Concentrator - Concentrador de Dados Fasoriais - Servidor de dados fasoriais que recebe todas as medições sincrofasoriais e disponibilizam ferramentas que fazem uso dessa tecnologia para apoio à tomada de decisão em tempo real e nas análises dos desempenhos dinâmicos durante distúrbios pela pós-operação. continuaçãoRDS - Rede de Dados Sincrofasoriais - solução de telecomunicações para comunicação das PMUs instaladas nas subestações dos agentes com os PDCs do ONS.

PMU - Phasor Measurement Unit - unidade de medição sincrofasorial - disponibiliza medições de corrente, tensão e frequência sincronizadas no tempo por meio de GPS a altas taxas de atualização (ex: 60 amostras por segundo por grandeza). Conforme norma IEEE C37.118 v2011 a PMU pode ser configurada para duas finalidades: Proteção ou Medição.

50 ONS Anexo 68.9.2 REQUISITOS GERAIS


34


€ * ANEELA s L/ICIA NUCtOttAl D t ENERGIA E lÉ W íC A

CONTRIBUIÇÃO


Atender ao item 6.1.1 do submódulo 2.7 - Revisão 2.0 dos Procedimentos de Rede. Atender ao item 6.3.5 do submódulo 2.7 - Revisão 2.0 dos Procedimentos de Rede, Atender ao item 6.4 do submódulo 2.7 - Revisão 2.0 dos Procedimentos de Rede.

É responsabilidade do agente prover todas as interligações de dados necessárias para disponibilizar as medições sincrofasoriais realizadas pelas PMUs até a RDS.

Para a entrada em operação de novos empreendimentos é necessário que as medições sincrofasoriais necessárias sejam totalmente disponíveis, tenham sido completamente testadas e estejam aptas a operar, junto com os demais equipamentos do empreendimento.

As PMUs devem atender aos requisitos de supervisão e controle exigidos pelo ONS.

51 ONS Anexo 6

8.9.3 TIPOS DE MEDIÇÃO

As PMUs deverão ser configuradas como PMU de Medição. Deverão ser disponibilizadas as seguintes medições sincrofasoriais:

APROVEITADA Aperfeiçoamento na descrição técnica do objeto.

35




APROVEITAMENTO

JUSTIFICATIVA

(a) Medição de módulo, ângulo, frequência e taxa da variação de frequência das 3 fases das tensões de todos os terminais de linha com tensões iguais ou superiores a 345 kV;

(b) Medição de módulo e ângulo das 3 fases das correntes de todos os terminais de linha com tensões iguais ou superiores a 345 kV;

Para cálculo dos sincnofasores de corrente as PMUs deverão utilizar os sinais disponibilizados pelos enrolamentos dos TCs do Sistema de Proteção.

52 ONS Anexo 6

8.9.4 EXATIDÃO DA MEDIÇÃO

Todas as medições de tensão devem ser efetuadas por equipamentos cuja classe de precisão garanta uma exatidão mínima de 1%. Enquanto as medições de corrente deverão ter uma exatidão mínima de 10%.

Tais exatidões devem englobar toda a cadeia de equipamentos utilizados, tais como TPs, TCs, transdutores, etc. 0 TVE máximo admissível para uma medição sincrofasorial é de 1%.


53 ONS Anexo 6

8.9,5 IDADE DO DADO

Define-se como idade máxima do dado o tempo máximo decorrido entre o instante de ocorrência de seu valor na instalação e sua recepção na RDS do ONS. A idade máxima de

APROVEITADAAperfeiçoamento na descrição técnica do objeto,

36


€ 4 ANEELA g ê n c ia N a c io n a l d e E n e r g ia E l é t r ic a

CONTRIBUIÇÃO


uma medição sincrofasorial é de 500 milíssegundos.

54 ONS Anexo 6

8.9.6 TAXA DE ENVIO DAS MEDIÇÕES SINCROFASORIAIS

As medições deverão ser enviadas sincronizadas por GPS a uma taxa de 60 amostras por segundo, com selo de tempo no padrão UTC (Universal Time Coordinate).

8.9.7 ENTREGA DOS DADOS As medições deverão ser entregues no ponto de presença da RDS indicado pelo ONS por meio de rede de telecomunicações estabelecida em comum acordo com o ONS.

APROVEITADA Aperfeiçoamento na descrição técnica do objeto.

55 ONS Anexo 6

8.9.8 PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

As medições poderão ser transportadas por meio dos protocolos de comunicação UDP/IP ou TCP/lP codificado em IEEE C37.118 v2011 com endereçamento Unicast ou Multicast. Caso o Agente decida utilizar o endereçamento Unicast, ele deverá prover 2 fluxos de dados para 2 IPs indicados pelo ONS. Caso o Agente escolha utilizar o endereçamento Multicast, ele deverá prover apenas 1 fluxo de dados para o IP indicado pelo ONS.

0 PMU deverá enviar o/s fluxo/s de dados para o ONS de maneira ininterrupta e sem solicitação (unsolicited communication), ou seja, a PMU do Agente deverá iniciar a transmissão ao PDC do ONS. 0 arquivo de configuração do PMU (arquivo CFG2) deverá ser automaticamente enviado a cada minuto para o/s mesmo/s


37



CONTRIBUIÇÃO INSTITUIÇÃO | REFERÊNCIA TEXTO/I NSTITUIÇÂO

APROVEITAMENTO

JUSTIFICATIVA

endereço/s.

56 ONS Anexo 6

8.9.9 lEDs

Os lEDs com função PMU devem ter recursos que possibilitem a intervenção das equipes de manutenção sem desligamento de componentes primários.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados devem ser projetados, fabricados, montados e ensaiados em conformidade com as últimas revisões das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT no que for aplicável, e, na falta destas, com as últimas revisões das normas da International Electrotechnical Commission - IEC ou da American National Standards Institute - ANSI, nessa ordem de preferência.

Todos os equipamentos e sistemas digitais devem atender aos requisitos das normas para compatibilidade eletromagnética aplicáveis nos graus de severidade adequados para instalação em subestações de extra-alta-tensão.

Os lEDs que conterão a função PMU deverão ser passíveis de update de firmware para correção de bugs a qualquer momento quando solicitado pelo ONS. Os lEDs que possuirão a função PMU deverão ser independentes dos lEDs de Proteção.


57 ONS Anexo 610.6.6 RECURSOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA A REDE DE MEDIÇÃO SINCROFASORIAL APROVEITADA

Aperfeiçoamento na descrição técnica do objeto.

38


C * ANEELA g í n c í a N a c io n a l d e E n e r g ia E l é t r ic a

CONTRIBUIÇÃO


Deverão ser fornecidos os serviços de dados atendendo a classes A estabelecida no item 4,1.1 do submódulo 13.2 - revisão 2.0 dos Procedimentos de Rede.

Atender ao item 4.2 do submódulo 13.2 - revisão 2.0 dos Procedimentos de Rede.


MINUTA DE EDITAL -Item 4,8 -

MINUTA DE EDITAL - Item 4.8 - A ANEEL manifestar-se- á, em até 90 (noventa) dias contados da data do recebimento dos respectivos projetos básicos das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, quanto à conformidade destes com as características e requisitos técnicos básicos das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO descritas nos Anexos 6A a 61. A não manifestação da ANEEL no prazo acima definido implicará na aprovação automática do Projeto Básico

NÃO

APROVEITADA

O Edital determina a necessidade de aprovação do Projeto Básico pela ANEEL, identificando a conformidade da obra com o contrato, por isso não há possibilidade de aprovação automática.


MINUTA DE EDITAL -Item 4.12-

MINUTA DE EDITAL - Item 4.12 As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO deverão entrar em OPERAÇÃO COMERCIAL nos prazos a seguir estabelecidos, contados a partir da data de assinatura dos respectivos CONTRATOS DE CONCESSÃO: Lote A: 40 meses, Lote B 24/48 meses, Lote H: 48 meses.

NÃO

APROVEITADA

Os prazos visam a atender as datas de necessidade dos empreendimentos estabelecidas pelo planejamento setorial e quando não possível, minimizar a diferença, com razoabilidade. Mantido o prazo do Edital.


MINUTA DE EDITAL -Item 4.16-

MINUTA DE EDITAL - Item 4.16 - Eventuais atrasos verificados durante o período de construção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, causados por fatos não imputáveis à TRANSMISSORA, decorrentes de

NÃO

APROVEITADA

A receita da TRANSMISSORA não pode ser objeto de renegociação, apenas de revisão nos casos previstos no Edital e no

39


C * ANEELA g ê n c ia N a c io n a l dü E n e r g ia E l é t r ic a


APROVEITAMENTO

JUSTIFICATIVA

embargos administrativos ou judiciais às obras, relativos ao uso da faixa de servidão da linha de transmissão ou da área da subestação, que comprometam os prazos de execução, devidamente comprovados perante a ANEEL, poderão ocasionar a revisão dos prazos dos cronogramas de construção. Tais atrasos, se devidamente caracterizados, poderá motivar renegociação do valor da RAP ou ajuste no prazo de concessão para que fique de acordo com o inicialmente indicado na décima cláusula do Contrato de Concessão.

CONTRATO DE CONCESSÃO.

61 CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. MINUTA DE EDITAL-

Seguem disponibilizados no anexo XXX, os orçamentos detalhados das Linhas de Transmissão e Subestações associadas utilizados para o cálculo da Receita Anual Permitida dos empreendimentos do Leilão

NÃO

APROVEITADA

0 processo licitatório tem como critério de competição a receita máxima para a prestação do serviço de transmissão. 0 valor de investimento estimado pela ANEEL serve apenas como auxiliar no estabelecimento da RAP.


NORTE DO BRASIL S.A. Anexo 6G -Confirmar a posição da SE Integradora Sossego, indicada em pontos diferentes pelas duas empresas que elaboraram os Relatórios R3 do Lote G.

APROVEITADA0 Anexo 6G indicará o local correto da SE Integradora, coordenadas do relatório elaborado pela Atlântico.


NORTE DO BRASIL S.A. Anexo 6G -

Seguem disponibilizadas no anexo XXX, as Licenças Ambientais Prévias de todos os lotes componentes do certame, conforme estabelece a lei 10.847, de 15 de março de 2004 (artigo 5o - item II).

NÃO

APROVEITADA

A lei 10.847 estabelece a possibilidade do fornecimento de licença prévia para os empreendimentos de transmissão a serem licitados, mas não sua obrigatoriedade.

40


C * ANEELA o t u r n N a c io n a l v í E n e r g ia E l é t r ic a

CONTRIBUIÇÃO


MENTO JUSTIFICATIVA

64 ALSTOM GRIDAnexos técnicos específicos

A TRANSMISSORA definirá o enrolamento onde serão instalados os comutadores. Devem ser especificados para os bancos de autotransformadores 500/_3-230/_3-13,8 kV da subestação Marituba a faixa de derivações de tape de no mínimo ±10% da tensão nominal, com no mínimo 21 posições de ajuste

PARCIALMENTE

APROVEITADA

Nova redação:... faixa de derivações de tape de no mínimo ±15% da tensão nominal, com no mínimo 21 posições de ajuste

65 ALSTOM GRIDAnexos técnicos específicos

6.6. REATORES EM DERIVAÇÃO 6.6.1. TENSÃO NOMINALOs reatores em derivação devem ser especificados e ensaiados com uma tensão nominal que atenda aos seguintes requisitos:i Ser, igual a tensão de referência nominal dos estudos do sistema.i Atender as solicitações determinadas pelos estudos de fluxo de potência, descritos no item 11, que podem levar a necessidade da adoção à máxima tensão operativa da rede no ponto de sua instalação superior à tensão máxima operativa da rede.Deve atender as características de temperatura conforme as normas ABNT na máxima tensão operativa da rede no ponto de sua instalação;Por premissa, a operação na tensão nominal deve ser possível por toda a vida útil do equipamento.

PARCIALMENTE

APROVEITADA

Nova redação:6.6. REATORES EM DERIVAÇÃO 6.6.1. TENSÃO NOMINAL Os reatores em derivação devem ser especificados e ensaiados com uma tensão nominal que atenda aos seguintes requisitos:

► Ser igual ao valor mediano da faixa de valores de tensão estabelecidos para a condição operativa nominal na Tabela 11.1.

► Atender as solicitações determinadas pelos estudos de fluxo de potência, descritos no item 11, que podem levar a necessidade da adoção à máxima tensão operativa da rede no ponto de sua instalação superior à tensão máxima operativa da rede.

41


C * ANEELA g ê n c ia N a c io n a l de E n e r g ia E l é t r ic a


APROVEITAMENTO

JUSTIFICATIVA

0 dimensionamento do reator, do ponto de vista das temperaturas máximas possíveis de serem atingidas, deve ser feito para a tensão máxima operativa, como estabelecido na Tabela 11.1 ou para a tensão determinada pelos estudos de fluxo de potência, descritos no item 11, nas situações em que a tensão nominal seja superior à máxima tensão operativa da rede.Deve atender as características de temperatura conforme as normas ABNTPor premissa, a operação na tensão nominal deve ser possível por toda a vida útil do equipamento.

66 WEG Equipamentos Elétricos S.A. Anexo 6D -

Item: 1.1 DESCRIÇÃO GERAL

(c) Pátio novo de 500 kV na SE Morro do Chapéu II com 4 unidades autotransformadoras monofásicas 500 i 230 - 13,8 kV de 300 MVA cada (1 banco de 900 MVA e uma fase reserva), e Compensador Estático 500 kV, - 100 / + 200 MVAr ou Comoensador Síncrono 500 kV. (- 100 /+ 200) MVAr. E oara

NÃO

APROVEITADA

0 anexo técnico permite a apresentação de alternativas diferentes da alternativa de referência mediante comprovação de desempenho pela transmissora.

março de 2018, mais 3 unidades transformadoras monofásicas

42


€ 4 ANEELACtHCIA NACIONAI DE ENERGIí ElÉWCA

CONTRIBUIÇÃO


MENTO JUSTIFICATIVA

500/230 - 13,8 kV de 300 MVA cada (2o banco de 900 MVA); e

67WEG Equipamentos Elétricos

S.A. Anexo 6D item 6.3.2 - Não Aplicável para o Compensador SíncronoNÃO

APROVEITADA


68 WEG Equipamentos Elétricos S.A.

Anexo 6D item 6.3.3 -

Item 6.3.3 Perdas Máximas nos Componentes do CER

Tabela 4.3.3.2 - Valores limite de perdas do CER e CS (% e kW)

CER

Ponto de Operação Valor Limite das Perdas (%) A 0,65 B 0,20 C 0,85

çs

Perda do Conjunto (motor, transformador e periféricos) =

NÃO

APROVEITADA

O anexo técnico permite a apresentação de alternativas diferentes da alternativa de referência mediante comprovação de desempenho pela transmissora.

2,0%

69 WEG Equipamentos Elétricos S.A. Anexo 6

Sub-ltem 6.11.1

(b) O nível de ruído audível deve ser adequado para que o conjunto dos síncronos não excedam o limite de 85 DBA na

APROVEITADA O texto do Anexo será alterado.

43


C * ANEELâg Encia Nacional qe Ehckcia Eíétpica


APROVEITAMENTO

JUSTIFICATIVA

área externa do entomo dos síncronos.

70 WEG Equipamentos Elétricos S.A.

Anexo 6

Sub-ltem 6.11.4

(b) As perdas do conjunto síncrono mais o seu transformador elevador devem ser inferiores a 2% (dois oor centol da potência nominal com qualquer nível de potência reativa gerada até a potência nominal. Nestas perdas de potência deve ser considerado o consumo de serviços auxiíiares relativo a cada síncrono, para refrigeração etc,

APROVEITADA 0 texto do Anexo será alterado.

71 WEG Equipamentos Elétricos S.A. Anexo 6

Sub-ltem 6.11.5

(a) Trafo no Bus Série

NÃO

APROVEITADA


72 ALSTOM Anexo 6D

ANEXO 6D - LOTE D

APROVEITADA0 texto será corrigido no Anexo Técnico.

1) Conforme o Relatório R4 s/n° - Chesf (Características e Requisitos Básicos das Instalações - SE Juazeiro II), o arranjo da SE Juazeiro da Bahia II - 230 kV é em barra dupla a cinco chaves (BD5C), portanto, entende- se que a Tabela 1-2 deve ser corrigida para “1 Módulo de Entrada de Linha - E L - BD5C (p/ LT Juazeiro da Bahia lli)'1.

2) Na Tabela 1-5, entende-se que deve ser corrigido para a SE Sapeaçu 500 kV para H1 Módulo de Entrada de Linha - DJM (p/LT Morro do Chapéu 11)”.

3) Com base no Relatório R4 - TAE.RT.0357.00 - TAESA (SE Sapeaçu), sugerimos que seja definido a posição

44


€ 3 ANEELA g L/í c i a N a c io n a l ce E n e r g ia E l é t r ic a

CONTRIBUIÇÃO

INSTITUIÇÃO REFERÊNCIA TEXTO/INSTITUIÇÃOAPROVEITA- I

MENTO | JUSTIFICATIVA

para implantação da nova Entrada de LT 500 kV (p/ SE Morro do Chapéu II) dentre as três opções disponíveis apresentadas no referido Relatório R4.

73 ALSTOM Anexo 6E

ANEXO 6E-LOTEE

NÃO

APROVEITADA

Conforme Oficio 169/13 SPE MME enviado pelo MME complementando o Estudo R4 de Quixadá, será utilizado um vão completo para a entrada de linha, os reatores de linha e os reatores de barra.

1) Conforme o Relatório R4 s/n° - Chesf (Características e Requisitos Básicos das Instalações - SE Quixadá), para implantação do novo banco de reatores de barra, será necessário implantar novo módulo de Interligação de Barras. Sendo assim, sugerimos a correção da Tabela 1-2 para “02 x Módulos de Interligação de Barras - I B - DJM’ na SE Quixadá.

74 ALSTOM Anexo 6A

ANEXO 6A - LOTE A

APROVEITADA

A transformação 500/230 kV da SE Xingu e módulos correlatos não mais estarão presentes no escopo do Lote A, conforme Nota Técnica n° 78/2014-SCT/ANEEL. Para o Lote A, na SE Xingu, ficará apenas uma entrada de linha 230 kV para a LT Xingu - Altamira 230 kV. A inclusão de síncronos ao invés de estáticos na alternativa de referência é função das características elétricas específicas do local de implantação. O anexo técnico permite a apresentação de alternativas diferentes da alternativa de referência mediante comprovação de desempenho pela

1) Conforme o Relatório R4 LXTE-XIN-R4-201 - SE Xingu 500-230 kVca - ± 800 kVcc - Relatório de Caracterização da Rede Existente e Descritivo do Empreendimento, de 04/12/2013, e Anexos, a conexão dos novos Autotransformadores 500/230 kV na SE Xingu se dará em um vão existente (Vão D). Neste caso, não haveria necessidade de 01 Módulo de interligação de Barras - IB - DJM, e, tampouco, ampliação dos barramentos de 500 kV existentes. Solicitamos análise das informações acima, e, caso aplicável, compatibilizar os eventos da SE Xingu na Tabela 1.2 do Anexo 6A.

2) Solicitamos esclarecer se é permitida a utilização de Compensadores Estáticos (Static Var Compensators) alternativamente aos Compensadores Síncronos deste Lote A. Ressaltamos que, como fabricante de

45


C * ANEELA g ê n c ia N a c io n a l o b E n c r g ia E l é t r ic a


APROVEITAMENTO

JUSTIFICATIVA

Compensadores Estáticos, dispomos de uma tecnologia plenamente adequada para utilização em sistemas com níveis de curto circuito relativamente baixos, garantindo o desempenho do equipamento, conforme requisitos praticados pela ANEEL, Os compensadores estáticos possuem menor custo, menores perdas e menor manutenção requerida comparativamente aos síncronos._________________

transmissora.

46


documento cópia - sicnet · e!72 3 f ! @;> $ 3 $ ; * 3; < + " d . g+" ; h ; "...

Documents