bases estÁndar de concurso pÚblico para...

ACTA DE INTEGRACION DE BASES

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE LP N° 7–2012-UNDAC SEGUNDA CONVOCATORIA

EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO

EXPERIMENTAL DE ALPAICAYAN DE LA UNDAC - PASCO”

En la ciudad de Cerro de Pasco, siendo las Doce horas con diez minutos del día (20) veinte del mes de junio del año dos mil trece, se reunieron en los ambientes de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, los Miembros del Comité Especial de Contrataciones designados con Resolución Rectoral Nº 030-2013-UNDAC–R; los señores: Ing. César Ivón TARRAZONA MEJORADA Presidente Titular; Ing. Enrique Eugenio SALCEDO HUAMANI Miembro Titular; Mag Javier SOLIS CONDOR Miembro Titular; con la finalidad de llevar a cabo la Integración de las bases del Proceso de Selección: Contratación de Bienes EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE ALPAICAYAN DE LA UNDAC - PASCO”

El presidente del comité especial da inicio a la reunión informando que no se presentaron consultas y observaciones a las bases del proceso AMC N° 013-2013-UNDAC por lo que se ordena realizar a integración a las bases sin otro punto a tratar se da por concluida dicho acto, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, procediendo los Miembros del Comité Especial, a suscribirla en señal de conformidad:

Se firma en triplicado:

------------------------------------------- ----------------------------------------- ---------------------------------Ing. César Ivón TARAZONA MEJORADA Ing Enrique Eduardo SALCEDO ROMANI Mg Javier SOLIS CONDOR PRESIDENTE MIEMBRO MIEMBRO

112

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION BASES INTEGRADAS AMC N° 013 – 2012 – UNDAC DERIVADA DE L P N° 007-2012-UNDAC-SEGUNDA CONVOCATORIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº013-2012-UNDAC

DERIVADA DE LA LP N° 007-2012-UNDAC

SEGUNDA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS PARA INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO

EXPERIMENTAL ALPAICAYAN DE LA UNDAC PASCO

JUNIO 2013

113

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIONBASES INEGRADAS AMC Nº 013-2012- UNDAC DERIVADA DEL LP- 007-2012-UNDAC –SEGUNDA CONVOCATORIA

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

112


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cuatro (4) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del Anexo N° 1 del Decreto de Urgencia N° 016-2012.

http://www.rnp.gob.pe/

113


1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del Anexo N° 1 del Decreto de Urgencia N° 016-2012, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

e haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

112


Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

113


En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

112


En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.1

1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

1 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

113


Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo

112


financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.12. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los tres (3) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a

113


lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro, de conformidad con el el numeral 10 del Anexo N° 1 del Decreto de Urgencia N° 016-2012.

112


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes. El plazo para suscribir el contrato será de hasta cinco (5) días hábiles contados a partir de la citación, pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) días hábiles, dentro del cual el postor ganador deberá presentarse para suscribir el contrato con toda la documentación requerida.

En el supuesto que el postor ganador no concurra a suscribir el contrato en el plazo antes indicado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento, en lo que resulte aplicable.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra2, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento

2 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

113


(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA3

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales4 señalados

3 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

4 Ingenieros o arquitectos.

112


en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA5

Profesional6 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad7, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR8 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

5 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

6 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

7 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

8 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

113


En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases9.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

9 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

112


En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

113


En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

112


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

113


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIONRUC Nº : 20154605046Domicilio legal : Pasaje 28 de julio Edifico Estatal Nº 4 Parque

Universitario, Urb. San Juan Pampa Distrito de Yanacancha; Provincia, Departamento y Región Pasco

Teléfono y fax: : 063-423564

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL ALPACAIYAN DE LA UNDAC – PASCO”

1.3. VALOR REFERENCIAL10

El valor referencial asciende a S/. 7´315,424.35 (Siete millones trescientos quince mil cuatrocientos veinticuatro con 35 nuevos soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MAYO - 2013.

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

[S/. 7 315 424.35Siete millones trescientos quince mil cuatrocientos veinticuatro con 35 /100

de nuevos soles]

[S/. 6 583 881.91Seis millones quinientos

ochenta y tres mil ochocientos ochenta y uno

con 91/100 de nuevos soles]

[S/. 8 046 966.79Ocho millones cuarenta

mil novecientos sesenta y seis con 79/ 100 de

nuevos soles

IMPORTANTE:

Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 018-2013-UNDAC, el 05 de junio del 2013.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION DE

10 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

112


CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 0733-2012-UNDAC-C.U., el 9 DE AGOSTO DE 201211. y con Resolución Gerencial Administrativa N° 0312 -2013-GGA-UNDAC, del 30 de mayo se aprobó la actualización del presupuesto del expediente técnico

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Llave en mano el contratista ejecutara la construcción, suministrara el equipamiento y realizara el montaje hasta las pruebas in situ a plena satisfacción de la Entidad. Asimismo brindará capacitación a los docente investigadores y personal técnico

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de 210 días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.” 12

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

CONCEPTO CANTIDAD MONTOPLANOS 54 PLANOS s/. 810.00EXPEDIENTE TECNICO 750 PAGINAS 75.00BASES 120 PAGINAS 15.00

TOTAL 900.00

1.11. BASE LEGAL

Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013; Código Civil;

11

12 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

113


Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificaciones Ley Nº 29622, Ley Nº 28422, Ley Nº 28396;

Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM Ley Nº 28015 – Ley de la Promoción de la Competitividad y Formalización y Desarrollo de

la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo decente, aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-2008/TR;

Ley Nº 27050 – Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH;

Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje; Decreto Legislativo N° 1017 y sus modificatorias que aprueba la Ley de Contrataciones del

Estado, Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 021-2009-EF, en adelante el Reglamento.

Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

112


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN13

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 12 de junio de 2013Registro de participantes : Del: 13 de junio de 2013

Al: 21 de junio de 2013Formulación de Consultas y Observaciones

: Del: 13 de junio de 2013Al: 14 de junio de 2013

Absolución de Consultas y Observaciones

: 18 de junio de 2013

Integración de las Bases : 20 de junio de 2013Presentación de Propuestas : 26 de junio de 2013 * El acto público se realizará en : En Sala de Secciones del Rectorado a

horas 10.00 a.m. sito en Pasaje 28 de Julio Edificio Estatal N° 4 Parque Universitario Urb. San Juan Pampa Distrito de Yanacancha

Calificación y Evaluación de Propuestas

: Del: 26 de junio de 2013Al: 26 de junio de 2013

Otorgamiento de la Buena Pro14 : 26 de junio de 2013 * El acto público se realizará en : En Sala de Secciones del Rectorado a

horas 18.00 Horas sito en Pasaje 28 de Julio Edificio Estatal N° 4 Parque Universitario Urb. San Juan Pampa Distrito de Yanacancha

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina de Abastecimiento y SS.AA., sito en Pasaje 28 de julio Edificio Estatal N° 4 Parque Universitario Urb San Juan Pampa Distrito de Yanacancha, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

13 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

14 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

113


Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces, sito en Pasaje 28 de julio Edificio Estatal Nº 4 Parque Universitario Urb. San Juan Pampa Yanacancha , en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 013-2012-UNDAC. DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2012-UNDAC, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected].

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la sala de Sesiones de Rectorado sito en Pasaje 28 de julio Edificio Estatal Nº 4 Parque Universitario San Juan Pampa Yanacancha, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de “NOTARIO”

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2012-UNDAC, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

SeñoresUNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PASAJE 28 DE JULIO EDIFICIO ESTATAL N° 4SAN JUAN PAMPA - YANACANCHAECCIÓNAtt.: Comité Especial

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2012-UNDAC, – SEGUNDA COVOCATORIADenominación de la convocatoria: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL ALPAICAYAN DE LA UNDAC-PASCO

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

SeñoresUNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PASAJE 28 DE JULIO EDIFICIO ESTATAL N° 4SAN JUAN PAMPA - YANACANCHAECCIÓNAtt.: Comité Especial

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 013-2012-UNDAC DERIBADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2012-UNDAC, – SEGUNDA CONVOCATORIADenominación de la convocatoria: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL ALPAICAYAN DE LA UNDAC-PASCO

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICANOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

112


2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 2 copias.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos15, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada y documentación que acrediten el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 10).

g)Para el Equipamiento: Carta de Representación (Original) otorgada por el Fabricante o Subsidiaria o Distribuidor Autorizado en el País el cual deberá acreditar esa condición, el cual deberá estar vigente a la fecha de presentación de propuesta, estar a nombre del postor y/o consorcio y dirigida al comité especial. Una de las empresas deberá tener la carta de representación. . (según relación detallada en los anexos)

h)Para el equipamiento: Hoja de Presentación del Bien ofertado, ajustado al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, sustentado con catálogos originales emitidos por el fabricante del equipo, también se aceptara la presentación de manuales, folletos y/o cualquier otra documentación donde se evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas detallas en el expediente. Además debe presentar una traducción simple al castellano del catálogo si estuviere en otro idioma. (Anexo N° 11)

15 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

113


i)Para los Semovientes: Carta de Representación (Original) otorgada por el Criador (empresa) de las Alpacas debiendo de adjuntar al mismo el Certificado de ser Criador de Alpacas emitido por el Ministerio de Agricultura además de la Tarjeta de Registro Genealógico de las Alpacas emitido por el Ministerio de Agricultura, dicha carta deberá estar vigente a la fecha de presentación de propuestas, estar a nombre del postor y/o consorcio y dirigida al comité especial. Una de las empresas deberá tener la carta de representación.

j)Plan de Capacitación a los Investigadores y Técnicos en la Ejecución y Puesto en marcha del proyecto CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL ALPAICAYAN DE LA UNDAC – PASCO, firmado por los profesionales que realizaran la capacitación.

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la Experiencia del Postor en obras en general.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la Experiencia del Postor en obras similares.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: TÍTULOS, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.

PORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

112


2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA16

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial, el cual debe incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier concepto, de acuerdo al ANEXO Nº 8, el cual no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerara como no presentada y/o descalificada.

El monto total de la propuesta económica deberán ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Presentar carta fianza d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.e) Código de cuenta interbancario (CCI).

16 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

113


f) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

g) Domicilio y dirección electrónica válida para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

h) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

i) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra17, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta económica, expresado los totales y sub totales en dos decimales .

l) Certificado de habilitado por el colegio profesional

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Adicionalmente, se debe presentar:

a) Copia de DNI del Representante Legal.b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d) Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Una vez citado para la suscripción del contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentarse en la sede de la Entidad con toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES días hábiles18.

La citada documentación deberá ser presentada en la oficina de Abastecimiento y SS.AA. sito en Pasaje 28 de julio Edificio Estatal N° 4 Parque Universitario San Juan Pampa Distrito de Yanacancha.

2.9. ADELANTOS19

17 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

18 La Entidad podrá otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) días hábiles a fin que el postor se presente a la Entidad para suscribir el contrato.

19 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva

112


2.9.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días calendario siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.”

2.10. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

113


CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

3.1 ENTIDAD CONVOCANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO

OBJETIVO

Seleccionar la empresa constructora para la ejecución del proyecto: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACIÓN EN CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL ALPACAIYAN DE LA UNDAC - PASCO”, con código SNIP N° 122905 y con expediente técnico actualizado aprobado mediante Resolución Gerencial Administrativa N° 0312-2013-GGA-UNDAC de fecha 30 de Mayo de 2013.

UBICACIÓN

La ubicación del Proyecto y el terreno donde se ejecutará la Obra está situado en:

Lugar : Alpaicayan Distrito : NinacacaProvincia : PascoRegión : Pasco

MONTO DEL VALOR REFERENCIAL

S/. 7,315,424.35 (Siete Millones Trescientos Quince Mil Cuatrocientos Veinticuatro con 35/100 nuevos soles).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Contrata - A Suma Alzada.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Llave en Mano

PLAZO DE EJECUCIÓN

Doscientos diez (210) días calendario.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra materia de la presente convocatoria, por el plazo de siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra – de acuerdo al Art. 50º de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para que la propuesta sea admitida, el Postor deberá acreditar que ha cumplido con proporcionar la siguiente Información:

DEL POSTOR

Persona natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles o persona jurídica constituida conforme a Ley.

Estar inscrito ante el Registro Nacional de Proveedores del Estado de la OSCE como EJECUTOR DE OBRAS.

112


No estar impedido, ni sancionado, ni inhabilitado para contratar con el Estado según lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley de Contrataciones del Estado.

FORMA DE PAGO

La forma de pago será mediante Valorizaciones.

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece:

- Las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

- Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el supervisor, y presentados a la entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectuará. El supervisor deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización.

- El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a períodos distintos a los previstos en éste párrafo, las Bases establecerán el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto anteriormente.

ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregará al Postor dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta por el 20 por ciento (20%) del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato.

ADELANTO PARA MATERIALES

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 20 por ciento (20%) del monto del Contrato Original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

DE LAS GARANTÍAS

El POSTOR entregará a la suscripción del contrato las respectivas garantías que deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento a favor de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Supervisión de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú, no aceptándose por ningún motivo una que no esté en la mencionada lista.

Las garantías, con carácter de obligatorio, que presentará el Postor a la suscripción del Contrato serán:

- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que será equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tendrá una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

113


- Por Adelantos: Cantidad que será equivalente al adelanto entregado al Postor por parte de la Entidad y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado.

Las Garantías serán presentadas mediante Cartas Fianza emitidas por entidades acreditadas como lo establecen los párrafos anteriores

REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES MÍNIMAS PARA EL POSTOR:

El contratista deberá contar con experiencia en obras en general y similares.

Contando con:

a) Para el Equipamiento : Carta de Representación (Original) otorgada por el Fabricante o Subsidiaria o Distribuidor Autorizado en el País el cual deberá acreditar esa condición, el cual deberá estar vigente a la fecha de presentación de propuesta, estar a nombre del postor y/o consorcio y dirigida al comité especial. Una de las empresas deberá tener la carta de representación.

b) Para los Semovientes : Carta de Representación (Original) otorgada por el Criador (empresa) de las Alpacas debiendo de adjuntar al mismo el Certificado de ser Criador de Alpacas emitido por el Ministerio de Agricultura además de la Tarjeta de Registro Genealógico de las Alpacas emitido por el Ministerio de Agricultura, dicha carta deberá estar vigente a la fecha de presentación de propuestas, estar a nombre del postor y/o consorcio y dirigida al comité especial. Una de las empresas deberá tener la carta de representación.

RECURSOS MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

1. RESIDENTE DE OBRA (INGENIERO CIVIL y/o ARQUITECTO

Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado y habilitado, no menos de 05 años (05) años de experiencia profesional efectiva como mínimo en los últimos diez (10) años, se adjuntara obligatoriamente copia del Título profesional, Copia Diploma de Colegiado que corresponda, copia del DNI y una carta de Compromiso de Libre Disponibilidad (detallar Apellidos y Nombres Completos, Dirección, Teléfono Fijo, Celular, email, sello y firma en original) para asumir dicho cargo.

Experiencia en la Actividad en General:

Tener Experiencia mínima en la Evaluación de expedientes técnicos. Tener experiencia de un año (02) como mínimo en Consultoría de Obras de Civiles la

que será acreditada con contrato y acta de recepción de obra. Con experiencia mínima en Dirección o Coordinación de Programas de Obras de

Civiles con montos iguales o mayores a dos veces el valor referencial, sustentada con contrato y/o requerimiento de servicio y su conformidad y/o recepción de servicio.

Con experiencia mínima en Evaluación de Obras de montos iguales o con montos iguales o mayores a dos veces el valor referencial, sustentada con contrato u otro documento de requerimiento del servicio y su conformidad y/o recepción de servicio.

Experiencia mínima como residente y/o supervisor de obras de cuyo monto total es 0.5 veces el valor referencial, sustentada con contrato y acta de recepción de obra.

Experiencia mínima en Ejecución y/o Supervisión de obras, en Programas Sociales. Con experiencia en coordinación con autoridades locales y población sobre las

características de proyectos formulados.

Experiencia en la Especialidad:

112


Experiencia como Residente y/o supervisor en la especialidad de Obras Similares sustentada con copias simples de los contratos, acta de recepción de obra o acta de entrega de obra; como mínimo 08 obras en los últimos diez (10) años .

Actualización y Especialización del Residente: Con capacitación Especializada en relación a la Contrataciones y Adquisiciones con el

Estado. Con capacitación especializada en Gestión Pública. Con Capacitación Especializada en: residencia, supervisión y seguridad en obras. Con capacitación Especializada en Gestión Pública o Administración Publica Con capacitaciones por más de 200 horas en total en los siguientes: tecnologías de

construcción; Modificación de la Ley de Contrataciones con el estado; proyectos y cuidado y preservación del medio ambiente; calidad ambiental seguridad, salud ocupacional y responsabilidad social; planeamiento, programación, control y reprogramación de obras; gestión administración pública.

2. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado y habilitado, con experiencia profesional efectiva de tres años (03) se adjuntará obligatoriamente copia del Título profesional, Diploma de Colegiado que corresponda, copia del DNI y una carta de Compromiso de Libre Disponibilidad (detallar Apellidos y Nombres Completos, CIP, Dirección, Teléfono Fijo, Celular, e-mail, sello y firma en original) para asumir dicho cargo.

El profesional acreditara obligatoriamente un (01) año de haber participado como Residente o Asistente de Obras o Supervisión o Asistente de Supervisión en obras similares y Edificaciones.

Tener experiencia en trabajos de levantamientos topográficos o elaboración de expedientes técnicos mínimo un (01) año.

Estar sustentando su experiencia con la presentación de (i) copia simple de los contratos, acompañado de las respectivas actas de recepción y/o conformidad expedidas por el funcionario, sea público o privado, que tenga competencia para ello; o (ii) certificados, o (iii) constancias.

Con capacitaciones en: residente de obras o supervisor de obras, liquidaciones, valorizaciones, proyectos de inversión pública, manejos de administración o afines, construcción civil.

3. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Ingeniero Eléctrico o Electromecánico, colegiado y habilitado. Con capacitación y/o certificación en sistemas de electrificación, instalaciones comerciales, instalaciones educativas, instalaciones sub estaciones, capacitaciones en uso y manejo de energía eléctrica mínimo 5 certificaciones.

El postor deberá presentar la documentación sustentatoria de la experiencia acumulada y calificaciones del personal propuesto, se deberá acreditar un tiempo mínimo de colegiado de seis (06) años, asimismo deberá acreditar un tiempo mínimo de experiencia profesional de tres (03) años, y un (01) año mínimo como residente o asistente de residente en obras similares.

4. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Ing. Civil o Arquitecto, Colegiado Habilitado, con capacitación y/o certificación en albañilería estructuras y con materiales rurales, lectura de planos de estructura, dosificaciones y mezcla de concretos, planeamiento y desarrollo urbano. Mínimo 5 certificados.

El postor deberá presentar la documentación sustentadora de la experiencia acumulada y calificaciones del personal propuesto, se deberá acreditar un tiempo mínimo de colegiado de ocho (08) años, asimismo deberá acreditar un tiempo mínimo de experiencia profesional

113


de seis (06) años, y cuatro (04) años mínimo como residente o proyectista en obras similares.

5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

Ingeniero Civil o Sanitario, Colegiado Habilitado.El postor deberá presentar la documentación sustentatoria de la experiencia acumulada y calificaciones del personal propuesto, se deberá acreditar un tiempo mínimo de colegiado de cuatro (04) años asimismo deberá acreditar un tiempo mínimo de experiencia profesional de tres (03) años, y dos (02) años mínimo como residente o supervisor en obras de saneamiento.

6. ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE MECÁNICA DE SUELOS:

Ingeniero civil o ingeniero geólogo, Colegiado Habilitado, con capacitación y/o certificación en supervisión de obras, geotecnia, impacto ambiental en obras de infraestructura rurales. Mínimo 5 certificados.

El postor deberá presentar la documentación sustentatoria de la experiencia acumulada y calificaciones del personal propuesto, se deberá acreditar un tiempo mínimo de colegiado de seis (06) años asimismo deberá acreditar un tiempo mínimo de experiencia profesional de cuatro (04) años, y dos (02) años mínimo como residente o supervisor en obras similares.

7. ESPECIALISTA EN MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL:

Ingeniero ambiental o forestal, Colegiado Habilitado, maestría o posgrado en temas ambientales, capacitación y/o certificación en gestión ambiental, desarrollo sostenible, inspector forestal y de fauna, arborización, instalación de plantas ornamentales y/o pastos. Mínimo cuatro (04) certificados.

El postor deberá presentar la documentación sustentatoria de la experiencia acumulada y calificaciones del personal propuesto, se deberá acreditar un tiempo mínimo de colegiado de diez (10) años asimismo deberá acreditar un tiempo mínimo de experiencia profesional de cuatro (04) años, y tres (03) años mínimo como residente, asesor, supervisor en obras ambientales y/o mejoramiento del ornato público.

8. ESPECIALISTAS PARA LA CAPACITACION Especialista 1: Médico Veterinario: Colegiado Habilitado. Maestría o Capacitaciones y estadía de investigación en Producción y Reproducción animal, participación en proyectos de investigación como investigador principal en al menos cinco (05) proyectos.

Especialista 2: Ingeniero Zootecnista: Colegiado Habilitado. Estudios de Maestría o Capacitaciones en Reproducción, Mejoramiento Genético, Transferencia de Embriones y similares, Experiencia en Biotecnologías Reproductivas mínimo tres (03) años.

En ambos casos el postor deberá presentar la documentación sustentatoria de la experiencia acumulada y calificaciones del personal propuesto.

9. MAESTRO DE OBRA:

Ingeniero civil o técnico, certificado y/o colegiado.El postor deberá presentar la documentación sustentatoria de la experiencia acumulada y calificaciones del personal propuesto, de cinco (05) años asimismo deberá acreditar un tiempo mínimo de experiencia profesional de cuatro (04) años, y tres (03) años mínimo como maestro de obras similares.

MUY IMPORTANTE:

- El postor deberá de presentar por cada profesional propuesto, la Carta de Compromiso debidamente firmada y sellada por el profesional propuesto, en la que debe indicar el

112


compromiso de permanecer en obra lo estipulado en los presentes términos de referencia.

- Todo documento presentado será verificado.

RECURSOS MATERIALES MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRALa maquinaria y equipo mínimo con el que debe contar la Empresa ejecutora es:

Relación de equipos mayores: 02 Camión volquete 15 m3. 01 Camión de 4 Tn. 01 Camioneta 4x4. 01 Compresora neumática de 185 a 375 CFM. 01 Cargadores sobre llantas 125-285 HP. 02 Retroexcavadoras de 85 hp. 01 Planta chancadora. 01 Auto hormigonera de 1mt3

Relación de equipos menores: 02 Compactador vibratorio tipo Plancha 5.0 hp 03 Compactador vibratorio tipo canguro 5.0 hp 03 Mezcladora de concreto tipo trompo 5 a 18 hp, 9 a 11 p3. 01 Motobomba de agua 10 HP de 3”. 01 Lijadora de banda de 750 w. 01 Carretilla motorizada de 250 kg.

Relación de equipos topográficos: 01 Estación total con dos prismas. 01 Nivel topográfico. 01 Distanciómetro.

Relación de equipos de cómputo: 02 Laptop. 02 Computadoras. 02 Impresoras Multifuncional A3. 02 Software original de ingeniería para el proceso constructivo.

MUY IMPORTANTE:

- Deberá precisar la antigüedad de los equipos y si estos son propios o alquilados, para la cual se adjuntará copias de facturas, contratos leasing, cuadernos contables y/u otros donde figure la propiedad. En caso de terceros adjuntar el compromiso de alquiler notarial.

- En caso de los equipos mayores la documentación sustentadora será legalizada. El equipo mínimo exigible requerido en las presentes bases y propuestas por el postor ganador de la buena pro, será verificado por el área encargada a suscribir el contrato, con el motivo de comprobar las características técnicas, operatividad del mismo. De no encontrarse conforme se descalificará y se comunicará tal hecho al OSCE para que tome las medidas pertinentes, y se le adjudicara la buena pro al postor que quedo en el siguiente orden de prelación.

- En todos los casos las propuestas deberán de reunir el 100% del equipo mínimo técnicamente requerido. Los postores que no oferten el 100% de los equipos, serán descalificados.

- El Postor deberá presentar un Cronograma de Trabajo en PERT-CPM y gráficas GANTT.

- Además el Postor alcanzará un plan de Contingencias.

113


Recursos Financieros.

- Por tratarse de una obra de gran importancia y de un monto importante para nuestra institución, los postores deberán contar con un respaldo financiero por el monto del valor referencial muy aparte de la línea de cartas fianzas, la cual deberá ser emitida por un banco de primer orden y que se encuentre inscritas en la súper intendencia de bancas y seguros.

NOTA: En caso que el postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no guarden relación entre sí o si la misma tuviera borradura o correcciones, se devolverá la propuesta como no presentada.

.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA

4.- METAS – PROGRAMACION DE AMBIENTES

I. Oficinas: Destinado para la secretaria y el personal que labora en el Laboratorio de Biotecnología Reproductiva. Un área de 12m x 6 m (72 mt2). Una puerta principal, una puerta interna que comunique al pasillo y un baño de 3m x 2m (6mt2).

II. Área de Baño y vestidores. Se dispondrá de dos baños uno para mujeres y otro para varones de 6m x 3 mt (18 mt2) cada uno con una puerta que se comunica con los vestidores para mujeres y varones de un área de 6 m x 3 m (18 mt2). Estos vestidores se comunica cada uno con el pasillo y serán utilizados como la sala de esterilización del personal.

III. El pasillo: Será de 4 mt de ancho y 27mt de largo.

IV. Sala de esterilización de materiales: Área de 6m x10m (60 mt2). Con una puerta que comunique con la el lab. de andrología, otra con el lab. de embriones y una tercera puerta que se comunique con la sala de preparación de medios. Contará con un lavadero grande, un sistema e cajonería y tres ventanas que se conectan con la sala de colección de semen y de embriones. Una ventana por donde saldrá el material esterilizado y dos ventanas por donde ingresara los materiales sucios de la zona de colección de embriones y la otra de la zona de colección de semen.

V. Sala de Preparación de medios (semen y embriones): Esta área deberá ser común al laboratorio de andrología y de embriones para preparar todos los medios a ser utilizados. Área de 6 m x 10 m ( 60 mt2). Con dos puertas, una que conecta al laboratorio de embriones y otra al laboratorio de Andrología. La tercera puerta es la misma que el de la sala de esterilización y la cuarta puerta que da al pasillo. Contará con un lavadero y área de cajonería.

VI. Laboratorio de Andrología: Desarrollo de diferentes técnicas de evaluación seminal, procesamiento y congelación de semen. Área 12 m x 7 m (84mt2). Con dos lavaderos, zona de cajonería Con 3 puertas. La tercera se conecta al pasadizo.

VII. Laboratorio de Embriones: Área de12 m x 7 m (84mt2). Con tres puertas. La tercera se conecta al pasadillo. Con dos lavaderos y sistema de cajonería.

VIII. Sala de Colección de semen y colecta de embriones. área de 13m x 24m (312 mt2). Con dos puertas de ingreso del exterior hacia la zona de colección, dos lavaderos grandes, zona de cajonería, el área el brete para la colección de embriones en Camélidos y un brete de colección de semen de machos. Así mismo al final de la zona de colección se construirá el segundo ambiente para el baño y el vestuario para el personal de trabajo. Con iguales mediadas a los baños construidos cerca de la oficina.

112


IX. Corrales: Se construirá un corral para Camélidos de aproximadamente de 15 mt x 14 mt (210 mt2). La cual deberá contar con un bebedero y comedero.

X. Corral de manejo.- Con un área total de 210 m2, consta de 4 corrales y una manga de manejo. Un corral grande de 98 m2 (7 x 14 m), 2 corrales de 46.5 m2 c/u ubicados al lado de la manga de manejo, y un corral de salida de la playa de esquila de 19 m2. Las paredes de los corrales serán de material noble de 1.4 m de altura y 0.20 m de ancho. La manga de manejo será de madera y tendrá una longitud de 5 m y un ancho de 0.8 a 0.9 m de ancho y 1.2 m de alto. Perímetro total: 58 m.

XI. Galpón de esquila. Con un área total de 252 m2, consta de 7 corrales y una playa de esquila. El área es totalmente techada con calaminas y a doble agua, con paredes de material noble de 0.20m de ancho y 3.5 m de alto. Los corrales serán de piso emparrillado de madera, con un fondo de 1.2 m de altura para el almacenamiento del estiércol de alpaca. Un corral grande de 98 m2 (7 x 14 m), 2 corrales de 35 m2 c/u y 4 corrales de 10.5 m2 (3x3) ubicados al lado de la playa de esquila, la división y las puertas de los corrales serán de madera. La playa de esquila tendrá un área de 42 m2 (3 x 14m), el piso será de superficie lisa y plana (madera). El ambiente deberá contar con iluminación natural y acceso a un sistema eléctrico trifásico. Perímetro total: 64 m.

XII. Sala de clasificación de fibras.- Con un área total de 51 m2, techado con calaminas, con paredes de material noble de 0.20m de ancho y 3.5 m de alto. El piso será liso y plano de cemento o madera. Constará de una mesa de desbrague, una mesa de clasificación de vellón, y 6 casilleros de madera (1.5 x 1.5 x 2 m). El ambiente deberá contar con iluminación artificial y acceso a un sistema eléctrico trifásico.Perímetro total: 29 m.

XIII. Laboratorio de análisis de fibras.- Con un área total de 30 m2, techado con material noble, con paredes de material noble de 0.20m de ancho y 3.5 m de alto. El piso será liso y plano de cemento o madera. El ambiente deberá contar con iluminación artificial y acceso a un sistema eléctrico trifásico. Con gabinetes de un material sintético resistente en las paredes para almacenamiento de materiales de laboratorio, instalaciones de agua potable y desagüe con un lavadero, mesa para preparación de muestras y análisis de diámetro de fibra. Las mesas de trabajo con tablero de concreto revestido con pintura anticorrosiva con gavetas en la parte inferior y sub-divisiones interiores. Sistema eléctrico con enchufes dobles en las paredes e iluminación con fluorescentes en el techo (110 LUX).Perímetro total: 22 m.

XIV. Corrales de empadre controlado.- Con un área total de 256.5 m2, consta de los siguientes corrales:

a. Un corral de recepción de madres (90 m2).b. Dos corrales de detección de celo (18 m2 c/u)c. Ocho corrales de empadre (7.5 m2 c/u)d. Un corral de reposo para hembras empadradas (22.5 m2)e. Un corral de machos (18 m2)f. Zona de tránsito de machos y hembras (30 m2)

Las paredes de los corrales serán de material noble de 1.4 m de altura y 0.20 m de ancho, y los corrales de empadre será de madera. Perímetro total: 75 m.

XV. Oficina.- Con un área total de 42.5 m2, techado con material noble, con paredes de material noble. El piso será liso y plano de cemento o madera. Sistema eléctrico con enchufes dobles en las paredes e iluminación con fluorescentes en el techo (110 LUX). Se ubicaran dos escritorios de madera, una mesa de computadora, computadora y 3 archivadores (3 cabinas c/u) y un estante. Incluye baño completo.Perímetro total: 27 m.

XVI. Almacén.- Con un área de 72.25 m2, de material noble. Con gabinetes de en material sintético resistente. Iluminación con fluorescentes en el techo (110 LUX) con puerta independiente. Incluye zona de vestuario. Perímetro total: 34 m.

113


5.- DEL TERRENOEl terreno tiene un área de 41 448.92 m2., según levantamiento topográfico y documentación a la vista, teniendo un suelo con resistencia de 1.09 Kg./cm2 a una profundidad de cimentación mínima de 1.20mt, según estudio de suelos, realizado por un ingeniero civil por encargo del proyectista.Su topografía es plana y su clima es frio, con vegetación típica de la zona alto andina asi como la fauna silvestre.

B.- INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Se ubica en el terreno edificaciones vetustas, mal acondicionado e improvisado que hacen las veces de corrales para las actividades de empadre, esquila, toma de muestras, etc. Así mismo el lugar no cuenta con ambientes para los trabajos de gabinete y de laboratorio que los docentes,

tesistas y alumnos requieren realizar cada vez que visitan a los animales en el mencionado paraje.

El terreno está delimitado por una cerca hecha de palos y alambres, el cual se encuentra en un estado de conservación regular pero que no ofrece muchas garantías.El servicio de agua se abastece desde un pozo tubular con la ayuda de un molino de viento, el terreno no cuenta con el servicio eléctrico, estando el punto más cercano a 3 km de distancia. El acceso es mediante una trocha que solo esta afirmada la cual viene desde el Poblado de Ninacaca.

C.- CRITERIOS DE DISEÑO

a) Zonificación Las zonas definidas son:

Zona administrativa Zona de laboratorios y toma de muestras Zona de corrales Zona de almacenes y depósitos Zona de capacitación

b) Descripción del procesoDe acuerdo a las características del terreno, condiciones climatológicas y necesidades del centro experimental se han determinado el proyecto con las metas antes indicadas, teniendo en consideración la interrelación entre las zonas descritas.Se ha resuelto ejecutar lo siguiente:

Oficinas: Un área de 12m x 6 m (72 mt2). Baño y vestidores. Con un área de 6 m x 3 m (18 mt2). El pasillo: Será de 4 mt de ancho y 27mt de largo. Sala de esterilización de materiales: Área de 6m x10m (60 mt2). Sala de Preparación de medios (semen y embriones):. Área de 6 m x 10 m

( 60 mt2). Laboratorio de Andrología: Área 12 m x 7 m (84mt2). Laboratorio de Embriones: Área de12 m x 7 m (84mt2). Sala de Colección de semen y colecta de embriones. área de 13m x 24m

(312 mt2)

112


Corral de manejo.- Con un área total de 210 m2 Galpón de esquila. Con un área total de 252 m2 Sala de clasificación de fibras.- Con un área total de 51 m2 Laboratorio de análisis de fibras.- Con un área total de 30 m2 Corrales de empadre controlado.- Con un área total de 256.5 m2 Oficina.- Con un área total de 42.5 m2 Almacén.- Con un área de 72.25 m2

NOTA Afirmado con espesor de 0.20mt en piso, patios, vereda y empedrados. Las ventanas serán en carpintería de fierro pintado Se utilizara Cemento 1p en todo concreto en contacto con suelo.

MEMORIA DESCRIPTIVA – INSTALACIONES SANITARIAS1. GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCION :La presente Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias del Proyecto de la Obra: “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL ALPAICAYAN DE LA UNDAC – PASCO” se ha desarrollado sobre la base del proyecto de Arquitectura, compatibilizado con el levantamiento topográfico y la factibilidad de suministro de Agua Potable y Desagüe otorgada por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. El Proyecto de Instalaciones Sanitarias comprende los sistemas de agua, desagüe y drenaje pluvial.El Reglamento Nacional de Edificaciones rige las especificaciones Técnicas de los materiales que serán utilizados en la construcción.En los diseños, los cálculos de carga se han realizado teniendo en cuenta la posibilidad de incremento de las cargas de servicio por encima de los Requerimientos actuales.

1.2 NORMAS APLICABLES :

Constitución Política del Perú. Decreto Ley N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado. Ley N° 29289 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012. Ley N° 27209 Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones. Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión

Pública. Resolución directoral N° 02-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública. Directiva Nº -2004-DGPNP, sobre Normas para la Construcción de Comisarías PNP y

PPVVFF Tipo a Nivel Nacional.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA :

El abastecimiento de agua será del sub suelo mediante bombeo almacenándose en el tanque cisterna y tanque elevado asimismo el desagüe será evacuado al tanque séptico con su respectivo pozo de percolación, desde la cisterna se bombea agua hacia el tanque elevado, ambos con capacidad para cubrir la demanda diaria de agua con reserva del 100% del consumo diario.

El sistema de agua fría comprende desde el abastecimiento del tanque elevado hasta cada uno de los aparatos sanitarios.

113


En cada uno de los ambientes se ha proyectado una válvula de control que permite la operación y mantenimiento de las redes distribución que abastecen a cada uno de los aparatos sanitarios.

2.2 REDES DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE :

Las redes de agua concebidas en el presente proyecto, comprenden las redes interiores de agua fría, caliente.Para garantizar su funcionamiento con el caudal y presión suficiente el cálculo de la dotación ha determinado utilizar una tubería de impulsión al Tanque Elevado de 1”, de donde será distribuido con una tubería de 1 1/2”, para luego reducirse a una tubería de 3/4” que acerca la alimentación a cada aparato sanitario para ser alimentado éste con una tubería de 1/2”.Para el sistema de agua caliente se considera cuatro termas eléctricas, tres de 60 litros (ubicados en los vestidores de personal de laboratorio, vestidor de personal de campo y vestidor visitantes), y uno de 12 litros (en residencia de docentes).

2.3 REDES DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN :

Las redes de desagües comprenden desde las salidas de desagües en cada uno de los aparatos sanitarios, las redes de recolección, colectores horizontales y redes exteriores con sus correspondientes cajas de registro hasta empalmar a los buzones de las redes existentes.

Las salidas de desagües incluyen a todas aquellas salidas para lavatorios, lavaderos, botaderos e inodoros, comprendido dentro las zonas de servicio del proyecto arquitectónico. Además se incluyen los sumideros y registros roscados que se dejan para realizar su correspondiente mantenimiento del sistema.

El sistema de ventilación comprende todas aquellas instalaciones previstas en los aparatos sanitarios para expulsar los malos olores de los desagües, así como mantener el funcionamiento adecuado los sellos hidráulicos de los lavaderos, lavatorios, inodoros entre otros.

Las ventilaciones incluyen sombrero de ventilación según diámetro de la tubería y se proyectaran hasta 0.30 m por el nivel de piso terminado o pared en los lugares previstos.

2.4 DRENAJE PLUVIAL :

El sistema de drenaje pluvial comprende la evacuación de los techos superiores, una vez recolectados mediante cunetillas trabajadas en obra, de donde a través de sumideros, bajan por tuberías hacia las veredas y luego ser evacuadas por los bordes de las veredas, en la que se han proyectado canaletas de drenaje pluvial con rejillas metálicas, los que descargaran a terreno natural.

Todo el sistema de drenaje pluvial es por gravedad aprovechando la topografía del terreno para la descarga final al terreno natural y la calle, donde deberá empalmarse al sistema de aguas pluviales de las cunetas que circundan el proyecto.

3. PLANTEAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO

3.1 CARACTERÍSTICA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS :

El abastecimiento de agua llega mediante bombeo al tanque cisterna, distribuyéndose desde el Tanque Elevado a cada zona del proyecto a través de una tubería de 1 1/2”, desde donde se acerca la red a cada aparato sanitario a través de una tubería de 3/4” desde donde se alimenta a cada aparto sanitario con tubería de 1/2”.

Para el sistema de desagüe se está proyectando una red colectora horizontal de Ø 6” y Ø 4" que recibirá las descargas de los servicios higiénicos mediante el uso de adaptadores “Y” de

112


Ø 4” para inodoros y de “Y” de Ø 4” a 2” para lavatorios los que se evacuarán hacia la red principal, debiéndose tener cuidado en mantener las pendientes y niveles especificados en los planos.

La evacuación de aguas de lluvia, se realizará mediante las vigas canal y por el plano inclinado del techo el cual comunicará a unos sumideros empotrados en la losa aligerada del techo de la escalera por donde bajarán las montantes de desagüe pluvial con tubería PVC SAL de 3” pesado. Estos montantes bajarán por los muros a través de columnetas de concreto fabricadas para este fin.

3.2 CRITERIOS UTILIZADOS EN EL DISEÑO DE INSTALACIONES DE AGUA :

Los criterios tomados en cuenta para el diseño de las instalaciones sanitarias están comprendidos en el Título III.3. del Reglamento Nacional de Edificaciones, pero que en resumen son los siguientes:

El número de aparatos sanitarios serán los siguientes:Número de inodoros hombres : 8Número de inodoros damas : 12Número de lavatorios hombres : 11Número de lavatorios damas : 11Número de urinarios hombres : 9

La dotación de agua fría será de 12,000.00 Lt. por efectivo Los diámetros de las tuberías de distribución de agua se calcularán con el método de

los gastos probables. La presión mínima de salida en los aparatos sanitarios será de 2 m de columna de

agua. Para el cálculo del diámetro de las tuberías se considerara una velocidad mínima de

0.60 m/s y máxima según el diámetro adoptado. El sistema integral de desagüe diseñado es que las aguas servidas sean evacuadas

rápidamente desde todo aparato sanitario, sumidero u otro punto. Cuando un colector enterrado cruce una tubería de agua lo hará por debajo y a una

distancia mínima entre ellos de 0,10 m. Las dimensiones de los ramales de desagüe, montantes y colectores se calcularán

tomando en cuenta el gasto relativo que pueda descargar cada aparato por el método de unidades de descarga.

Los registros se ubicarán en lugares accesibles y deberá ser del diámetro de la tubería a la que sirve, siendo para tuberías mayores a 100 mm un registro de 4” como mínimo.

Las cajas de registro serán las de 12” x 24” y recibirán tuberías máximo de 6” (150 mm).

La ventilación debe asegurar el mantenimiento de la presión atmosférica en cada unidad del sistema y asegurar el sello de agua, y el diámetro de las tuberías se calcularán en función del ramal horizontal de desagüe.DATOS DE DISEÑO:

113


4. CONCLUSIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA

Las conclusiones más importantes acerca de los temas de ingeniería básica son los siguientes:

Existe coherencia entre el diseño arquitectónico, el planteamiento del Proyecto de Instalaciones Sanitarias, convirtiendo al proyecto en un elemento integral y funcional.

El sistema de instalaciones sanitarias satisface la demanda por parte de los efectivos policiales y público que hará uso de las instalaciones y garantiza la adecuada evacuación de las aguas residuales sin atentar contra el medio ambiente.

MEMORIA DESCRIPTIVA – INSTALACIONES ELECTRICAS

1. GENERALIDADES

1.3 INTRODUCCION :

La presente Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas del Proyecto de la Obra: “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL ALPAICAYAN DE LA UNDAC – PASCO” se ha desarrollado sobre la base del proyecto de Arquitectura,

112


compatibilizado con el levantamiento topográfico y la factibilidad de suministro de Energía Eléctrica otorgada por la Empresa Concesionaria de Energía Eléctrica en esta parte del país. El Proyecto de Instalaciones Eléctricas comprende el mejoramiento de los sistemas de Iluminación interior y exterior del.

El Reglamento Nacional de Edificaciones rige las especificaciones Técnicas de los materiales que serán utilizados en la construcción.

En los diseños, los cálculos de la máxima demanda se han realizado teniendo en cuenta la posibilidad de incremento de las cargas de servicio por encima de los Requerimientos actuales.

1.4 NORMAS APLICABLES :

Constitución Política del Perú. Decreto Ley N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado. Ley N° 29289 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009. Ley N° 27209 Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones. Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión

Pública. Código Nacional de electricidad Sistema de Utilización Resolución directoral N° 02-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública. Directiva Nº -2004-DGPNP, sobre Normas para la Construcción de Comisarías PNP y

PPVVFF Tipo a Nivel Nacional. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning). SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Engineers).

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto comprende el desarrollo de las Instalaciones Eléctricas a nivel de redes exteriores, alimentadores a los tableros de distribución e instalaciones de interiores a nivel de ejecución de obra: “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL ALPAICAYAN DE LA UNDAC – PASCO”.

El proyecto comprende el diseño de las instalaciones de interiores (Iluminación y tomacorrientes) de los diferentes módulos que comprende el presente proyecto.El proyecto se ha desarrollado en base a los Planos de Arquitectura respectivos y a los requerimientos de energía eléctrica manifiesta en ellos.

El proyecto está compuesto de una red de alimentación a los Tableros de Distribución. Esta red se inicia desde el transformador planteado en el proyecto, que llega hacia el Tablero General (TG) y desde este van a los diferentes sub tableros de distribución de los módulos. Estos alimentadores son generalmente con cables energía del tipo NYY e irán directamente enterrados. En otros casos se usará los conductores TW con tubos de PVC-SAL Pesado y llevaran cajas de pase respectivo para su cableado. En la lámina I.E. 01 se muestra la red respectiva así como su respectivo diagrama unifilar, esquema del tablero general, cuadro de carga y demás detalles.

La red de iluminación exterior en corredores se ha propuesto mediante fluorescentes de 2x40 wats. Las instalaciones de interiores se han previsto equipo de fluorescentes de 2x40 wats. Y en los Servicios Higiénicos serán fluorescentes de 2x40 wats. Así mismo en los

113


interiores de los módulos que comprenden circuitos de iluminación, tomacorrientes, alimentadores a circuitos especiales, esquemas de los tableros de distribución.

Sistema de Puesta a Tierra.-Se ha considerado el sistema de "puesta a tierra" cuya resistencia de aterramiento será menor a 5 Ohmios. Este consta de una varilla de cobre de Ø 5/8” el cual estará cubierto y enterrado con cemento conductivo. La caja de puesta a tierra contiene una mezcla de cemento y agregado grueso, debiendo estar debidamente señalizado en su tapa.

3. PLANTEAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PROYECTO

3.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO :

El Proyecto comprende el diseño y ejecución de la instalación de lo siguiente:

Circuitos eléctricos de todas las áreas por construir:

La alimentación desde el punto de acometida en la Caja F1, instalado por el Concesionario, hacia el Tablero General-TGN en la parte frontal de la edificación; y su puesta a tierra-PAT, al respectivo Pozo de Tierra (P.T)

La sub-alimentación desde el TG, hacia los Tableros de Distribución señalados en plano.

Los circuitos derivados para los sistemas de alumbrado y tomacorrientes. Instalación de Tableros Eléctricos de servicio normal TN . Suministro y montaje del Pararrayos (uno), de más de 90 m. de radio Construcción e Instalación de once Pozos de Tierra (P.T) Circuitos auxiliares y salidas especiales (solo tuberías) de mínima intensidad de

corriente; comunicación telefónica.

SISTEMAS ELECTRICOS PROYECTADOS :

El alimentador Principal recorrerá su conducción enterrada con cable de energía calibre 3x1-50 mm2NYY y línea neutra de tierra de 35 mm2 NYY. Los sub alimentadores de los tableros de distribución será de la clase NYY con los calibres señalados en el plano y diagrama unifilar.

El sistema eléctrico de emergencia está proyectado para responder a las eventuales fallas del suministro normal del concesionario eléctrico y está destinado a los artefactos de alumbrado y tomacorrientes necesarios por la urgencia sin considerar los equipos que demandan mayor carga.

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA :

El suministro eléctrico será proporcionado por el Concesionario Local por lo que Universidad deberá contratar un suministro por una potencia de 308.29 kW, en 380 Voltios, el cual será recepcionado por la caja de toma eléctrica tipo F-1 proyectada y de esta se acometerá al Tablero General (Normal) ubicado en un lugar estratégico. Asimismo de éste tablero TGN, se alimentarán a todos los tableros de distribución normal en línea trifásica y monofásica de 220 Voltios, tableros que se encuentran ubicados en cada unidad de servicio y serán del tipo para adosar y empotrar.

ALIMENTADORES :

El alimentador del Tablero General, será de NYY3x1-50 mm2 mas 1x1-35 mm2 y de éste al Tablero de Distribución de acuerdo a lo descrito en los planos y diagramas unifilares; sus características se indican en el cuadro de alimentadores, los alimentadores irán instalados por de tuberías y cajas empotradas en piso, pared, techo y/o colgados del techo, hasta alcanzar los respectivos tableros de distribución normal, de acuerdo a lo indicado en los planos.

112


TABLEROS ELÉCTRICOS :

El Tablero general será del tipo auto soportado y será ubicado de acuerdo a lo indicado en los planos.

Los Tableros de distribución serán del tipo para empotrar y para adosar, se instalarán en los lugares previstos para este propósito y de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto.

CIRCUITOS DERIVADOS :

Los cuales estarán constituidos por tuberías de plástico del tipo PVC SAP, conductores eléctricos cableados los del tipo THW y sólidos los del tipo TW, cajas metálicas del tipo pesado y accesorios diversos, los cuales tendrán la finalidad de transportar la energía, para los artefactos de alumbrado, tomacorrientes, salidas de fuerza, etc.

ILUMINACIÓN :

La iluminación interior en general se hará por medio de artefactos adosados y empotrados, de acuerdo al nivel requerido en el proyecto, con lámparas fluorescentes o ahorradoras, de voltaje diverso con equipos de alto factor de potencia y de arranque normal, los cuáles se controlarán por medio de interruptores unipolares convencionales ubicados en los ambientes que sirven. Para el caso de alumbrado de Hall de ingreso, Corredores, etc., el control de alumbrado será principalmente por interruptores horarios.La iluminación exterior será con reflectores de 1000 watts izados a postes de fierro las cuales se indica en los planos respectivos. TOMACORRIENTES :

Todos los tomacorrientes serán dobles con puesta a tierra. Su ubicación y uso se encuentra indicado en los planos, sus características serán de acuerdo a las especificaciones técnicas.

SALIDAS ESPECIALES Y DE FUERZA :

Para los equipos de Comunicaciones y de Fuerza, se han proyectado circuitos independientes desde el tablero correspondiente la ubicaciones de las salidas se indican en los planos.

SISTEMA DE PARARRAYOS Y PUESTA A TIERRA :

Para proteger al Centro de Investigación de los rayos producto del clima, se ha ubicado un sistema de pararrayos “sobre la caja de escaleras, cuyo radio de acción es de 90 m., la ubicación, materiales y detalles de instalación se encuentran indicados en el Plano.Se han proyectado dos sistema de puesta a tierra uno para equipos de cómputo con una resistencia de 5 ohmios los cuales se encuentran ubicados en los jardines y otro para el tablero de general y medidor de energía de 5 ohmios, su ubicación de los pozos y recorrido de los conductores de puesta a se indica en los planos.

SISTEMA DE DATA Y VOZ – (CÓMPUTO Y TELEFONIA)

Para garantizar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de los laboratorios, se ha considerado necesario que el sistema de datos y voz sea de tecnología y nivel de resolución adecuado a los procedimientos que se desarrollarán en esta edificación. En tal sentido, el equipamiento, planos y especificaciones técnicas del sistema de datos y voz deberán cumplir con dicho objetivo.

La distribución horizontal de Voz y dato se efectuará con cable de Fibra Optica desde los respectivos paneles de distribución óHubs hacia cada una de las salidas proyectadas. Para toda esta distribución se empleará, cajas y tuberías de PVC SAP.

3.4 CARACTERÍSTICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS :

113


ESPECIFICACIONES Y PLANOS :

El carácter general y alcances de los trabajos, están ilustrados en los diversos planos de instalaciones y las especificaciones técnicas respectivas.

Cualquier trabajo, material y equipo que no se muestre en las especificaciones, pero que aparezcan en los planos metra o viceversa, serán suministrados, instalados y probados por el Contratista, sin costo adicional para la Entidad.

Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, especificaciones y metrados, pero necesarios para la instalación deben ser incluidos en el trabajo del Contratista, de igual manera que si hubiere sido mostrado en los documentos mencionados.

CONSULTAS :Cualquier consulta sobre el proyecto de instalaciones eléctricas interiores que el Contratista considere conveniente efectuar antes de presentar su presupuesto, deberá hacerse de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación.

PLANOS DE TRABAJO :Los planos de trabajo o dibujos de detalles que pueden exigir las instalaciones especiales, serán presentados por el Contratista al Supervisor con la debida anticipación, acompañado por una carta de remisión.La carta deberá incluir número y fechas de cada uno de los dibujos que se someten a aprobación. La aprobación de esos planos de trabajo o dibujos de detalles no constituyen: Aprobación al Contratista para apartarse de los requerimientos de la Obra proyectada. Relevación de la responsabilidad del Contratista por cualquier error en detalles,

dimensiones, materiales, etc.

MATERIALES Y MANO DE OBRA :Todos los equipos o artículos suministrados para las obras que cubren estas especificaciones, deberán ser nuevos, de la mejor calidad y dentro de su respectiva clase; y la mano de obra que se emplee será de primer nivel y de amplia experiencia.Cuando las especificaciones, al describir equipos, aparatos u otros digan “IGUAL O SIMILAR A”, sólo el propietario deberá decidir sobre la igualdad o similitud.El Propietario o el Supervisor podrá en cualquier momento requerir por escrito al Contratista la suspensión o el retiro de los empleados u obreros que se considere incompetentes, insubordinado o acerca de los cuales tenga objeción.

INSPECCIÓN :

Todo el material y la mano de obra empleada, estará sujeta a la inspección del Supervisor ya sea en obra o en el taller. La entidad tiene el derecho de rechazar el material que se encuentra dañado, defectuoso o la mano de obra que se encuentre deficiente y requerir su corrección. Los trabajos mal ejecutados deberán ser corregidos satisfactoriamente y el material rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin cargo alguno para el Propietario.El Contratista deberá suministrar, sin cargo adicional para el propietario, todas las facilidades razonables de mano de obra y materiales adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarias. Si el propietario encontrará que una parte del trabajo ya ejecutado ha sido hecho en disconformidad con los requerimientos del contrato, podrán optar por aceptar todo, nada o parte de dicho trabajo, sujeto a un reajuste en el precio de contrato.

El Contratista deberá dar aviso al Supervisor por lo menos con 10 días de anticipación de la fecha en que el trabajo quedará terminado y listo para la Inspección.

GARANTÍAS :

112


El Contratista garantizará todo el trabajo, materiales y equipos que provean, de acuerdo con los requerimientos de los planos y especificaciones.

RESPONSABILIDAD PARA EL TRABAJO :

El Contratista deberá asegurarse sobre las condiciones de trabajo, antes de someter su propuesta y no podrá alegar ignorancia sobre las condiciones en las que deberá trabajar.

CAMBIOS :

El Propietario o el Supervisor podrán en cualquier momento por medio de una orden escrita, hacer cambios en los planos o especificaciones. Si dichos cambios, significan un aumento o disminución en el monto del Contrato o en el tiempo requerido para la ejecución hará un ajuste equitativo de estos tomando como base todos los precios unitarios estipulados en el Contrato. No será impedimento para que el Contratista continúe la obra con los cambios ordenados. Cualquier cambio durante la ejecución de la Obra, que obligue a modificar el proyecto original, será resultado de consulta y aprobación del Supervisor, el Proyectista y del propietario.

INTERFERENCIA CON LOS TRABAJOS DE OTROS :

El Contratista deberá en todo momento vigilar que los trabajos que efectúen otros sub-contratistas, no interfieran con los suyos y dará aviso al propietario en caso de que esto ocurra. La Supervisión de obra no aceptará ningún reclamo por este concepto, si el hecho no ha sido puesto en su conocimiento oportunamente.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES :

El Contratista deberá, a su propio costo, construir los almacenes e instalaciones temporales que requieran, tanto para el cuidado de sus herramientas y materiales como para el progreso de su trabajo, retirándolas al terminar el Contrato.RESPONSABILIDAD POR MATERIALES:

El propietario no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista. Si éste lo desea puede establecer todas las guardianías que crea conveniente.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES :

Cuando sea requerido por el Propietario, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo.

USO DE LA OBRA :

El Propietario tendrá el derecho de tomar posesión y hacer uso de cualquier parte del trabajo del Contratista que haya sido terminado, no obstante que el tiempo programado para completar la integridad de la Obra o aquella porción no haya expirado. Pero dicha toma de posesión y uso no significará aceptación de la Obra hasta su completa terminación.Si aquel uso prematuro incrementará el costo o demora del trabajo del Contratista, éste deberá indicarlo por escrito y el propietario determinará el mayor costo o extensión del tiempo o ambos que correspondan.

TERMINACIÓN POR NEGLIGENCIA :

Si el Contratista no llevará la obra o cualquier parte de ella con la debida diligencia para asegurar su buena ejecución o terminación en el tiempo especificado en el Contrato o cualquier extensión acordada previamente, el Propietario podrá previo aviso escrito al Contratista, dar por terminado el Contrato o parte del Contrato que esté demorado.

113


En dichos casos el Propietario podrá llevar a cabo el trabajo hasta su terminación, por Contrato o por Administración directa y el Contratista será responsable por cualquier exceso de costo que esto ocasione al Propietario por daños y perjuicios por demora.

Si el Propietario diera por terminado el Contrato, tomará posesión y utilizará para completar la obra, todos los materiales y herramientas etc. Que el Contratista tenga en ella.

MATERIALES :

En su oferta el Contratista notificará por escrito de cualquier material, equipo que indique y que se considere posiblemente inadecuado o inaceptable de acuerdo con las leyes, reglamentos u ordenanzas de autoridades competentes.

Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y de utilización actual en el Mercado Nacional o Internacional. Dichos materiales no deben causar daño o perjuicio a las personas o a la edificación durante su almacenamiento

TRABAJOS :

Cualquier cambio contemplado por el Contratista General de la Obra que implique la modificación del Proyecto Original deberá ser consultado al Proyectista presentando para su aprobación un plano original con la modificación propuesta.

Este plano firmado por el Proyectista deberá ser presentado por el Contratista a la Supervisión de la Obra para conformidad y aprobación final del Propietario.

Una vez aprobada la modificación, el Contratista ejecutará la actualización de los planos correspondientes, en segundos originales, proporcionados por el propietario.

El Contratista, para la ejecución del proyecto correspondiente a la parte de instalaciones, deberá verificar cuidadosamente este proyecto con los proyectos correspondientes a los de:

- Arquitectura- Estructuras- Instalaciones Sanitarias- Equipamiento

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito al Propietario. Comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, significa que de surgir complicaciones entre los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista.

Las salidas que aparecen en los planos son aproximados debiéndose tomar medidas en la obra para la ubicación exacta. Todas las salidas serán simétricas con respecto a los ambientes.No se colocarán salidas en sitios inaccesibles.

Ningún interruptor de luz debe quedar detrás de las puertas, sino deben ser fácilmente accesibles al abrirse éstas.

Si el Contratista durante la construcción del Edificio necesita usar energía eléctrica, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía.

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo. Cualquier salida que aparezca en los planos en forma esquemática y cuya ubicación no estuviese definida, deberá consultarse al Propietario para su ubicación final.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construcción, deben ser taponadas según normas.

112


Todas las instalaciones eléctricas deberán ser aprobadas por el Contratista con el visto bueno del Supervisor, debiéndose levantar las actas parciales y totales correspondientes, de acuerdo a las especificaciones y a las Normas.

Siendo los techos losas estructurales los cuales no deberán picarse, el Contratista deberá dejar las tuberías que los atraviesan instaladas antes del llenado del techo o deberá dejar los pases respectivos.

CÓDIGOS Y REGLAMENTOS :

Para la ejecución de los trabajos de instalaciones se respetarán las estipulaciones dadas por el Código Nacional de Electricidad, y el Reglamento Nacional de Construcciones en su última edición. Ver detalle de pruebas en 1.13

Ingenieros responsables de las Instalaciones.-La ejecución de los trabajos de instalaciones eléctricas estará a cargo de Ingenieros colegiados en pleno goce de sus derechos los que deberán ser nombrados por el Contratista en un plazo no mayor de 8 días de la iniciación oficial de las obras.

Especificaciones de Equipos.-Las especificaciones de equipos tienen por objeto dar las características generales de estos equipos, a las que deben ceñirse las firmas que presentan propuestas.

Donde en estas especificaciones se mencione marcas de fábrica de reconocido prestigio esto no significa la aceptación o el rechazo de los equipos propuestos.

TRABAJOS EXCLUIDOS :

El contrato del trabajo de Electricidad no comprenderá lo siguiente:

- Conexión con el Concesionario de Electricidad- Conexión con el Concesionario Telefónico.

3.5 CRITERIOS DE DISEÑO INSTALACIONES ELÉCTRICAS :

Para las instalaciones eléctricas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Máxima caída de tensión en el extremo más desfavorable de la red: 3% de la Tensión nominal.

Factor de potencia : 0.8

Factor de simultaneidad : Variable

En lo que respecta a iluminación, básicamente sé está considerando el valor de 400 LUX por ambiente.

Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requisitos de las secciones aplicables a los siguientes Códigos o Reglamentos:

Código Nacional de Utilización de Electricidad.Reglamento Nacional de Edificaciones.

Antes de la colocación de los artefactos o portalámparas se realizarán pruebas de aislamiento a tierra y de aislamiento entre los conductores, debiéndose efectuar la prueba, tanto de cada circuito, como de cada alimentador. También se deberá realizar pruebas de funcionamiento a plena carga durante un tiempo prudencial.

Todos los tomacorrientes tendrán conexión a tierra.

Se proveerá de tomacorrientes a los Baños y Pasadizos a fin de garantizar una

113


implementación de la limpieza utilizando equipos eléctricos.

Todas las instalaciones serán empotradas, sea en techo, pared o piso.

MAXIMA DEMANDA :

El cálculo de la máxima demanda, se ha efectuado de acuerdo al Código Nacional de Electricidad Sistema de Utilización y teniendo en cuenta la potencia de cada equipo y su simultaneidad de uso. Tal como se demuestra en el Plano respetivo y los cuadro de cálculos adjuntos al presente capítulo.

SIMBOLOS :

Los símbolos que se emplearán, corresponden a los indicados en la Normas DGE aprobadas por R.M. N° 091-2002-EM/VME de fecha 30.03.2002, los cuales están descritos en la Leyenda respectiva.

PRUEBAS :

Antes de la colocación de los artefactos de alumbrado y demás equipos se efectuarán pruebas de continuidad y resistencia de aislamiento en toda la instalación.

VALORES DE AISLAMIENTO ACEPTABLES :

La resistencia, medida con meghometro y basada en la capacidad de corriente permitida para cada conductor debe ser por lo menos:

Para circuitos de conductores de sección hasta 4 mm2: 1’000,000 Ohmios Para circuitos de conductores de secciones mayores de 4 mm2 de acuerdo a la

siguiente tabla:

21 a 50 Amp. Inclusive 250,000 Ohmios 51 a 100 Amp. Inclusive 100,000 Ohmios 101 a 200 Amp. Inclusive 50,000 Ohmios 201 a 400 Amp. Inclusive 25,000 Ohmios 401 a 800 Amp. Inclusive 12,000 Ohmios

Los valores indicados se determinarán con los tableros de distribución, portafusibles, interruptores y dispositivos de seguridad en su sitio, pero sin tensión.

Cuando estén conectados todos los porta fusibles, receptáculos, artefactos y utensilios, la resistencia mínima para los circuitos derivados que dan abastecimiento a estos equipos deberá ser por lo menos la mitad de los valores indicados anteriormente.

4. CONCLUSIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA

Las conclusiones más importantes acerca de los temas de ingeniería básica son los siguientes:

Existe coherencia entre el diseño arquitectónico, el planteamiento de las instalaciones sanitarias, convirtiendo al proyecto en un elemento integral y funcional.

Todas las instalaciones eléctricas están empotradas, garantizando la seguridad del proyecto ante manipulaciones externas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO

Laboratorio de Biotecnología Reproductiva01.01 COMPUTADORA

112


Generalidades Computadora de Última Generación.Especificaciones Técnicas:

PROCESADOR (GHZ) INTEL CORE I7-3770 (3.40 GHZ, 8 MB CACHE L3) SOCKET LGA1155 CHIPSET INTEL Q75 EXPRESS MEMORIA (MB) 4 GB DDR3 NÚMERO DE RANURAS 4 CAPACIDAD MAXIMA HASTA (GB) 32 GB ALMACENAMIENTO DRIVE: DVD SUPERMULTI DISCO DURO (GB): 2TB GB SATA 6.0 GB/S / 7200 RPM INCORPORA: SONIDO: REALTEK ALC221; VIDEO: INTEL HD GRAPHICS 4000; RED: INTEL

82579LM GbE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO 64-BIT TECLADO PS2 MOUSE PS2 ÓPTICO INCLUYE:

OFFICE STARTER 2010MSEHP PROTECT TOOLS V7.0DVD RECOVERY WINDOWS 8 PRO 64-BIT & WINDOWS 7 PRO 64-BIT

ADAPTADOR CPI WIRELESS DE DOBLE BANDA MONITOR LED DE 24” ESTABILIZADOR CON MICROCONTROLADOR (1000VA, 220V, <4MS, 60HZ), 4 TOMAS X

220V. SISTEMA DE PARLANTES GENIUS SW-2.1, 10 WATTS RMS ,1 SUBWOOFER, 2

SATELLITE, 230 VACMétodo De Medición: La unidad de medición será por Equipo. Base de Pago: La forma de pago incluye todos los impuestos de ley y otros gastos directos e indirectos en el que incurra el proveedor en la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.Modalidad de Ejecución: Contra entrega previo informe en la valorización del mes.Forma de Pago : El Pago se efectuará Al informe de Valorización emitida el área Ejecutora del Proyecto y el Responsable designado del Área Usuaria. Quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. Instalado en la Obra.

01.02 IMPRESORA LASERGeneralidades. IMPRESORA LASEREspecificaciones Técnicas:

• TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN LASER• ESPECIFICACION IMPRESORA RESOLUCION MAX: Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con HP FastRes 1200)• VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: 25PPM• CONECTIVIDAD USB 2.0, ETHERNET 10/100• MEMORIA ESTÁNDAR: 32mb MAX HASTA:32mb• MEDIOS SOPORTADOS HOJAS SIMPLES TAMAÑO A4 A5 A6 B5• VOLTAJE DE ALIMENTACION AUTO VOLTAJE (110 - 220 VAC)• CONTENIDO MANUAL, DRIVER (CD), CABLE DE PODER, BANDEJAS, TONER INSTALADO

Método De Medición: La unidad de medición será por Equipo. Base de Pago: La forma de pago incluye todos los impuestos de ley y otros gastos directos e indirectos en el que incurra el proveedor en la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.Modalidad de Ejecución: Contra entrega previo informe en la valorización del mes.Forma de Pago : El Pago se efectuará Al informe de Valorización emitida el área Ejecutora del Proyecto y el Responsable designado del Área Usuaria. Quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. Instalado en la Obra.

01.03 ESCÁNER DE SUPERFICIE PLANA

Generalidades. ESCÁNER DE SUPERFICIE PLANAEspecificaciones Técnicas:

• DETALLE DEL ESCÁNER CAMA PLANA, TECNOLOGÍA CCD• CONECTIVIDAD INTERFAZ USB 2.0

113


• PLATAFORMAS DE TRABAJO WINDOWS 2000 WINDOWS XP, MAC OS X, V10.3.9, 10.4, WINDOWS VISTA, WINDOWS MEDIA CENTER• RESOLUCIÓN MÁXIMA ÓPTICA: 1200 dpi• PROFUNDIDAD DE BITS : 48BITS• CONTENIDO MANUAL• DRIVER (CD)• CABLE DE PODER• CABLE USB• ADAPTADOR DC• TAMAÑO MAXIMO DE ESCANEADO: 216 x 297 mm.• NIVELES DE ESCALA DE GRISES : 256 NIVELES DE GRISES


01.04 FOTOCOPIADORAGeneralidades. FOTOCOPIADORAEspecificaciones Técnicas:

• FUNCIONES: FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCÁNER FULL COLOR• TECNOLOGÍA LÁSER• VOLUMEN MENSUAL 47.000 COPIAS• VELOCIDAD 21 PPM• MEMORIA 128MB• FORMATO A5,A4,A3• GRAMAJE DE 64 HASTA 157GR/M2• ZOOM 25% - 400% PASOS 1%• CAPACIDAD DE PAPEL 250 HOJAS• LENGUAJE DE IMPRESIÓN GDI• SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS WINDOWS XP (32BIT/64BIT), WINDOWS VISTA (32BIT/64BIT), WINDOWS 7 (32BIT/64BIT), WINDOWS 2003 SERVER (32/64 BIT), WINDOWS 2008 SERVER (32/64 BIT), WINDOWS 2008 SERVER R2• INTERFACE USB 2.0• INCLUYE DOS TONER ORIGINAL Y BASE METALICA.


01.05 MATERIALES DE OFICINA

Generalidades. MATERIALES DE OFICINA.Especificaciones Técnicas:

3 UNID. USB 4GB3 CAJAS GRAPAS2 CTO FOLDER MANILA A450 UNID. FOLDER COLGANTE PARA EXPEDIENTES50 UNID. POSIT (NOTAS ADHESIVAS)2 UNID. GOMA DE POMO DE 1 LITRO 3 UNID. CALCULADORA1 CONO CD X 100 UNID.1 CONO DVD X 50 UNID10 MLL PAPEL BOND 80 GR A-4

112


2 CTO SOBRE MANILA A-430 UNID. ARCHIVADOR L/ANCHO T/OF5 UNID. CINTA ADHES. EMBALAJE4 CJA FASTENER C X 50 OFFI3 UNID. EMGRAMPADOR3 UNID. PERFORADOR20 UNID. LAPICERO COLOR AZUL, ROJO, NEGRO20 UNID. RESALTADOR COLOR AMARILLO20 UNID. LAPIZ3 UNID. TAMPON NEGRO, AZUL.

Método De Medición: La unidad de medición será por los materiales y sus cantidades. Base de Pago: La forma de pago incluye todos los impuestos de ley y otros gastos directos e indirectos en el que incurra el proveedor en la entrega.Modalidad de Ejecución: Contra entrega previo informe en la valorización del mes.Forma de Pago : El Pago se efectuará Al informe de Valorización emitida el área Ejecutora del Proyecto y el Responsable designado del Área Usuaria. Quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. Instalado en la Obra.

01.06 CAMARA FOTOGRAFICA + FILMADORA

Generalidades. CAMARA FOTOGRAFICA + FILMADORAEspecificaciones Técnicas:

• CAMARA DIGITAL SONY SLT-A37K, 16.1 MEGAPÍXELES, PANTALLA 2.7" LCD TFT, RANURAS MEMORY STICK PRO DUO / PRO- HG DUO / SD / SDHC / SDXC, INTERFAZ HDMI / USB 2.0.

• CÁMARA DE VIDEO SONY HANDYCAM HDR-PJ230/B, 1/5.8" EXMOR R CMOS, 27X, 8.9MP, PROYECTOR, LENTE CARL ZAISS VARIO-TESSAR, PANTALLA 2.7" LCD WIDE, RANURA MS PRO DUO / SD/SDHC/SDXC, INTERFAZ MULTI/MICRO-USB / HDMI / AV, FORMATOS DE VIDEO STD: MPEG2-PS; MP4: MPEG-4 AVC/H.264.


01.07 FRIGOBAR

Generalidades. FRIGOBAR.Especificaciones Técnicas:

• 105 LITROS• OLOR SILVER• BANDEJAS REGULABLES DE ACERO PLASTIFICADO• ESTANTES EN CONTRAPUERTA PARA LATAS Y BOTELLAS PEQUEÑAS• ICE TWISTER• DESCONGELAMIENTO MANUAL


113


01.08 ESTUFA PARA ESTIRILIZAR MATERIALES

Generalidades. ESTUFA ELÉCTRICA DIGITALEspecificaciones Técnicas:

• Empleado para esterilizar, secar.• Cámara de acero inoxidable pulida• Con controlador PID• Distribución uniforme de temperatura por convección aire forzado• Puerta de doble capa, ventana de amplia visión• Temperatura independiente, con sistema de alarma

CAPACIDAD ( Lt) 50CONSUMO (W) 1050DIMENSIONES INT) mm 420X395X350DIMENSIONES EXT) mm720X590X520

• Chasis: Cámara interna de acero inoxidable tipo espejo con lana de vidrio como material aislante y acabado externo en acero esmaltado. Puerta con ventana de vidrio doble de alta resistencia que permite monitorear el trabajo en la cámara sin introducir disturbios por la apertura de la puerta.• Pantalla: Display digital en 2 líneas para Tº real y para Tº programada• Temperatura de trabajo: RT+10°C hasta 250ºC/ RT+10°C ~ 250ºC• Fluctuación de temperatura: ±1ºC, sistema de aire caliente por convección forzada que garantiza una temperatura homogénea de trabajo.• Precisión: ± 1° C• Seguros: Tiene dos sistemas de control de temperatura con alarma totalmente independientes que garantizan la seguridad de las personas y de los instrumentos• Parrillas: 02 parrillas de acero de altura ajustable• WATTS: 550• Requerimiento eléctrico: 220 / 50 Hz• Timer: Tiempo de trabajo programable de 1-9999 minutos• Accesorios: 01 Juego x 2 bandejas, 01 manual de usuario, 01 cable de poder


01.09 AUTOCLAVEGeneralidades. AUTOCLAVE VERTICAL SEMIAUTOMATICA

La autoclave semiautomática es un esterilizador para laboratorios que no están dispuestos a bajar la calidad, seguridad y confiabilidad de esterilización, necesitando asimismo esterilizar cargas muy sensibles. La serie semiautomática está disponible en modelos de piso con cámara vertical y de sobremesa con cámara horizontal, ambos con volúmenes de cámara que van desde 23 a 160 litros. El control de proceso se realiza por medio de un interruptor de presión. El sistema de control semiautomático incluye un timer que puede ser configurado de 1 a 99 minutos.

112


Aplicaciones de esterilizaciónLíquidos, tales como medios de cultivoElementos sólidos tales como pipetas, tubos y filtrosCristalería y artículos de plásticoCaracterísticas Generales de Seguridad:Monitoreo Doble Independiente: Monitoréo electrónico y mecánico combinados garantiza resultados exactos. El operador tiene dos medios independientes para monitorear la temperatura y la presión. Válvulas de Seguridad: La cámara está equipada con válvulas de seguridad – si la presión excede el límite permitido que activarán las válvulas de seguridad.Seguridad del Generador de Vapor Integrado: Un sistema de monitoreo de nivel de agua mantiene un nivel constante de agua y asegura la operación segura de las resistencias.Características de Calidad: La cámara está construida de acero inoxidable grado 316Ti de larga duración y excelente resistencia a la corrosión. El generador está construido de acero inoxidable.El autoclave cambia automáticamente al modo de espera (standby) si no se presiona ningún botón o interruptor durante cuatro horas. El autoclave está diseñado para poderle brindar servicio técnico rápidamente, permitiendo el acceso sencillo a todos los componentes para su mantenimiento.Protección de Drenaje: El líquido de descompresión se mezcla con agua corriente fría que disminuye la temperatura de escape antes de ser derivada al drenaje. Normas de calidad:Las autoclaves de laboratorio Tuttnauer de alta calidad cumplen con las más estrictas directivas y normas internacionales.Equipos de Presión: PED 97/23 EEC, EN 10028-7, ASME Code Sec VIIISeguridad: IEC/UL/EN61010-1, IEC 61010-2-040, EN 61326Esterilización: DIN 58951, ISO 17665-1:2006Sistema de Calidad: ISO 9001:2000, ISO 13485:2003Especificaciones Técnicas:

Dimensiones de Cámara Ø x Profundidad: 380 x 690 Volumen de Cámara (Litros): 85 Timer: 1- 99min Dimensiones Externas (mm) Ancho x Altura x Prof.: 650x925x500 Capacidad de Carga de Frascos Erlenmeyer (ml.)

• 250 ml= 4 x 12• 500 ml = 3 x 7• 1000 ml = 2 x 4• 2000 ml = 2 x 3• 3000 ml = 2 x 2• 5000 ml = 1


01.10 DESTILADORGeneralidades. DESTILADOR.Especificaciones Técnicas:

- Diseño práctico y compacto- Economiza consumo de energía y agua

Capacidad 3.5 L/ horaDimensiones (mm) 250(W) x 222(D) x 542(H)Heater 3 kWAgua de refrigeración Aprox. 30 LMaterial Interno Acero inoxidable

Externo Acero inoxidable l /w Powder Coating

113


Calentador Tubería de acero inoxidableControlador Termostato hidráulicoRequerimiento eléctrico 220V, 50/60 Hz

Interruptor Main Power with Pilot Lamp and Water Float Switch

Sellado Empaquetadura de silicona

Seguridad Corte en sobrecalentamiento y niveles bajos de agua


01.11 PURIFICADOR DE AGUA

Generalidades. PURIFICADOR DE AGUA.Especificaciones Técnicas:

PRETRATAMIENTO CON OSMOSIS INVERSA, INTERCAMBIO IONICO, El más fácil de operar! Sólo tiene que pulsar un botón para obtener agua de alta pureza

- sin necesidad de ajustes, el control del microprocesador se controla La calidad del agua de alta pureza está garantizada por la aportación de valor límite RS 232 La pantalla se puede inclinar a su posición de lectura óptima

Aplicaciones Para aplicaciones químicas estándar Para muchos objetivos analíticos Para la preparación de reactivos Para el funcionamiento de autoclaves Para termodesinfectantes Para la purificación ultrasónica Para la limpieza de instrumentos

¡Ventaja por más idea! Cantidad de flujo por minuto 1,0 l Tanque de 6 litros con bomba de presión integrada así como bomba de recirculación

Económico a largo plazo! Preparación de agua por sistemas separados, en caso necesario, cada unidad

fácilmente intercambiable por medio de cierres rápidos

Unidad 1 módulo de pretratamiento con membrana integrada de ósmosis inversa

Unidad 2 cartucho con resinas de calidad, vida útil aprox. 5.000 litros

Técnica y accesorios Rendimiento permeado a 15 °C: 6,0 l/hCantidad de flujo: 1,0 l/minPresión de trabajo en bar, min/max: 1 – 6 barConductividad: 0,1 – 1,0 µS/cmResistencia a 25 °C: 1 – 10 MΩxcm

112


Cuota membrana de retención para microorganismos, bacterias y partículas:

99 %

Voltaje: adaptación automática de voltaje a 24 V

Capacidad e conexión:

0,06 kW

Tamaño de conexión: R 3/4"Medidas anchura x profund. x altura en mm:

305 x 40 x 545

Peso: 22 kgNo. de pedido 05.3006


01.12 EQUIPO DE LUZ ULTRAVIOLETA

Generalidades. INCUBADOR-ESTERILIZADOR UV DE SOBREMESA.Especificaciones Técnicas:

- Incorporado con un alampara germicida de luz ultravioleta de 254 nm de la lámpara germicida.

- Trabajo por convección mecánica, asegura temperatura uniforme.

ESPECIFICACIONESCapacidad: 0.95 cu ft / aprox. 27 litrosTemperatura máxima: Ambiente a 68°CPrecisión: ±0.1°CDisplay: 3-digit LEDDimensiones de la cámara:

12W x 10H x 9 3/4D"

Dimensiones externas: 17 1/2W x 18H x 14 3/4D"Construcción: Interior de Acero inoxidable. Exterior

de aluminio con puerta acrílica.2 plataformas incluidas.

Alimentación 115 VAC, 50/60 Hz. 1250WShipping Weight: 30 lb


01.13 CAMARA DE FLUJO LAMINAR

113


Generalidades. CABINA DE FLUJO LAMINAR DIGITAL.Las cabinas proporcionan flujo laminar vertical ISO de clase 3. Casi todo el aire recircula a través del filtro HEPA. Una parte se expulsa al entorno a través de la expulsión. Las cabinas operan en presión negativa tras la esterilización a través del filtro HEPA y ofrecen aire de clase 100 según la normativa Federal Standard 209e. De esta forma, protegen el producto de micro-organismos y contaminantes aéreos. La superficie de trabajo equilibrada y perforada y el diseño de la apertura de trabajo brindan una excelente laminaridad del flujo a nivel de la superficie trabajo.Estas cabinas se han diseñado específicamente para satisfacer las demandas de los laboratorios industriales modernos, fundamentalmente para la manipulación de cultivos celulares y agentes biológicos no patógenos, cuando es necesario garantizar una correcta protección del producto.Las cabinas se pueden emplear en una amplia gama de disciplinas, entre ellas:• Control de calidad del sector farmacéutico y alimenticio • Cultivo de células• Manipulación estéril.Especificaciones Técnicas:ESTRUCTURA EXTERNA: Acero con pintura epoxi resistente a la corrosión.SUPERFICIE DE TRABAJO: acero inoxidable AISI 304L perforado para garantizar la laminaridad del flujo y el reciclado del aire a nivel de superficie de trabajo.PAREDES LATERALES TRANSPARENTES: cristal de seguridad, vidrio templado.FILTRO ABSOLUTO: filtro HEPA, probado con aerosol D.O.P. Su eficacia (superior al 99,99% a un tamaño de partículas de 0,3 micrones y una penetración del 0,001%) garantiza superar los requisitos de la Federal Standard 209e, de la normativa británica 5295, VDI-2083 y AS 1386-1976.Ventilador motorizado: motor de acoplamiento directo, velocidad controlada electrónicamente para mantener un flujo de aire constante de 0,45 m/s y para compensar la obstrucción parcial del filtro hasta una presión máxima en la cámara de 40 mm de columna de agua.RECUBRIMIENTO ANTI BACTERIANO: Cada gabinete está recubierto con la exclusiva solución anti-bacterianas en base a cationes Ag+, Dupont ® ™ capaz de prevenir e inhibir la contaminación y el crecimiento microbianoLAMPARA DE ESTERILIZADO UV; accesorio adicional a la cabina, suministrado en un case de aluminio magnetizado para colgar en una de las paredes frontalesFUENTE DE ALIMENTACIÓN: 220 V, 50 Hz, una fase. A demanda hay disponibles otras tensiones.Iluminación: luz fluorescente en zona exterior estéril.Ventana frontal: ventana de cristal de seguridad con leva de fijación.Características adicionales: el área de trabajo equipa una toma de gas manual y un enchufe eléctrico IP-44.INCLUYE- 01 BASE reforzada con ruedas.- 01 mechero de acero inoxidable

TABLA DE MEDIDASDimensiones Utiles

mmDimensiones Totales

mm Potencia Expulsion

W H D W H D Kw m3/h1190 625 710 1332 1495 780 0.9 150

Apertura frontal

Aumento de temperatura

Nivel de ruido Ilumination Vibraciones

250 mm < 3 °C <60 dBA >1000 lux <0.004 mm RMS


112


01.14 BALANZA ANALÍTICA

Generalidades. BALANZA ANALÍTICA.Especificaciones Técnicas:

Carcasa de metal Interfase bi-direccional RS-232 Filtro digital seleccionable para pesar animales / pesado dinámico. Filtros digitales

para la adaptación óptima a las influencias del entorno Filtros estabilizadores Rango de tara completo Soporte de seguro tipo KensingtonTM

Opciones de calibración interna con masa interna totalmente automática Adicional Calibración externa con pesa patrón Imprime los registros de acuerdo a los protocolos GLP / ISO (Buenas prácticas de

laboratorio) Fabricación con certificación ISO 9001 Marca fecha y hora Teclado de membrana Teclas de código de color Pantalla doble LCD retro-iluminada Protección contra sobre cargas Cuenta con 16 opciones de unidades de peso (incluyendo una unidad

personalizada) Cortaviento para modelos de 1 mg para adelante Patas de nivelación y nivel de burbuja A prueba de agua para proteger contra derramamiento accidentales Adaptador AC

APLICACIONES: Pantalla multilingüe Pesaje Neto / Total Pesaje de control Cálculo de porcentaje en peso Acumulación de peso Pesaje promedio Función cuenta piezas Pesaje de animales / dinámico Determinación de densidad: kit Opcional con gancho para debajo de la balanza Pesaje por debajo de la balanza, solo para kit de densidad

Capacidad máxima 250 gRango de tara Completo Lectura 0.0001 g /0.1mgRepetitibilidad (S.D) 0.0001 g/0.1mgLinearidad (+/-) 0.0002 g/0.2mgTiempo de respuesta 2 a 4 segundos/ tiempos de

medidas rápidos y muy confiables

Unidades de medida G, ct, mg, GN, N, dr, oz, ozt, dwt, mm, tl T, tl H, tl S, T, ti, custom Cuenta con 16 opciones de unidades de peso (incluyendo una unidad personalizada)

Interfaz bidireccional RS-232 (Estándar)/ conexión a impresora y ordenador

Temperatura de funcionamiento

+ 10 ° C a 40 ° C

113


Calibración La calibración con masa interna. Alternativamente, el usuario puede elegir para calibrar con una masa externa con una sola tecla

Pantalla LCD retroiluminada con dígitos dobles (24 mm de altura) y la capacidad de seguimiento/ de cristal liquido.

Protector contra viento Instalado desde fábrica Dimensiones del protector contra viento

7.9 "x 6.2 x 8.5"

Carcasa De aluminio con cristal de cámara de pesaje/ ABS/

Tamaño del platillo de pesaje

"90 mm Ø/ 3.5’’ Ø /platillo de acero inoxidable

Dimensiones totales 256 × 524 × 275mmPeso Neto 26.4 librasAplicaciones Pesaje, neto / total, control de

peso, porcentaje de peso, la acumulación de peso, promedio, recuento de piezas, Animal / pesaje dinámico, la determinación de densidad, peso por debajo del saldo

ACCESORIOS OPCIONALES INCLUIDOS:-Manual-Cable y candado se seguridad/ Fijación para un seguro antirrobo integrada en la carcasa-Informe de calibración-Protector de polvo / funda-Estabilizador

Método De Medición: La unidad de medición será por Equipo. Base de Pago: La forma de pago incluye todos los impuestos de ley y otros gastos directos e indirectos en el que incurra el proveedor en la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.Modalidad de Ejecución: Contra entrega previo informe en la valorización del mes.Forma de Pago : El Pago se efectuará Al informe de Valorización emitida el área Ejecutora del Proyecto y el Responsable designado del Área Usuaria. Quien deberá verificar,

112


dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. Instalado en la Obra.

01.15 AGITADOR ORBITAL PARA FRASCOSGeneralidades. AGITADOR ORBITAL PARA FRASCOS.Especificaciones Técnicas:

Cuatro configuraciones de la plataforma permiten satisfacer una variedad de usos de agitación y mezcla de. La plataforma universal tiene barras de resorte que se ajustan a frascos, botellas, bastidores de tubos y recipientes de forma extraña.

El corazón es un poderoso motor sin escobillas y el mecanismo de lucha contra la coctelera equilibrada que proporcionan un funcionamiento suave y años de uso sin problemas. La velocidad y la hora se ajustan con un mando analógico, mientras que el conjunto y los valores actuales se muestran digitalmente.

La velocidad es ajustable en un rango amplio para permitir aplicaciones tales como manchas y decoloración geles, el crecimiento de los cultivos bacterianos y la hibridación. La órbita es seguro para su uso en entornos de temperatura controlada. Su pequeño tamaño y bajo perfil lo hace ideal para su uso en incubadoras.

Especificaciones técnicas:

Rango de velocidad 20 - 300 rpmTimer 0-99 minutos o modo continuoTamaño de la órbita/movimiento: Horizontal y circular, 19 mmCapacidad máxima: 4 x 1L, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml, 16 x 125 mlCarga máxima 0.66 lb/0.3 kgRango de temperatura de operación: +4º a 65 ºCDimensiones de base (A x L x A): 25.6 x 31.8 x 12.7 cmPeso: 16 lb/7.3 kgFuente de poder: 230V, 50Hz

INCLUYE:Plataforma capacidad para nueve matraces de 250mL, 16 matraces de 125mL, 5 matraces x 500mL ó 4 matraces x 1L. (S2031-18)Sujetadores para matraces de todos los tamaños mencionados (4 x S2040-01, 5 x S2040-09, 16 x S2040-85)


01.16 POTENCIOMETRO

Generalidades. Medidor de pH Potenciómetro de sobremesa.Especificaciones Técnicas:

- Diseño modular intercambiable con plug-in de las unidades de expansión- Medidor reconoce automáticamente qué módulos están unidos- pH Meter ofrece una visualización de dos canales- Hasta 9 puntos de calibración de pH con reconocimiento automático de tampón- Memoria para la calibración, los métodos y las medicionesIntervalo de tiempo de lectura con salida a la memoria o impresoraPH metro está diseñado para atender las necesidades más rigurosas de un laboratorio de investigación. En línea menús de ayuda guían al usuario a través de la operación. Calibre hasta 9 puntos de pH con 5 juegos de tampones seleccionables para el reconocimiento automático buffer, o hasta 9 tampones definidos por el usuario. Recordatorio de calibración se puede

113


ajustar por el número de usos o por tiempo. La memoria puede retener 10 últimas calibraciones, métodos 10 y 1000 valores medidos.

Elige auto leer, leer manuales o programados lecturas de intervalo. Representación gráfica de la curva de calibración y visualización gráfica de los últimos 25 lecturas con altos / bajos límites. Interfaz RS232 y salida analógica para transferir datos a un ordenador o impresora.

Descripción corta Professional instrument for pH, mV/ORP and rel. mV measurementsRango de mV De -1999 a 1999Precisión mV relativo ± 0,1Resolución mV 0,1Rango de pH De -2.000 a 19.999Precisión pH relativo ± 0,002Resolución pH Variable. 0,001 / 0,01 / 0,1Alimentación eléctrica Alimentación externa ( incluida )Precisión de temperatura en °C ± 0,1Rango de temperaturas en °C De -30,0 a 130,0Resolución de temperatura en °C 0,1Visualización Pantalla de cristal líquido especial


01.17 OSMOMETRO

Generalidades. MICROOSMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL.Especificaciones Técnicas:

Especificaciones técnicas:El osmometro, permite conocer el punto de congelación de las soluciones o fluidos biológicos. Además, la osmolalidad total de todos los líquidos, transfusiones, y soluciones fisiológicos y biológicos de la infusión puede ser medida. El funcionamiento del equipo es automático totalmente, después de que se inyecte la muestra. El instrumento se equipa de diseño de ventilación de aire y de un microprocesador integrado. La cabeza que mide está disponible en dos versiones, una para los frascos de cristal y una para los frascos plásticos con el casquillo unido. Una impresora esta incluida con el equipo, ademas de otras ventaja como:• 2 a 4 punto de calibración• Tiempo de medición cortos 2 a 3 minutos• Mediciones totalmente automatizadas• Valores obtenidos se almacenan automáticamente• Diseño con ventilación• Ventilación del controlador de procesos• Ventilación de la cámara que impide congelaciónAPLICACIONES:• Monitoreo de funciones vitales• Control de diálisis• Control de lactación• Envenenamiento• Control de soluciones hipo, hiper, isotónicas• Control de transfusiones sanguíneas• Control de presión osmótica en cultivos celulares en biotecnología y reproducciónESPECIFICACIONES:• Rango de medición: 0-2,000 mOsmol/kg rango garantizado; -3,500 mOsmol/kg rango posible• Precision: RSD menor que 1%• Calibración: 2 puntos de calibración son requeridos, 4 puntos de calibración puede soportar• Volumen de muestra: 150 µl

112


• Tiempo de medición: 2 minutes• Salidas: LC-Display 2 x 24 digits, S-232, for connection to PC or printer A0591• Suministro Eléctrico: 90-260 V, 47-63 Hz, 70 VA• Dimensiones /peso: 160 x 182 x 340 mm (W x H x D) / 5.0 kg


01.18 REFRIGERADORA

Generalidades. REFRIGERADORA.Especificaciones Técnicas:

• CAPACIDAD: 270 LTS• ALTO: 165 CM• ANCHO: 62 CM• FONDO: 67 CM• SIDE BY SIDE: NO• N-FROST: SÍ• COLOR: GRIS• MATERIAL BANDEJAS: VIDRIO TEMPLADO• LUZ INTERIOR: SÍ• RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO : RUEDAS TRASERAS• SISTEMA MULTIFLOW: SÍ• HIELO FÁCIL• ZONA FRÍA• LEGUMBRERA TRANSPARENTE• BALCONES TRANSPARENTE


01.19 CONGELADOR

Generalidades. CONGELADOR.Especificaciones Técnicas:

Dimensiones exteriores (mm): 1262x698x885Capacidad neta (litros): 284Dimensiones interiores WxDxH (mm): 1100x440x630De aislamiento (mm): 80Rango de temperatura (° C): -40 / -85Max. temperatura ambiente (° C): 20Fuente de alimentación (V): 230/110Frecuencia (Hz): 50/60Consumo de energía (kwh/24h): 7,7AMP (A): 4Nivel de ruido (DBA): <55Visual / acústica de alarma:Alarma de fallo:Ajustable de alta / baja temperatura de alarma:

113


Sonda de alarma de fallo:Póngase en contacto para alarma remota:Preparado para el módulo de alarma GSM:Aprox. hrs. de la batería de respaldo para las alarmas y la pantalla de la temperatura en caso de corte de corriente: 48 horasOjo de buey para la instalación de PT100/CO? una copia de seguridad: síDisplay digital:Descongelación manual / automático: ManualRegistrador: opcionalTapas Sub : 3 Ruedas: síBloqueo: síMaterial de revestimiento interior: acero barnizadoMaterial de la caja: acero barnizadoColor (exterior): blancoN º de compresores: 1Peso (KG): 76Peso de transporte (KG): 82Peso de transporte con caja de madera (KG): 123Dimensiones de envío An x P (mm): 1310x800x1085Dimensiones de caja de madera con An x P (mm): 1355x755x1118


01.20 BIDESTILADOR

Generalidades. BIDESTILADOR.Especificaciones Técnicas:

Equipo completo en vidrio borosilicato con mueble protector de diseño funcional que permite un fácil acceso a los elementos de vidrio y calefacción.De funcionamiento automático y producción continua.Produce un agua bidestilada de alta pureza libre de pirógenos e iones metálicos.La producción se obtiene por dos etapas de destilado: El agua destilada que se produce en un primer cuerpo ebullidor es recogida en un segundo cuerpo ebullidor, empezando a trabajar cuando se alcanza el nivel óptimo, obteniéndose así el agua bidestilada.Equipado con 4 elementos calefactores en cuarzo y tres protectores de seguridad.Dispositivo de protección por sobrecalentamiento con presostato de seguridad que se acciona si falta el agua de alimentación al refrigerante y calderín de ebullición. La reactivación es automática cuando se restablece el suministro.Dispositivo de corte de flujo de entrada de agua por falta de corriente eléctrica.Cuando se requiere almacenar el agua destilada y evitar el desborde del recipiente, posee un sistema de desconexión automática de corte de corriente y de suministro de agua.Dispositivo para colgar en la pared.Dependiendo de la instalación eléctrica de red, el usuario puede configurar la conexión del bidestilador para las siguientes tensiones:Voltaje: 230 V / I, 50/60 Hz= 38,6 AVoltaje: 230 V / III, 50/60 Hz= 22 AVoltaje: 230 V / III+N, 50/60 Hz= 12,72 A

Método De Medición: La unidad de medición será por Equipo. Base de Pago: La forma de pago incluye todos los impuestos de ley y otros gastos directos e indirectos en el que incurra el proveedor en la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.Modalidad de Ejecución: Contra entrega previo informe en la valorización del mes.

112


Forma de Pago : El Pago se efectuará Al informe de Valorización emitida el área Ejecutora del Proyecto y el Responsable designado del Área Usuaria. Quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. Instalado en la Obra.

01.21 PURIFICADOR DE AGUA

Generalidades. PURIFICADOR DE AGUA.Especificaciones Técnicas:

PRETRATAMIENTO CON OSMOSIS INVERSA, INTERCAMBIO IONICO, El más fácil de operar! Sólo tiene que pulsar un botón para obtener agua de alta pureza

- sin necesidad de ajustes, el control del microprocesador se controla La calidad del agua de alta pureza está garantizada por la aportación de valor límite RS 232 La pantalla se puede inclinar a su posición de lectura óptima

Aplicaciones Para aplicaciones químicas estándar Para muchos objetivos analíticos Para la preparación de reactivos Para el funcionamiento de autoclaves Para termodesinfectantes Para la purificación ultrasónica Para la limpieza de instrumentos

¡Ventaja por más idea! Cantidad de flujo por minuto 1,0 l Tanque de 6 litros con bomba de presión integrada así como bomba de recirculación

Económico a largo plazo! Preparación de agua por sistemas separados, en caso necesario, cada unidad

fácilmente intercambiable por medio de cierres rápidos

Unidad 1 módulo de pretratamiento con membrana integrada de ósmosis inversa

Unidad 2 cartucho con resinas de calidad, vida útil aprox. 5.000 litros

Técnica y accesorios Rendimiento permeado a 15 °C: 6,0 l/hCantidad de flujo: 1,0 l/minPresión de trabajo en bar, min/max: 1 – 6 barConductividad: 0,1 – 1,0 µS/cmResistencia a 25 °C: 1 – 10 MΩxcmCuota membrana de retención para microorganismos, bacterias y partículas:

99 %

Voltaje: adaptación automática de voltaje a 24 V

Capacidad e conexión:

0,06 kW

Tamaño de conexión: R 3/4"Medidas anchura x profund. x altura en mm:

305 x 40 x 545

Peso: 22 kgNo. de pedido 05.3006

Método De Medición: La unidad de medición será por Equipo.

113


Base de Pago: La forma de pago incluye todos los impuestos de ley y otros gastos directos e indirectos en el que incurra el proveedor en la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.Modalidad de Ejecu ción: Contra entrega previo informe en la valorización del mes.Forma de Pago : El Pago se efectuará Al informe de Valorización emitida el área Ejecutora del Proyecto y el Responsable designado del Área Usuaria. Quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. Instalado en la Obra.

01.22 BOMBA DE FILTRADO

Generalidades. BOMBA DE VACIO.Especificaciones Técnicas:

RPM/HP: 1/8Libre Capacidad del aire: 1.1cfm (31 L/min)Vacío máximo: 25 " HgPresión máxima: 50 psiConexiones de los tubos: 1/4" NPT(F) de 3/8" Temperatura máxima: 38°CNivel de ruido: 68 dB (A)Peso: 8. 16 Kg.Dimensiones: 7 3/5W x 10 1/10H x 6 1/2D "Electricidad: 115 V, 60 Hz


01.23 MICROSCOPIO BINOCULAR

Generalidades. MICROSCOPIO BINOCULAR.Especificaciones Técnicas:

Sistema ópticoSistema óptico infinito, f = 200mm, Anti-MoldCabezal Tipo Siedentopf,inclinada 30 °, ajuste de distancia interpupilar de 47-75mm, rotación 360 °, disponible en configuraciones binocular o trinocular. Punto de mira altura es ajustable y se puede elevar 35 mm cuando la distancia interpupilar es 64mm girando los tubos oculares hasta 180 ° para dar cabida a las necesidades de los distintos usuarios.OcularesEnfocables oculares WF10x, campo de visión de 22 mm; oculares son locked-in para evitar aula manipulación. Ocular acepta una retícula Ø26.5mmRevólverPosterior quíntuple, bola de boquilla de rodamiento con “click positivo”que se detiene para garantizar paracentraciónObjetivosLa configuración estándar incluye Infinito Plan acromática de 4x, 10x, 40XR * y 100XR aceite *EtapaREctangular, resistente a los arañazos, Tamaño de 188 x 150 mm Movimiento en cruz de 78 x 54 mm cruz XY mandos coaxiales

112


CondensadorAbbe NA 1.25 condensador con diafragma de apertura y las marcas de guía de posición para cadaTitular de objetivo y el filtroStandAleación de aluminio con asa de transporte y caja conteniendo la lámpara desmontable para facilitar la sustitución de la bombillaIluminación3 vatios LED (20.000 horas de vida útil nominal)Sistema de enfoqueSistema coaxial de enfoque con control de tensión ajustable y parada de límite superior para evitar accidental daño de las láminas, Todos los engranajes de metal, y de latón los engranajes de enfoque fino •diversoMisceláneasDimensiones del microscopio (LAA): 10 "x 9.25" x 16.75 "Peso físico: 16 libras.Dimensiones de envío: 16 "x 11" x 20 "Peso del envío: 19 libras.AccesoriosCubierta de polvo, aceite de inmersión y manual de instrucciones, fuente de alimentación universal 110v-240v

Accesorios opcionales• Trinocular cabeza visualización - split 50/50 la luz• Oculares de 15x y 20x• Cámaras Digitales y HD • Objetivos acromáticos del plan: 20xR, 50xR petróleo y 60XR• Objetivos de la fase del plan: Aceite de 10x, 20xR, 40XR y 100XR• Condensador de torreta fase - BF, 10x, 40x y 100x posiciones annuli• Deslizadores de contraste de fase: 10x/BF/40x y 20x/BF/100x• Accesorio fluorescencia, 2 slider filtro posición• Campo oscuro deslizador (4x - 40x)• Retículas• Simple polarizador analizador /• Diafragma de campo, perchas espinal• Microscopio estuche


01.24 MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASES

Generalidades. MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASE CX31 CALEFACCIONADO, PARA ANÁLISIS DE SEMEN.

MICROSCOPIO + PLATINA CONTROL DE T° + CAMARA TIPO OCULAREspecificaciones Técnicas:

• Cabezal Trinocular U-CTR 30, tipo Seidentopf, con 30º de inclinación y 360º de rotación• Ajuste de distancia interpupilar de 48 – 75 mm y ajuste de dioptrías ± 5 (izq).• Estativo durable y de alta rigidez resistente al duro manejo de rutina o frecuentes cambio de lugar. Diseño ergonómico que garantiza una alta durabilidad. Con freno de movimiento ascendente de enfoque que evita la ruptura de las muestras• Optica PLCN con sistema de corrección de color y contraste al infinito que permite tener imágenes mas nítidas y com mejores contrastes.

113


• Objetivos Planacromáticos, par focales, par centrados que ofrecen larga distancia de trabajo para ofrecer alta resolución: PLCN 4X, 0.10NA, PLCN 10X, 0.25 NA, 40X, 0.65 NA, PLCN 100X de inmersión, 1.25 NA.• Ocular de campo ancho 10X, FN 20mm (Antifungos).• Platina mecánica sin cremalleras, con sistema de desplazamiento en base a cable de acero sin fin, de 188 x 134 mm y control de movimiento coaxial ( vernier con graduación de 0.1 mm)• Control de enfoque macro-micrométrico coaxial con gobiernos situados ergonómicamente para fácil maniobra sin fatiga ocular o postura• Condensador ABBE de 1.25 NA con diafragma de apertura de iris incorporado• Revolver de objetivo para 5 posiciones• Reostato de control electrónico para variar la intensidad de la fuente luminosa, situado ergonómicamente.• Sistema de iluminación con bulbo halógeno de 6V 30W• Dimensiones 233 x 367.5 x 432 mm• Peso 8.5 Kg• Aumento total: 1000 aumentos

Sistema óptico infinito: imágenes nítidas a través de todo el campo óptico• Óptica de contraste de fases con condensador universal• Platina original calefactada con unidad de control de temperatura HT200, platina calefactada adicional y dos indicadores digitales de temperatura• Temperatura regulable• Diseño ergonómico• Con objetivos acromáticos de contraste de fases. 10x, 20x, 40x • Iluminación halógena 6 V / 30 W• Cámara tipo ocular

Unidad de control HT200 W para sistema de calefacción, 30 VA• Con platina térmica 180 x 180 mm, temperatura• regulable y con 2 indicadores digitales.• Exactitud de variación: ±0,2°C• Rango de temperatura: ambiente hasta +55°C• Rendimiento de calefacción 50 VA• Peso 2,8 kg• Alimentación: 110 V / 60 Hz o 230 V / 50 Hz


01.25 CONTADOR DE ESPERMATOZOIDES.

Generalidades. DENSIMETRO - FOTÓMETRO SDM 1, CALIBRADO PARA BOVINO.Especificaciones Técnicas:

- Para la medición de concentración espermática.- Con transformador 100 - 240 V y pilas.- El SDM 1 es un fotómetro compacto, muy exacto, desarrollado para la medición de concentración de células espermáticas. Puede ser calibrado para las especies bovina.- Su limpieza es fácil, su mantenimiento es mínimo. La concentración de semen es indicada en millones de células espermáticas/ml.

SUS BENEFICIOS- No es necesaria la dilución de muestras de semen- Fuente de luz por diodo luminoso (LED) proporciona una entrega estable, reduciendo con ello la necesidad frecuente de re calibración

112


- La cubeta es fijada exactamente en la posición correcta de medición - El usuario activa el análisis, una vez que la cubeta se encuentra en posición de medición - Se efectúan lecturas múltiples de cada muestra que son promediadas para proporcionar resultado exacto - Fácil de limpiar y mantener: Simplemente levante la tapa del portador de la cubeta y límpielo - La calibración es efectuada automáticamente con la medición de cada muestra - Las actualizaciones de software son efectuadas por conexión de- Peso:1.5Kg (peso neto)- Dimensiones: 25x13x5.5cm (aprox.)- Display: diodo luminoso(LED)- Suministroeléctrico:110-230 V /50-60 Hz y Batería

INCLUYE:- SDM1 Calibrado para bovinos - Microcubeta para fotómetro SDM 1, 100/caja REF: 12300/1111


01.26 BAÑO MARIA

Generalidades. BAÑO MARIA DE 6 LITROS.Especificaciones Técnicas:

Diseño compacto Construido en Acero inoxidable Tapa en Acero inoxidable Potencia de calefacción 550W Piloto de luz para indicar calefacción

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Rango de temperatura Ambiente +5° a 100°CCapacidad 6 litrosControles AnálogoDimensiones externas (W x D x H)

14 x 11 x 13 in (36 x 28 x 32 cm )

Dimensiones internas (W x D x H)

11.2 x 11 x 13.2 in

Peso 7.7 kg/17 lbCondiciones eléctricas 120V~or 230~, 50/60 Hz


01.27 CENTRÍFUGA

113


Generalidades. CENTRÍFUGA PROGRAMABLE DIGITAL.Especificaciones Técnicas:

Carcasa de plástico ABS resistente a los golpes y a las sustancias químicas.Indicador digital de los valores nominal y real de las revoluciones y del tiempo de funcionamiento.Detección automática de desequilibrio y desconexión.Preselección de revoluciones desde 200 rpm hasta 6.000 rpm a intervalos de 50 rpm.10 niveles de aceleración y desaceleración para proteger las muestras frágiles.Acepta tubos de fondo cónico y curvo.Lectura de velocidad en RPM y RCF g-forcePreselección del tiempo de funcionamiento de 10 seg a 99 horas y 59 min. ó continúo.Microprocesador de control "HERMLE Standard-Control" de manejo sencillo a través de potenciómetro.Dimensiones 11 x 14.6 x 10.2 in /28 x 37 x 26 cmPeso 15 kg.El aparato cumple las exigencias de calidad europea CE.Fabricado conforme a la norma IEC 1010. • Velocidad máx.: PROGRAMABLE DE 200 A 6.000RPM• RCF máx.: 4.180 g ajustable• Rango velocidad: 200 - 6.000RPM• Capacidad: 12 x 15 ml ó 6 x 50 ml.• Nivel de ruido 60dBA a 6.000RPM• Regulación de velocidad por RPM y RCF• Alerta por carga desbalanceada• Cierre de puerta electrónico

• INCLUYE: o C0200-96: Rotor de ángulo fijo de 12 tubos x 10 a 15 ml o Manual de usuarioo Cable de poder


01.28 TERMOCUPLA TERMOMETRO

Generalidades. TERMOMETRO CON TERMOCUPLA,+ SENSOR.Especificaciones Técnicas:

• Rango de trabajo: -190 a 1000ºc• Resolución: 0.1c • Precisión: +/- 0.1c • Display 4-digit LCD • Suministro eléctrico: 9v battery/1000hrs • Dimensiones: 3.3W x 6.3H x 1.1 D • Sonda: acero inoxidable de 4.5 de longitud y 1/8 de diámetro e incluye un cable.


112


01.29 TANQUE CRIOGENICO PARA ALMACENAR SEMEN CONGELADO.

Generalidades. TANQUE CRIOGENICO PARA ALMACENAR SEMEN CONGELADO..Especificaciones Técnicas:

• Diseñado para el almacenamiento de gran capacidad• Bajo consumo de nitrógeno líquido• Peso ligero• Cumple MDD 93/42/CEE, la Directiva sobre productos sanitarios para la UE

Características del tanque:

1. Durable, tapa de diseño a prueba de falsificaciones 2. High tubo de cuello fuerza reduce el nitrógeno líquido pérdida3. Canastas4. Construcción robusta de aluminio ligero5. química avanzada vacío sistema de retención6. Araña de diseño en la plataforma para su fácil recuperación y inserción de

contenedores de producto depósito de nitrógeno líquido

ESPECIFICACIONES:CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO BASICONumero de canastas 6Numero de viales de 1.2 y 2.0ml, 25/caja 750Rack por caja 5 (25

CELL)

RENDIMIENTOCapacidad de nitrogeno liquido 47.4Velocidad de evaporación estatica, litros/dia 0.39Volumen de trabajo en litros 47Duración de trabajo normal en días 76

DIMENSIONES DE LA UNIDADDiametro del cuello interno en mm 5 (127)AlturA total en mm 26.5

(673)Diámetro exterior en mm 20 (508)Peso lleno en kg 42 (19)


01.30 TANQUE CRIOGENICO PARA ALMACENAR NITROGENO.

Generalidades. TANQUE CRIOGENICO PARA ALMACENAR NITROGENO..Especificaciones Técnicas:

• Diseñado para el almacenamiento de gran capacidad• Bajo consumo de nitrógeno líquido

113


• Peso ligero• Cumple MDD 93/42/CEE, la Directiva sobre productos sanitarios para la UE

Características del tanque:7. Durable, tapa de diseño a prueba de falsificaciones 8. High tubo de cuello fuerza reduce el nitrógeno líquido pérdida9. Canastas10. Construcción robusta de aluminio ligero11. química avanzada vacío sistema de retención12. Araña de diseño en la plataforma para su fácil recuperación y inserción de


ESPECIFICACIONES:CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO BASICONumero de canastas 6Numero de viales de 1.2 y 2.0ml, 25/caja 750Rack por caja 5

RENDIMIENTOCapacidad de nitrogeno liquido 61Velocidad de evaporación estatica, litros/dia 0.85Volumen de trabajo en litros 51Duración de trabajo normal en días 38

DIMENSIONES DE LA UNIDADDiametro del cuello interno en mm 216AlturA total en mm 692Diámetro exterior en mm 559Peso vacio en kg 26.3Peso lleno en kg 82.5


01.31 KIT DE INSEMINACION- PEQUEÑOS RUMIANTES

Generalidades. KIT DE INSEMINACION- PEQUEÑOS RUMIANTES - COMPLETOEspecificaciones Técnicas:

• Maletín de técnico inseminador, plástico ABS• Instrumento de inseminación QuickLock• 50 Vainas universales de IA ovinal• 100 Guantes de inseminación largos• Descongelador MT 35/42, +38°C• Termómetro ahsta +50ºC• MiniCutter• Pinza angular de 15 cm• Tenaza para sostener canastillos• Espéculo MT para oveja/cabra, con linterna y tubos de plástico• lubricante no espermicida, miniLube 90 ml

Método De Medición: La unidad de medición será por Equipo. Base de Pago: La forma de pago incluye todos los impuestos de ley y otros gastos directos e indirectos en el que incurra el proveedor en la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.Modalidad de Ejecución: Contra entrega previo informe en la valorización del mes.

112



01.32 BRETE DE MANEJO

Generalidades. BRETE PARA BOVINOS.Especificaciones Técnicas:

Incluye:- 2 tubos de fierro verticales de altura de 1,57m y diámetro de 3 pulgadas- 2 tubos de fierro verticales de altura de 1,30m- 2 tubos de fierro horizontales de 1,10m y 2,5 pulgadas de diámetro: ancho delantero 1,00m y ancho trasero 1,05m- 4 tubos de fierro horizontales de 2,5 pulg de diámetro y 1,50 m de largo


01.33 ECOGRAFO MULTIFRECUENCIA

Generalidades. ECOSONOGRAFO PORTATIL.Especificaciones Técnicas:- La exploración por ultrasonido• Lineal matriz• Totalmente conversión digital- Mostrar• 5 "de alta resolución VGA LCD• 256 niveles de gris- Peso (unidad básica)• 0,8 kg- Sonda• Multi-frecuencia endorrectal conjunto lineal 7.5 mhz- (de alta resolución al alta penetración)- Modos de imagen• B-Mode• B / B-Mode• B / M-Mode• Modo M• B-zoom- Paquetes de cálculo • tablas de edad fetal con las páginas del informe (de la especie bovina, equina, porcina, ovina, llama)• Ciencia de los Animales con las páginas del informe (espesor de ocultar-fat-lomo)• Mediciones de Tendón con las páginas del informe (equino)

LCD VGA de alta resolución de 5" 256 niveles de gris

0,8 Kg (< 2 lbs)

Array lineal transrectal multifrecuencia (desde alta resolución a alta penetración)

Tablas de edad gestacional con páginas de reporte (bovina, equina, porcina, ovina, llama)

Ciencia Animal con páginas de reports

113


Mediciones de tendón con páginas de reports (equinos)

Tarjeta de memoria integrada con capacidad de almacenamiento de hasta 320 imagen


01.34 HORMONAS PARA EL TRATAMIENTO SUPEROVULATORIO P X 5

Generalidades. HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE.Especificaciones Técnicas:

Hormona folículo estimulante, FSH liofilizado altamente purificado. La aplicación típica al ganado hembra madura sin historia de superovulación es un calendario de reducción de la dosis de inyección de 2 veces al día durante 4 días.Cuando se reconstituye de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, la solución final contiene 20 mg/ml. El diluyente del Folltropin®-V es un frasco de 20 ml de inyección de cloruro sódico bacteriostático USP.Formulación: Cada 20ml vial de dosis única contiene FSH equivalente a 400 mg de NIH-FSH-P1. Presentación frasco x 20ml


01.35 MICROSCOPIO ESTEROSCOPIO.

Generalidades. ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAREspecificaciones Técnicas:

Sistema Óptico: Greenough Cabezal: Cabezal de visión binocular, inclinado a 45 °. Interpupilar y distancia ajuste de

54-76mm. Oculares: WF10x oculares enfocables, el campo de visión de 22 mm. Objetivos: Zoom 0.67x magnificación objetivo - 4.5x. Etapa: Placa de la platina difusa en la base proporciona evenillumination (en versiones

LED). Contraste en blanco y negro. Placas también están incluidos. Estativo: Reparto de aleación de aluminio Iluminación: Cada stand tiene características específicas de iluminación. Todos los

stands LED cuentan con iluminación incidente y transmitida. Sistema de enfoque: Dos botones de enfoque con control de tensión ajustable en todas

LED, enfoque y Stands tipo poste. Accesorios: Cubierta antipolvo, protectores para los ojos y el manual de instrucciones.

Imágenes digitales en su máxima expresión Con una amplia gama de enfocables, adaptadores c-mount y junto con nuestras

cámaras digitales líderes en la industria HD, cámaras CCD o CMOS de la serie Stereo Zoom 3075 proporciona imágenes excepcionales para documentación fotográfica o de vídeo en directo a hasta 60 fps con nuestras cámaras de vídeo HD.


112


Base de Pago: La forma de pago incluye todos los impuestos de ley y otros gastos directos e indirectos en el que incurra el proveedor en la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.Modalidad de Ejecución: Contra entrega previo informe en la valorización del mes.Forma de Pago : El Pago se efectuará Al informe de Valorización emitida el área Ejecutora del Proyecto y el Responsable designado del Área Usuaria. Quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. Instalado en la Obra.

01.36 PIPETA VOLUMETRICA DE DIFERENTES VOLUMENES.

Generalidades. MICROPIPETAS.Especificaciones Técnicas:

- Completamente autoclavable. (20 minutos a 121°C )- Mejor resistencia UV.- Un sistema de soplado acelerado, dispensación de segunda etapa más larga hace que

mejore la eficiencia de dispensación.(2μL, 10μL)- Ajuste de volumen digital fácil.- Fácil y conveniente manija de cierre.- Ocho tamaños que cubren un rango de volumen grande. ( 0.1μL - 10000μL )- PTFE (resina de flúor) se utiliza en la cámara Hermética del instrumento, por lo que el

instrumento conserva su estanqueidad de aire y su reproducibilidad precisa durante largas horas.

- Embolo de cerámica son usados en los volúmenes mayores de 200μL.- Filtros de boquilla son usados para volúmenes mayores 1000μL.- El eyector de puntas permite eyectar sin tocar la punta.- El eyector de puntas es hecho de plástico que evita daños a los tubos de vidrio.

Cat.No

Posición de

volumen

Rango de volumen(μL) Incrementos(μL)

00-NPX2-2

Posición

digital

0.1～2 0.00200-NPX2-10 0.5～10 0.0100-NPX2-20 2～20 0.0200-NPX2-100 10 ～100 0.100-NPX2-200 20～20 0.200-NPX2-1000 100～1000 100-N

2-5000

1000～500

10

00-NPX2-10000 1000～10000

0

113



01.37 CONGELADOR DE EMBRIONES.

Generalidades. SISTEMA DE CRIOPRESERVACÓN PARA SEMEN Y EMBRIONES.Especificaciones Técnicas:

• Controlador de temperatura (CL-5500): FREEZE CONTROL® sistemas patentados y

proporcionar un método confiable para la transferencia de calor y en la regulación de la temperatura de congelación de material biológico para la preservación a largo plazo y viable de recuperación. Rango de control: 20 a -43ºC, 8 programas preinstalados, con batería interna y opción para trabajo con suministro de corriente a 12V, peso 6kg.

• Criocámara estándar (CC23S) : núcleo de 23 ranuras con capacidad de 23 x0.5cc ó 46 x 0.25cc. Índice estándar y rápido 8º C/minuto a 20º C. 4º C/minuto a -40º C.

• Baño de congelación (LNS): contenedores aislantes de Nitrgeno liquido con tapa, capacidad de 1.5lt, tiempo de duración: aprox. 2 horas

• Tapas para cámaras (TL): Tapa alta de 60mm de alto para pajuelas grandes• Batería (UPB) y maleta de transporte: • Cargador para auto (PCAB), específicamente diseñado para este modelo• Manual de usuario con instructivo de uso para funcionamiento


Cat. No

Volumen

(μL)

Exactitud（％）

Precisión（％）

Cat. No

Volumen

(μL)

Exactitud（％）

Precisión（％）

00-NPX2-2

0. ±12.0※ ≦6.0※ 00-NPX2-

200

20 ±1.0 ≦0.51 ±5.0 ≦2.5 100 ±0.8 ≦0.3

±3.0 ≦1.0 2000.8

≦0.2

00-NPX2-10

1 ±4.0 ≦3.0 00-

X210

0±1.0 ≦0.5

5 ±1.0 ≦1.0 500 ±0.8 ≦0.310 ±1.0 ≦0.5 1000 ±0.7 ≦0.2

00-NPX2-20

2 ±5.0 ≦30

00-NPX2-5000

1000 ±.0

≦0.3

10 ±1.0 ≦1.0 2500 ±0.8 ≦0.320 ±1.0 ≦0.4 5000 ±0.6 ≦0.2

0-NPX

2-100

10 ±.0

≦.0

00-NPX2-10000

10002.0

≦0.4

10

≦0.35000

±0.8 ≦0.3

10

±0.8 ≦0.3 10000 ±0.4 ≦0.2

112


01.38 TANQUE CRIOGENICO PARA ALMACENAR EMBRIONES.

Generalidades. TANQUE CRIOGENICO PARA ALMACENAR EMBRIONES.

Especificaciones Técnicas:

Las características incluyen:





ESPECIFICACIONES:


CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO BASICO

Numero de canastas 6

Numero de viales de 1.2 y 2.0ml, 25/caja 750

Rack por caja 5 (25 CELL)

RENDIMIENTO

Capacidad de nitrogeno liquido 47.4

Velocidad de evaporación estatica, litros/dia 0.39

Volumen de trabajo en litros 47

Duración de trabajo normal en días 76

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

Diametro del cuello interno en mm 5 (127)

AlturA total en mm 26.5 (673)

Diámetro exterior en mm 20 (508)

Peso lleno en kg 42 (19)

113


Base de Pago: La forma de pago incluye todos los impuestos de ley y otros gastos directos e indirectos en el que incurra el proveedor en la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.

Modalidad de Ejecución: Contra entrega previo informe en la valorización del mes.

Forma de Pago : El Pago se efectuará Al informe de Valorización emitida el área Ejecutora del Proyecto y el Responsable designado del Área Usuaria. Quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. Instalado en la Obra

01.39 TANQUE CRIOGENICO PARA ALMACENAR NITROGENO.

Generalidades. TANQUE PARA PRESERVACIÓN DE NITRÓGENO LIQUIDO.


Las características incluyen:





ESPECIFICACIONES:CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO BASICO

Numero de canastas 6

Numero de viales de 1.2 y 2.0ml, 25/caja 750

Rack por caja 5

RENDIMIENTO

Capacidad de nitrogeno liquido 61

Velocidad de evaporación estatica, litros/dia 0.85

Volumen de trabajo en litros 51

Duración de trabajo normal en días 38

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

Diametro del cuello interno en mm 216

AlturA total en mm 692

112


Diámetro exterior en mm 559

Peso vacio en kg 26.3

Peso lleno en kg 82.5





01.40 TANQUE PORTATIL PARA NITROGENO LIQUIDO.

Generalidades. TANQUE DE NITROGENO LIQUIDO.


- Nº de canastas: 6- Capacidad máxima: 732 pajillas de 0.50cc en primer nivel- Capacidad de nitrógeno líquido: 3.5litros- Evaporación: 0.12L/día- Mantenimiento estático: 19 días- Diámetro de cuello: 2/51- Altura: 16/406- Diámetro: 8.7/222- Peso lleno: 6.5kg





01.41 EQUIPO DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES

Generalidades. EQUIPO DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES


EL SET INCLUYE:- 5 PISTOLAS DE TRANSFERENCIATambién conocida como la minijeringa de IMV. La pipeta F17A de cámara poco profunda acepta pajuelas de 0,25 cc que se han recortado o acortado inmediatamente antes de ser insertadas en la pipeta. Requiere una vaina de 53,34 cm

- 50 FUNDAS Funda para pistola de embriones, pistola de 21”. Bolsa x 5 unidades, radiados con punta de acero

113


- 5 CAMISETAS SANITARIASCamiseta protectora de plástico se engancha en la varilla de inseminación o transferencia de inmediato, antes de entrar en la vaca o novilla. Evita la transferencia de los contaminantes en el útero durante la inseminación o transferencia de embriones. Una vez en contacto con el cuello uterino, la camiseta es retirada pasando la varilla limpia a través de la manga. Rollo de 80 x 20”





01.42 EQUIPO DE LAPARASCOPIA.

Generalidades. SET DE LAPAROSCOPIA PARA USO VETERINARIO - OVINOS


COMPONENTES DEL SET:

1. FUENTE HALOGENA DE LUZ FRIA INTEGRADA CON BOMBA DE INSUFLACION

Especificaciones generales:

Lámpara de 150 Watts Color de temperatura aprox 3400k Diámetro 305 x 84 x 265 mm Peso 6 kg Intensidad de luz manual de 3 pasos Bomba de insuflación integrada Flujo no controlado hasta máx. 5lt / minuto Presión no controlada máx. 800mmHg (106,4kPa)

2. CABLE DE FIBRA OPTICA CON CONECTOR

MARCA: KARL STORZ

REF: 69495 NA

CANTIDAD: 01 UNIDAD

Especificaciones generales:

Fibra óptica de 3.5 mm de diámetro y 230 cm de largo. Esterilizables en autoclave a 134 ºC

112


3. LAPAROSCOPIO MODELO HOPKINS Y TROCAR CON CANULA

MARCA: KARL STORZ

REF: 26031 BA

CANTIDAD: 01 UNIDAD

De gran formato 30º, 6.5 mm de diámetro 35 cm de largo autoclavable

4. TROCAR DE PUNTA PIRAMIDAL CON VALVULA MULTIFUNCION Y GRIFO

MARCA: KARL STORZ

REF: 30101 MP

CANTIDAD: 01 UNIDAD

Tamaño 7mm punta piramidal canula y trocar5. SONDA PALPADORA DE ORGANOS PARA SET DE LAPAROSCOPIA

MARCA: MINITUBE

REF: 62175T

CANTIDAD: 01 UNIDAD

6.AGUJAS DE VERESS PARA INSUFLACION PNEUMOPERITONEO DE 13CM

MARCA: MINITUBE

REF: 26120JL

CANTIDAD: 01 UNIDAD


113





01.43 CATETER DE SILICONA PAQ x 50

Generalidades. Computadora de Última Generación.


Silicona de grado médico de 100% de pureza Estériles y auclavables. Producto 100% probado previo al empaque.Tamaño de 18 y 30 Fr





01.44 FILTRO DE JERINGA ACRODISC

Generalidades. FILTRO DE JERINGA ACRODISC, PAQUETE DE 10 UNIDADES.


La membrana de baja ligadura proteica maximiza la recuperación de componentes críticos. Con radiación gamma, en paquetes individuales "blíster". Se adhieren a la punta Luer de la jeringa: filtro de 0,2 u y 25 mm de diámetro de disco.





01.45 EQUIPO COMPLETO DE COLECCIÓN DE SEMEN

112


Generalidades. EQUIPO COMPLETO DE COLECCIÓN DE SEMEN.


VAGINA ARTIFICIAL, OVEJAS Y CABRAS: Vagina Artificial completa de 8” de largo y 2.25” en diámetro. Ajustada con válvula de aire y agua. Completa con ligas, bolsas de colección de látex y tubo de Pirex de colección graduado de 15ml.





01.46 EQUIPO DE COLECCIÓN DE SEMEN CON ELECTROEYACULADOR

Generalidades. ELECTROEYACULADOR DIGITAL.


Único sistema de recolección de semen completamente portátil y lo suficientemente potente como para funcionar durante todo el día.

• La batería de gel permite más de 250 recolecciones con una sola carga. • En modo manual, la intensidad se controla ajustando el control manual de manera que se aplique voltaje continuo a los electrodos de la sonda. • En modo automático, el circuito produce una serie de 32 ciclos, y cada ciclo brinda una intensidad ligeramente superior. Cada ciclo dura 2 segundos, con una pausa de 2 segundos.• Diseñado para pasar por los 32 ciclos a menos que sea interrumpido por el interruptor de encendido/apagado o el interruptor de intervalo. • El interruptor de intervalo se utiliza para controlar impulsos automáticos. Al presionar y mantener el interruptor de intervalo, el sistema permanece en ese ritmo (2 segundos encendido, 2 segundos apagado) hasta que se suelte el interruptor. • El sistema portátil completo incluye:- Eyaculador, - el transductor (2 –“) / sonda para toros (6,35 cm)- adaptador AC/Cargador para batería. - 2 cables: cable de transductor de ensamblaje (20´), cable de ensamblaje del morador- cono/portacono de colección de ensamblaje, - cinta medidora de escroto, - batería de 12v,- manual,- caja de instrumentos electrónicos con correa y - Estuche/maletín.





113


01.47 INCUBADOR

Generalidades. INCUBADORA COMPACTA.


• Unidad de control por microprocesador digital (PID) para una excelente repetibilidad y precisión • Puerta magnetizada con superficie de goma para un excelente sellado. Permite una rápida recuperación de la temperatura y estabilización después de la abertura de la puerta . • El equipo cuenta con una alarma intermitente, termostato y corte automatico para situaciones de exceso de temperatura. • Interior de aluminio resistente a la corrosión .

Caracteristicas técnicas :





01.48 MANIQUÍ PARA CAMÉLIDOS

Generalidades. MANIQUÍ PARA CAMÉLIDOS.


• Cuerpo fabricado de acero zincado rígido.• Excelente acolchado interior y exterior.• Cubierta elaborada con material de PVC reforzado.• Asiento interior para el colector de semen.





112


Laboratorio de Mejoramiento Genético

Adquisición de Semovientes

02.01 ALPACAS HEMBRAS

Generalidades. ALPACAS HEMBRAS.


REPRODUCTORAS DE EDADES 18 A 24 MESES Y/O 2 DIENTES A BOCA LLENA, REPRODUCTORAS ALPACAS DE ALTA CALIDAD GENÉTICA, RAZA HUACAYA, SEXO HEMBRA.

Método De Medición: La unidad de medición será por Semoviente.

Base de Pago: La forma de pago incluye todos los impuestos de ley y otros gastos directos e indirectos en el que incurra el proveedor en la entrega de los Semovientes.


Forma de Pago : El Pago se efectuará Al informe de Valorización emitida el área Ejecutora del Proyecto y el Responsable designado del Área Usuaria. Quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. Entregado en la Obra.

02.02 ALPACAS MACHOS

Generalidades. ALPACAS MACHOS.


REPRODUCTORES MEJORADOS, DE EDADES 18 A 24 MESES Y/O 2 DIENTES A BOCA LLENA, REPRODUCTORAS ALPACAS DE ALTA CALIDAD GENÉTICA, RAZA HUACAYA, SEXO MACHO.

Método De Medición: La unidad de medición será por Semoviente.

Base de Pago: La forma de pago incluye todos los impuestos de ley y otros gastos directos e indirectos en el que incurra el proveedor en la entrega de los Semovientes.


Forma de Pago : El Pago se efectuará Al informe de Valorización emitida el área Ejecutora del Proyecto y el Responsable designado del Área Usuaria. Quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. Entregado en la Obra.

Laboratorio de Mejoramiento Genético

03.01 EQUIPO DE ESQUILA



EQUIPO DE ESQUILA

113


MOTOR Motor eléctrico de 375 W.Tensión de trabajo 220 v.Tres velocidades de funcionamiento: 2.800, 3.200 y 3.400 rmp.Cambio de velocidad rápido y sin herramientasCorrea autotensable.Interruptor de tirón por cuerda.Interruptor doble de seguridad.Ideal para ser utilizado con generador o directamente a la corriente eléctrica.BRAZO Brazo flexible X-125-T de 1,70 m. Provisto de embrague de seguridad (Eje articulación PIN). TIJERA "ORION 3 R " Tijera de alta precisión.Sistema de triple rodamiento.Forma ergonómica.Suave funcionamiento.Para ser usada con toda clase de peines y esquiladoras. Eje articulación PIN o HELICOIDAL.





03.02 GENERADOR ELÉCTRICO

Generalidades. GENERADOR ELÉCTRICO.


GENERADOR ELÉCTRICO DE 5000 WATTS DE POTENCIA





03.03 AMOLADORA

Generalidades. AMOLADORA AFILADORA.


AFILADOR DE PEINES Y CORTANTES HANDY GRINDER

112


Este afilador profesional de doble disco es ideal para el esquilador profesional o agente esquilador. Tiene una partida por condensador, utilizando un motor a corriente eléctrica de 220 a 240 V/ de 2800RPM. Los discos de aluminio de 368mm están dinámicamente balanceados y completamente protegidos. El afilador HANDY GRINDER se entrega con un péndulo ajustable, 2 discos de aluminio portátiles y plato de prensa, pliegos de lija, destornillador y pegamento. Diseñado y fabricado en Gran Bretaña.

CARACTERÍSTICAS• 220 a 240 v• Potencia 750Watts.• Afilador para 2 discos.• Completamente cerrado para protección del operador.• Protecciones de rápida apertura.• Fácil cambio de dirección de afilado.• Péndulo ajustable.• Peso: 29.5 kilogramos• Medidas: 400mm(w) x 400mm(d) x530mm(h)





.

03.04 MOTOS TODO TERRENO

Generalidades. MOTOS TODO TERRENO.


MOTOS TODO TERRENO





03.05 BALANZA ELECTRÓNICA PESO VIVO

Generalidades. BALANZA ELECTRÓNICA PESO VIVO.


BALANZA ELECTRÓNICA PESO VIVO, CAPACIDAD 500KG PRECISIÓN 100G, CON JAULA METÁLICA DE 1.2 X 1.2 X 1M


113





03.06 BALANZA ELECTRÓNICA PESO VELLÓN

Generalidades. BALANZA ELECTRÓNICA PESO VELLÓN.


BALANZA ELECTRÓNICA PESO VELLÓN CAPACIDAD 10KG PRECISIÓN 1G





03.07 COMPUTADORA



PROCESADOR (GHZ) INTEL CORE I7-3770 (3.40 GHZ, 8 MB CACHE L3) SOCKET LGA1155 CHIPSET INTEL Q75 EXPRESS MEMORIA (MB) 4 GB DDR3 NÚMERO DE RANURAS 4 CAPACIDAD MAXIMA HASTA (GB) 32 GB ALMACENAMIENTO DRIVE: DVD SUPERMULTI DISCO DURO (GB): 2TB GB SATA 6.0 GB/S / 7200 RPM INCORPORA: SONIDO: REALTEK ALC221; VIDEO: INTEL HD GRAPHICS 4000; RED: INTEL

82579LM GbE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO 64-BIT TECLADO PS2 MOUSE PS2 ÓPTICO INCLUYE:




SATELLITE, 230 VAC



112




03.08 EQUIPO DE DIAMETRO DE FIBRA OFDA

Generalidades. EQUIPO DE DIAMETRO DE FIBRA OFDA.


Con 4 slide de fibra de vidrio, operación manual, operación IWG, incluido software con reporte y manejo de datos incluyendo las longitudes de mecha, Operación IWG y manejo de datos manuales. CaracterísticasEspacio Requerido Aprox. 1 m2Ensayo sobre MechasTiempo de preparación 15 minutosMuestra Sucia (aplicando factor de corrección por grasa)Opción de Peso de vellón NoEnergía 10 amp/ 240 VProducción (depende del personal disponible) 600-800 vellones por díaMediciones Requeridas:Diámetro medio SiCoef de Var. CVD SiDesvío Estándar SD SiLargo de Mecha SiFinura al Hilado SiCurvatura Media SiFacto de Confort SiPerfil de diámetros a lo largo de la mecha SiPosición del punto más fino Si





03.09 LANOMETRO

Generalidades. LANOMETRO.


Avanzado microscopio de proyección, que facilita la observación y medición de las muestras en una pantalla con escala graduada.Estativo: De metal con perillas de enfoque macro y micro en ambos lados en posición ergonómica y base con cuatro soportes antideslizantes a la mesa de trabajo.

Revólver: Porta objetivos cuádruple con bolillas y clic de traba, par focal y par centrado.

Magnificación en pantalla: 125X a 1000X.

113


Objetivos: 04 OBJETIVOS ACROMÁTICOS, PARFOCALES, PARCENTRADOS de:

OBJETIVOS DIN

ACROMATICOS

CAMPO VISUAL

(mm)

DISTANCIA DE TRABAJO

(mm)

APERTURA NUMÉRICA

(N.A.)

5X 4.50 13.90 0.10

10X 1.80 1.50 0.25

20X 0.90 0.65 0.40

40X 0.45 0.49 0.65

Platina: Mecánica de 135 mm. x 120 mm, con movimiento en cruz y graduación milimetrada en "X" (de 0 a 90 mm) e "Y" (de 0 a 60 mm). Con sujetador de láminas porta objetos.

Pantalla: Pantalla con escala graduada de 200mm, que facilita la fácil proyección y medición de muestras como fibras, sales, impurezas y cristales.

Condensador: Abbe de 1.25 N.A con control de enfoque.

Diafragma: En Iris.

Filtro: De conversión azul.

Iluminación: Lámpara halógena de 12V/100W, con reóstato para variar la intensidad de luz.

Voltaje: 220V / 60Hz.

Incluye: 01 filtro azul, 01 manual de usuario y 01 funda protectora.





03.10 FIBROMETRO

Generalidades. FIBROMETRO.


Avanzado microscopio de proyección, que facilita la observación y medición de las muestras en una pantalla con escala graduada.

Estativo: De metal con perillas de enfoque macro y micro en ambos lados en posición ergonómica y base con cuatro soportes antideslizantes a la mesa de trabajo.

Revólver: Porta objetivos cuádruple con bolillas y clic de traba, par focal y par centrado.

Magnificación en pantalla: 125X a 1000X.

Objetivos: 04 OBJETIVOS ACROMÁTICOS, PARFOCALES, PARCENTRADOS de:

OBJETIVOS DIN

ACROMATI

CAMPO VISUAL

DISTANCIA DE TRABAJO

APERTURA NUMÉRICA

112


COS (mm) (mm) (N.A.)

5X 4.50 13.90 0.10

10X 1.80 1.50 0.25

20X 0.90 0.65 0.40

40X 0.45 0.49 0.65

Platina: Mecánica de 135 mm. x 120 mm, con movimiento en cruz y graduación milimetrada en "X" (de 0 a 90 mm) e "Y" (de 0 a 60 mm). Con sujetador de láminas porta objetos.

Pantalla: Pantalla con escala graduada de 200mm, que facilita la fácil proyección y medición de muestras como fibras, sales, impurezas y cristales.

Condensador: Abbe de 1.25 N.A con control de enfoque.

Diafragma: En Iris.

Filtro: De conversión azul.

Iluminación: Lámpara halógena de 12V/100W, con reóstato para variar la intensidad de luz.

Voltaje: 220V / 60Hz.

Incluye: 01 filtro azul, 01 manual de usuario y 01 funda protectora.





03.11 CAMARA FOTOGRAFICA + FILMADORA

Generalidades. CAMARA FOTOGRAFICA + FILMADORA.


• CAMARA DIGITAL SONY SLT-A37K, 16.1 MEGAPÍXELES, PANTALLA 2.7" LCD TFT, RANURAS MEMORY STICK PRO DUO / PRO- HG DUO / SD / SDHC / SDXC, INTERFAZ HDMI / USB 2.0.

• CÁMARA DE VIDEO SONY HANDYCAM HDR-PJ230/B, 1/5.8" EXMOR R CMOS, 27X, 8.9MP, PROYECTOR, LENTE CARL ZAISS VARIO-TESSAR, PANTALLA 2.7" LCD WIDE, RANURA MS PRO DUO / SD/SDHC/SDXC, INTERFAZ MULTI/MICRO-USB / HDMI / AV, FORMATOS DE VIDEO STD: MPEG2-PS; MP4: MPEG-4 AVC/H.264.




Forma de Pago : El Pago se efectuará Al informe de Valorización emitida el área Ejecutora del Proyecto y el Responsable designado del Área Usuaria. Quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la

113


calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. Instalado en la Obra.

EQUIPO COMPLEMENTARIO

04.01 ESCRITORIO

Generalidades. ESCRITORIO.


ESCRITORIO EN MELAMINE DE 18mm, EN FORMA DE L, MODELO EJECUTIVO, CANTO GRUESO PARA EL TABLERO PRINCIPAL, TRES CAJONES AL PISO CON CERRADURA METÁLICA, AUXILIAR DE CÓMPUTO CON PORTA CPU Y CAJÓN CON LLAVE, 1 SISTEMA PASACABLE, 1 PORTA ARCHIVADORES, MEDIDAS: 2.00MT X 1.50MT X 0.75MT





04.02 MESA PARA COMPUTADORA

Generalidades. MESA PARA COMPUTADORA.


MESA PARA COMPUTADORA, HECHO EN MELAMINE DE 18mm, CON PORTA: ESTABILIZADOR, CPU, IMPRESORA, TECLADO Y MOUSE, PAPELES, SCANER; 1 SISTEMA PASACABLE, CANTO GRUESO TABLERO PRINCIPAL, 3 CAJONES CON LLAVE, MEDIDAS: 1.20MT X 0.50MT X 1.80MT





.

04.03 COMPUTADORA



PROCESADOR (GHZ) INTEL CORE I7-3770 (3.40 GHZ, 8 MB CACHE L3) SOCKET LGA1155 CHIPSET INTEL Q75 EXPRESS MEMORIA (MB) 4 GB DDR3 NÚMERO DE RANURAS 4 CAPACIDAD MAXIMA HASTA (GB) 32 GB ALMACENAMIENTO DRIVE: DVD SUPERMULTI DISCO DURO (GB): 2TB GB SATA 6.0 GB/S / 7200 RPM

112


INCORPORA: SONIDO: REALTEK ALC221; VIDEO: INTEL HD GRAPHICS 4000; RED: INTEL 82579LM GbE

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO 64-BIT TECLADO PS2 MOUSE PS2 ÓPTICO INCLUYE:




SATELLITE, 230 VAC





04.04 ARCHIVADORES

Generalidades. ARCHIVADORES.


ARVICHADORES DE FOLIOS COLGANTES, HECHOS EN MELAMINE DE 18mm, CON ACCESORIOS PARA FOLIOS COLGANTES TRES GAVETAS CON LLAVE, ZÓCALO DE 100mm, DESLIZADORES DE PVC.





04.05 ESTANTE

Generalidades. ESTANTE.


ESTANTE ARCHIVADOR EN MELAMINE DE 18mm, CON PUERTAS BATIENTES INFERIORES, CANTOS TERMOFUSIONADOS DESLIZADORES DE PVC, RESPALDAR DE TEVERPAN FOLIO A UNA CARA, MEDIDAS: 2MT X 1.60MT X 0.30MT.


113





04.06 ECRAN ELECTRICO

Generalidades. ECRAN ELECTRICO.


• DIMENSIONES: 2.40 x 2.40mts• Superficie BLANCO MATE - Superficie de proyección con sustrato de tela y recubrimiento óptico y de fibra de vidrio. La base de esta tela es de color blanco. Una de las más versátiles de las pantallas de proyección. Es una de las que tiene mayor acogida para situaciones de luz controlable. Esta superficie distribuye la luz de manera pareja en un amplio campo visual. Los colores permanecen brillantes y vitales, sin modificación de tonalidad. Tiene un ángulo visual de 60°. Esta superficie es lavable con shampoo suave y agua limpia. Es retardante al fuego y resistente al moho. Ganancia: 1.0• PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA DE 240V 60HZ. DE TIPO PROFESIONAL.• MOTOR DE 1.3 AMP. DE MONTADO EN RODILLO, CON SILENCIADOR PATENTADO, SISTEMA DE TRES CABLES DE REVERSO RÁPIDO FABRICADO DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA SU OBJETIVO, CON SISTEMA DE BIELAS ("BALL BEARING").• LUBRICADO DE POR VIDA.• INTERRUPTOR A CONTROL REMOTO IR (INFRARROJO)• SISTEMA TÉRMICO DE PROTECCIÓN DE SOBRE CARGA DE CORTE INTEGRAL, CAPACITADOR Y FRENO INTERNO PARA EVITAR AJUSTES INTERRUMPIDOS.• CUENTA CON INTERRUPTORES QUE PERMITEN REGULAR Y DETENER AUTOMÁTICAMENTE LA PANTALLA EN POSICIONES DE ASCENSO O DESCENSO PREFIJADAS. ESTO FACILITA LA UBICACIÓN DE LA PANTALLA EN LA POSICIÓN CONVENIENTE.• SISTEMA DE RODILLO DE METAL RÍGIDO DE 3" DE DIÁMETRO. ESTE RODILLO ESTÁ MONTADO SOBRE DOS SOPORTES AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN Y RUIDO.• CARCASA DE ACERO REPUJADO, MEDIDA 22 METAL ACABADO, ESMALTADO; DE FORMA HEXAGONAL, CON RESPALDO PLANO PARA EVITAR DAÑOS LA SUPERFICIE. CAJA, TERMINALES Y TAPAS CON ACABADOS PARA USO INTENSIVO EVITAN QUE LOS ENGRANAJES, CONECTORES Y SOPORTES QUEDEN EXPUESTOS.• EL SISTEMA DE INSTALACIÓN DE LA PANTALLA PERMITE UBICARLA EN EL TECHO O EN LA PARED.• PANTALLA EN BLANCO MATE: PIEZA ÚNICA (SIN UNIÓN), FÁCIL DE LIMPIAR Y DURABLE PARA SOPORTAR EL USO DIARIO.• ÁNGULO DE PANTALLA PROYECCIÓN FRONTAL, ANGULO DE VISIÓN 110 GRADOS. FACTOR REFLEXIÓN 2.2 - OBTENGA UNA IMAGEN CLARA DESDE DIFERENTES ÁNGULOS.• GROSOR DE LA TELA EN MILIMETROS 0.5 GANANCIA 1:1• TECNOLOGÍA INVOLUCRADA EN ESTE MODELO COMPROBADA Y MEJORADA DURANTE MUCHOS AÑOS.





112


04.07 VEHICULO DE 30 PASAJEROS

Generalidades. VEHICULO DE 30 PASAJEROS.


VEHICULO DE 30 PASAJEROS





04.08 PROYECTOR MULTIMEDIA

Generalidades. PROYECTOR MULTIMEDIA.


• DISPOSITIVO PROYECTOR• BRILLO(LUMENES) 3000• RESOLUCION 1024X768• CONTRASTE 2000:1• LENTE F-NUMBER 1.51 - 1.99FOCAL LENGTH 18.2MM - 29.2MM• LAMPARA 200 W UHE (E-TORL)• TERMINALES DE ENTRADA VGA: 2S-VIDEO: 1, VIDEO RCA: 1, AUDIO RCA(L/R): 1, JACK STEREO: 2, USB TIPO B: 1, USB TIPO A: 1, HDMI: 1, RJ-45: 1, RS-232C: 1, MICRÓFONO: 1• TERMINALES DE SALIDA VGA: 1JACK STEREO: 1• VOLTAJE DE ALIMENTACION 100 – 240 V • PARLANTE DE 16 W MONO• CABLE VGA, CONTROL REMOTO, MANUAL DE USUARIO• INCLUYE RACK





04.09 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO

113


Generalidades. TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO


TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO, FABRICADO CON NUCLEO DE FIERRO SILICOSO DE GRANO ORIENTADO, LAMINADO EN FRIO Y CON ARROLLAMIENTO DE COBRE ELETROLITICO DE ALTA CONDUCTIVILIDAD, SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO





DEFINICION DE OBRAS SIMILARESSe considerará obra similar a la Construcción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento de infraestructuras y Equipamiento en Laboratorios y/o Centros Experimentales; cuyo valor mínimo de cada obra similar sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

NOTA: 1- En caso que el postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no

guarden relación entre sí o si la misma tuviera borradura o correcciones, se devolverá la propuesta teniéndola como no presentada.

2- La experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, no podrá ser presentada para acreditar los factores y criterios de evaluación.

3- En lo referente al equipamiento del laboratorio, a efectos de cumplir con el pago de dichas partidas, el contratistas deberá adjuntar las constancias, en la cual indiquen la capacitación realizada al personal de la Entidad.

CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LAS MODALIDADES DE LLAVE EN MANO

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN20

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 15 PUNTOS

20 De acuerdo con el artículo 47 de Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.

112


FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente de hasta dos (02) veces el valor referencial de la contratación o del ítem.

Se considerará obra en general a todas las obras ejecutadas por los postores en: Construcción, ampliación o remodelación de edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habilitaciones urbanas, reservorios de agua potable (elevados o apoyados), muros de contención, puentes, pavimentaciones de calles, fábricas, Plantas de tratamiento de agua potable, redes de conducción de agua potable, redes de conducción de desagües, conjuntos habitacionales, habilitaciones urbanas, emisores de desagües, líneas de impulsión, líneas de aducción, líneas de conducción, cámaras de bombeo, reservorios elevados o apoyados, lagunas de oxidación, conexiones domiciliarias de agua y desagüe, plantas de tratamiento y afines.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= 2 veces el valor referencial:

15 puntos

M >= 1 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial:

10 puntos

M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 veces el valor referencial:

05 puntos21

21 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

113



B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 30 PUNTOS

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la contratación o del ítem.

Se considerará obra similar para todo concepto a la Construcción de: Pavimentaciones de calles y muro de contención; Pavimentaciones de calles e instalaciones de redes de agua y desagüe; Pistas, veredas y muro de contención, edificaciones, habitaciones y similares cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

M >= 1 vez el valor referencial: 30 puntos

M >= 0.75 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial:

15 puntos

M >= 0.50 veces el valor referencial y < 0.75 veces el valor referencial:

05 puntos22

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 35 PUNTOS

22 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

112



C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

C.1.1. Residente de Obra: Un (01) Ingeniero Civil 10 puntos

C r i ter i o: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como residente y/o supervisor con experiencia en obras similares como son :Pavimentaciones de calles y muro de contención; Pavimentaciones de calles e instalaciones redes de conducción de agua; Pavimentaciones de calles e instalaciones redes desagüe; Pavimentaciones de calles e instalaciones redes de conducción de agua y desagüe; Pistas, veredas y muro de contención, edificaciones, habilitaciones y afines.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado

A cr e di t a c i ó n: Mediante la presentación de copia simple de contratos residente de obra y acta de recepción de la obra y/o certificados o constancias.

C.1.2. Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Civil 05 puntos

C r i ter i o: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente del supervisor y/o asistente de inspector en obras similares, con experiencia en obras similares y edificaciones como son :Pavimentaciones de calles y muro de contención; Pavimentaciones de calles e instalaciones redes de conducción de agua; Pavimentaciones de calles e instalaciones redes desagüe; Pavimentaciones de calles e instalaciones redes de conducción de agua y desagüe; Pistas, veredas y muro de contención, edificaciones, habilitaciones y afines.

A cr e di t a c i ó n: Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

Más de 2 años:10 puntos

Más de1.5 hasta 2 años:05 puntos

Más de1.0 hasta 1.5 años:2.5 puntos

Más de 1.5 años:05 puntos

Más de1 hasta 1.5 años:03 puntos

Más de 0.5 hasta 1 año:01 puntos25

C.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO23

C.2.1. RESIDENTE DE OBRA: Ing. CivilNivel 1: 06 puntos

23 De conformidad con el artículo 43 del Reglamento, los siguientes factores de evaluación deberán ser establecidos observando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ser ejecutada, el plazo de ejecución previsto y las condiciones de mercado.

113



C.2.1 .1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 06 puntos

CriterioSe evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como Residente de Obra en Medio Ambiente o Gestión Ambiental o Ingeniería Ambiental, considerándose los siguientes niveles:

NIVEL 3: No tiene NIVEL 2: DiplomadoNIVEL 1: Especialización y/o Egresado de Maestría

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de Diploma o Constancia.

Nivel 2: 03 puntos

Nivel 3: 00 puntos

C.2.1.2 CAPACITACIÓN: 03 puntos

CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación del personal propuesto como Residente de Obra en Liquidaciones, valorizaciones, proyectos de inversión pública Aplicaciones de Ing. Civil, S-10 Costos y Presupuestos, tecnologías, modificación de la ley de contrataciones con el estado; vulnerabilidad de edificaciones patologías de la estructuras, administración ejecución de obras por contrato.

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de certificados la misma que serán verificados.

C.2.2. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA: Ing. Civil


CriterioSe evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como Asistente del Residente de Obra en Especialización en relación a hechos económicos, financieros y sociales en relación a una colectividad en empresa privada o pública y/o Gestión Empresarial, considerándose los siguientes niveles:

NIVEL 3: Especialización y/o Egresado NIVEL 2: DiplomadoNIVEL 1: No tiene


C.2.2.2 CAPACITACIÓN: 03 puntos

CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación del personal propuesto como Asistente de Residente de obras en: Residente de obras, supervisor de obras, proyectos de inversión pública, construcción civil, contrataciones con el estado, diseños de obras civiles.

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de certificados la misma que

Más de 500 horas: 03 puntos

Más de 400 horas : 02 puntos

Más de 300 horas : 01 puntos

Nivel 1 : 00 puntos Nivel 2: 01 puntos

Nivel 3: 03 puntos

Más de 400 horas: 03 puntos

Más de 200 horas : 01 puntosMás de 100 horas :

00 puntos

112



serán verificados.

C.2.3. ESPECIALISTA PARA CAPACITACION: Med. Veterinario


CriterioSe evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como Especialista en temas veterinarios, considerándose los siguientes niveles:

NIVEL 3: Doctorado NIVEL 2: MaestríaNIVEL 1: No tiene


Nivel 1: 00 puntos Nivel 2: 02 puntos

Nivel 3: 05 puntos

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 15 PUNTOSCriterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación24:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

E. OTROS FACTORES 05 PUNTOSE.1. Descripción de la Metodología y Plan para ejecutar el servicio: 03 puntosCriterio: Se otorgará puntaje al postor, en función a la metodología de trabajo que presente, que incluya los procedimientos a emplear y los sistemas de aseguramiento de calidad y de seguridad. Se calificará de la siguiente manera:

El Consultor que desarrolle una metodología de trabajo, que le permita cumplir con las exigencias de los términos de referencia, de tal forma que evidencie:1) Los procedimientos de trabajo2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad3) Los sistemas de control de los servicios prestados.

Postor que presente los 4 procedimientos.

03 puntos

Postor que presente 2 de los procedimientos.

01 puntos

24 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

http://www.osce.gob.pe/

113



4) Los sistemas de seguridad para los recursos empleados

E.3. Programación de Prestación del Servicio actividades, en formato Gantt y Pert-CPM. 02 Puntos

Criterio: Se otorgara puntaje al postor, en función a la programación secuencial que presente de todas las actividades, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación de utilización de personal y equipos para todas las fases del servicio. Los cuadros de programación del servicio, coherentes con el desarrollo y programación del proyecto, que permitan un control claro y oportuno de las actividades desarrolladas, tales como: 1) Relación de Actividades 2) Utilización de recursos y personal3) Programación Gantt y Pert-CPM4) Matriz de asignación de responsabilidades

Postor que presente los 4 ítems

02 puntos

Postor que presente 2 de los ítems mencionados.

01 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos25

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo

25 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

112


señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [Construcción e Implementación de Laboratorio para la Investigación en Camélidos Sudamericanos en el Centro Experimental de Alpaicayan de la UNDAC – Pasco], que celebra de una parte [UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [20154605046], con domicilio legal en [Pasaje 28 de julio Edificio Estatal Nº 4 San Juan Pampa Distrito de Yanacancha, Provincia y Región Pasco], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2012, la contratación de la ejecución de la obra [“CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL ALPACAIYAN DE LA UNDAC – PASCO”], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL ALPACAIYAN DE LA UNDAC – PASCO”, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.26

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 27 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización Mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

26 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

27 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

113


CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de 210 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases. 28

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora29 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato30: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias31: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO32

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20%


29 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

30 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

31 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

32 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

112


DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]33 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]34, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos35 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 36. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].37

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS38

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]39.

33 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

34 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

35 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

36 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

37 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

38 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

39 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso

113


La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos40 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DE EL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

40 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

112


Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTALLa ejecución del presente contrato está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Entidad, en el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos correspondientes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y 0pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS41 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

41 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

113


CLÁUSULA VIGÉSIMA:: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA : DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

LA ENTIDAD EL CONTRATISTA

112


FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 142

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

42 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

113


Pasco, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2012-UNDAC, SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la ADJUDICACION DE MENOR CIANTIA N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2012-UNDAC, SEGUNDA CONVOCATORIA, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.43

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

43 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

112


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2012-UNDAC, SEGUNDA CONVOCATORIAPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

El postor deberá de adjuntar copia simple de la licencia de funcionamiento vigente, expedida por la municipalidad, caso contrario no sé considera como presentado el presente anexo

113


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL ALPAICAYAN DE LA UNDAC-PASCO, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

112


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

113


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2012-UNDAC, SEGUNDA CONVOCATORIA, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

112


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2012-UNDAC,– SEGUNDA CONVOCATORIAPresente.-


“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL ALPAICAYAN DE LA UNDAC-PASCO y a montar el equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”44


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o



117

117

UNIVERSIDA NACIONAL DANIEL ALCIDS CARRION BASES INEGRADAS AMC N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE LA LP N° 007-2012-UNDAC SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA45 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA46MONTO FACTURADO

ACUMULADO47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL


45 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

46 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

47 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

116

116

UNIVERSIDA NACIONAL DANIEL ALCIDS CARRION BASES INEGTRADAS AMC N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE LA LP N° 007-2012-UNDAC – SEGUNDA CONVOCATORIA

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


117

117

UNIVERSIDA NACIONAL DANIEL ALCIDS CARRION BASES INEGRADAS AMC N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE LA LP N° 007-2012-UNDAC SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA48 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA49MONTO FACTURADO

ACUMULADO50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL

48 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

49 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

50 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

116

116

UNIVERSIDA NACIONAL DANIEL ALCIDS CARRION BASES INEGTRADAS AMC N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE LA LP N° 007-2012-UNDAC – SEGUNDA CONVOCATORIA


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


121

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION BASES INETERADAS AMC N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE L P N° 007-2012UNDAC SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO Nº 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2012-UNDAC, SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra51, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

51 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

122

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIONBASES INEGRADAS AMC N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE L P N° 007-2012UNDAC SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO Nº 09

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


ANEXO N° 11

121


HOJA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA DEL BIEN OFERTADO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2012-UNDAC,– SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente:

ÍTEMESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MÍNIMAS(DETALLARLAS)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

MODELO:MARCA:PAIS DE ORIGEN:

FOLIO DONDE SE ENCUENTRA EL SUSTENTO EN CATALOGO,

BROCHURE, Y/O OTRA

DOCUMENTACIÓN√

√

(…)


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


122

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIONBASES INEGRADAS AMC N° 013-2012-UNDAC DERIVADA DE L P N° 007-2012UNDAC SEGUNDA CONVOCATORIA

RELACION DE EQUIPOS QUE CONTARAN CON CARTA DE REPRESENTACION

RELACION DE EQUIPOSEscritorio.Mesa para Computadora.Computadora.Archivadores.Estante.Ecran Eléctrico.Equipo Multimedia.Impresora LaserScannerFotocopiadoraEstufa para Esterilizar MaterialesAutoclave capacidad de 80LtDestiladorPurificador de aguaEquipo de Luz UltravioletaCámara de Flujo Laminar.Balanza Analítica.Agitador orbital para frascosPotenciómetro.OsmómetroRefrigeradora.Congeladora.Bidestilador.Purificador de Agua.Bomba de filtrado.Microscopio Binocular.Microscopio de Contraste de Fases.Contador de espermatozoides.Baño Maria.Centrifuga.Termocupla Termometro.Tanque Criogenico para almacenar semen congelado.Tanque Criogenico para almacenar Nitrogeno.Equipo de Inseminación Artificial camelidos.Brete de Manejo.Ecosonografo portátilHormonas para el tratamiento superovulatorio PAC X 5Microscopio Estereoscopio.Pipeta volumétrica de diferentes volúmenes.Congelador de embriones.Tanque Criogénico para almacenar embriones.Tanque Criogénico para almacenar Nitrógeno.Tanque portátil para nitrógeno liquido.Equipo de Transferencia de embriones

121


Equipo de Laparascopia.Cateter de SiliconaFiltro de jeringa Acrodisc.Equipo completo de colección de semen de camélidos.Equipo de colección de semen mediante Electroeyaculador.Incubador.Maniquí para camélidos.Alpacas HembrasAlpacas MachosEquipo de EsquilaAmoladora.Equipo de Diámetro de fibra OFDALanometro.Fibrometro.

bases estÁndar de concurso pÚblico para...

Documents