1 banco do nordeste do brasil s. a. - bnb.gov.br · 1 banco do nordeste do brasil s. a. para...

143
1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco cumpre o seu papel de agente catalisador do desenvolvimento regional integrado à política econômica do País, atuando como um instrumento do governo federal na Região para a execução de suas políticas públicas. Nesse contexto, entende que na relação com seus fornecedores é imprescindível a adoção de um modelo de atuação que permita e garanta a disseminação de boas práticas de gestão, o respeito aos direitos humanos, o cumprimento da legislação trabalhista e a conservação do meio ambiente. Nossa Missão Atuar na promoção do desenvolvimento regional sustentável, como Banco Público competitivo e rentável. Nossa Visão Ser o Banco preferido na Região Nordeste, reconhecido pela excelência no atendimento e efetividade na promoção do desenvolvimento sustentável. Como Atuamos Para o cumprimento de sua Missão e Visão, as ações do Banco estão apoiadas em suas diretrizes estratégicas, políticas de responsabilidade socioambiental e Código de Conduta Ética, em sintonia com as políticas públicas, princípios do Pacto Global e Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Código de Ética O Código de Conduta Ética do Banco do Nordeste estabelece o compromisso institucional frente às relações com nossos empregados, clientes, acionistas, fornecedores e outros parceiros, governo e sociedade. No Código estão alinhados compromissos mútuos nas relações de trabalho, atendo-se, sempre, aos princípios e aos valores éticos fundamentais, a exemplo da honestidade, da cooperação, da disciplina, do compromisso, da confiança, da transparência, da igualdade e do respeito. Relação com os Fornecedores e Outros Parceiros O Banco do Nordeste pauta seu relacionamento com fornecedores e prestadores de serviços orientado pelo compartilhamento dos padrões morais e éticos e com base na valorização de iniciativas social e ambientalmente responsáveis. A seleção de fornecedores e prestadores de serviços é realizada com imparcialidade, transparência e preservação da qualidade e viabilidade econômica dos serviços prestados e dos produtos fornecidos, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos administrativos. O BNB, quando da contratação das empresas prestadoras de serviços, requer que essas empresas e seus empregados respeitem os princípios e valores éticos fundamentais, a exemplo da honestidade, da cooperação, da disciplina, do compromisso, da confiança, da transparência, da igualdade e do respeito mútuo nas relações de trabalho, enquanto perdurar o contrato.

Upload: vuongcong

Post on 09-Nov-2018

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

1

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco cumpre o seu papel de agente catalisador do desenvolvimento regional integrado à política econômica do País, atuando como um instrumento do governo federal na Região para a execução de suas políticas públicas. Nesse contexto, entende que na relação com seus fornecedores é imprescindível a adoção de um modelo de atuação que permita e garanta a disseminação de boas práticas de gestão, o respeito aos direitos humanos, o cumprimento da legislação trabalhista e a conservação do meio ambiente. Nossa Missão Atuar na promoção do desenvolvimento regional sustentável, como Banco Público competitivo e rentável. Nossa Visão Ser o Banco preferido na Região Nordeste, reconhecido pela excelência no atendimento e efetividade na promoção do desenvolvimento sustentável. Como Atuamos Para o cumprimento de sua Missão e Visão, as ações do Banco estão apoiadas em suas diretrizes estratégicas, políticas de responsabilidade socioambiental e Código de Conduta Ética, em sintonia com as políticas públicas, princípios do Pacto Global e Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Código de Ética O Código de Conduta Ética do Banco do Nordeste estabelece o compromisso institucional frente às relações com nossos empregados, clientes, acionistas, fornecedores e outros parceiros, governo e sociedade. No Código estão alinhados compromissos mútuos nas relações de trabalho, atendo-se, sempre, aos princípios e aos valores éticos fundamentais, a exemplo da honestidade, da cooperação, da disciplina, do compromisso, da confiança, da transparência, da igualdade e do respeito. Relação com os Fornecedores e Outros Parceiros O Banco do Nordeste pauta seu relacionamento com fornecedores e prestadores de serviços orientado pelo compartilhamento dos padrões morais e éticos e com base na valorização de iniciativas social e ambientalmente responsáveis. A seleção de fornecedores e prestadores de serviços é realizada com imparcialidade, transparência e preservação da qualidade e viabilidade econômica dos serviços prestados e dos produtos fornecidos, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos administrativos. O BNB, quando da contratação das empresas prestadoras de serviços, requer que essas empresas e seus empregados respeitem os princípios e valores éticos fundamentais, a exemplo da honestidade, da cooperação, da disciplina, do compromisso, da confiança, da transparência, da igualdade e do respeito mútuo nas relações de trabalho, enquanto perdurar o contrato.

Page 2: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

2

Atendimento à Legislação e às Normas O Banco do Nordeste exige e cumpre, em seu processo de aquisição de bens e contratação de serviços, o atendimento à legislação vigente, em especial a Lei n° 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos), e legislação correlata, conforme a modalidade licitatória e o objeto pretendido: Lei n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/06, Decreto n° 7.174/2010, Decreto n° 8.538/2015, Decreto n° 5.450/2005, Decreto n° 3.555/2000, dentre outras. O Banco do Nordeste também veda a participação de empresas que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) em suas licitações. Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo Em cumprimento do disposto no Manual Básico – Recursos Logísticos – Título 2 do Banco, veda-se nos processos licitatórios a participação de empresas que mantenham em seus quadros trabalhadores em condições análogas à de escravo. Ademais, o Banco explicita em cláusula específica, nos contratos com fornecedores, Termos de Parceria, Acordos, Convênios e demais instrumentos contratuais, o combate ao trabalho em condições análogas à de escravo. Assim, não é permitida a contratação ou manutenção de contratos com fornecedores que tenham sido autuados por manterem trabalhadores em condições análogas à de escravidão. Abolição Efetiva do Trabalho Infantil O Banco do Nordeste observa os direitos fundamentais no trabalho definidos pelas convenções e declarações da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990) e outras leis, normas e resoluções contra o trabalho infantil. Combate à Corrupção em todas as suas Formas Na realização de seus negócios, o Banco do Nordeste observa os princípios éticos organizacionais consubstanciados em seu Código de Conduta Ética, Estatuto Social, normas da Área de Desenvolvimento Humano e legislação aplicável. Valorização da Diversidade O Banco do Nordeste respeita e valoriza a diversidade de qualquer natureza, dispensando tratamento equânime a todas as pessoas, sem preconceito de origem social, cultural, étnica ou relativo a gênero, idade, religião, convicção filosófica ou política, orientação sexual, estado civil, condição física, psíquica ou grau de escolaridade, repudiando toda e qualquer forma discriminatória. Nesse sentido, desenvolve ações relacionadas à Valorização da Diversidade, contemplando os temas Equidade de Gênero, Acessibilidade de Pessoas com Deficiência e Igualdade Racial. Também participa do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM).

Page 3: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

3

Adoção de Critérios de Sustentabilidade nas Compras e Contratações do BNB Nos editais e minutas de contratos em geral, o Banco preza pelo atendimento da legislação que recomenda a adoção de critérios de sustentabilidade nas especificações dos bens a serem fornecidos e a exigência de práticas sustentáveis por parte das empresas contratadas na execução dos serviços, mormente o Decreto n° 7.746/2012 e a Instrução Normativa SLTI n° 1/2010, e demais dispositivos legais pertinentes à matéria. Destarte, desde que justificável e preservado o caráter competitivo do certame, as licitações promovidas pelo Banco seguem as diretrizes de sustentabilidade expressas no art. 4° daquele Decreto, a saber: • menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; • preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; • maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; • maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; • maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; • uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e • origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras. Como consequência, nos instrumentos convocatórios que tenham por objeto o fornecimento de bens, por exemplo, constatada a presença dos requisitos referentes à justificativa e à competitividade referidos no parágrafo anterior, são incluídos critérios de sustentabilidade, os quais passam a integrar as especificações técnicas dos bens. No que se refere aos contratos, dentre as obrigações gerais do contratado consta a exigência da adoção de práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, de modo a prevenir ações danosas ao meio ambiente, em observância à legislação vigente, principalmente no que se refere aos crimes ambientais, contribuindo para a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Adicionalmente, também é obrigação do contratado orientar e capacitar os prestadores de serviços, fornecendo informações necessárias para a perfeita execução dos serviços, incluindo noções de responsabilidade socioambiental. Além da adoção dos critérios e práticas de sustentabilidade já mencionados, outros podem ser adotados conforme a natureza do objeto a ser contratado. Neste caso, as exigências e/ou obrigações referentes aos critérios e práticas de sustentabilidade são amoldadas às peculiaridades de cada objeto.

Diretoria de Administração e TI

Superintendência de Logística

Ambiente de Estratégia de Suprimento de Logística

Page 4: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

4

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2016/067 O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará, no sítio www.comprasnet.gov.br, às 09h do dia 19/05/2016, mediante Pregoeiro(a) designado(a) pelo Comitê Gestor da Superintendência de Logística, em 05/05/2016, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço global por item , sob o regime de empreitada por preço unitário, objetivando a contratação dos serviços descritos no item 1 deste Edital. A presente licitação obedecerá às disposições fixadas neste Edital e seus Anexos e será regida pela Lei nº 10.520, de 17/7/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/5/2005, pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, pela Lei n° 12.846, de 1°/8/2013, pelo Decreto nº 8.538, de 6/10/2015, e demais dispositivos legais pertinentes à matéria, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666, de 21/6/1993. 1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa de engenharia e arquitetura para a execução de serviços técnicos,

compreendendo a elaboração de análises, consultoria, coordenação, especificações, orçamentos, fiscalizações de obras e serviços, laudos, levantamentos, projetos, pareceres, vistorias e outros de mesma natureza, necessários à administração, conservação e manutenção dos imóveis de uso do Banco do Nordeste (BNB), relacionados no Anexo V , bem como de outros imóveis decorrentes de convênios que o BNB possa vir a firmar com terceiros ou que se refiram a futuras instalações do BNB, situados no âmbito das suas regiões de atuação, em conformidade com as especificações constantes deste Edital e de seus Anexos, sendo:

• ITEM 1 - Região I: estados do Ceará e do Rio Grande do Norte;

• ITEM 2 - Região II: estados da Paraíba e de Pernambuco;

• ITEM 3 - Região III: estados do Maranhão e do Piauí;

• ITEM 4 - Região IV: estados de Alagoas e de Sergipe;

• ITEM 5 - Região V: estados da Bahia, de Minas Gerais, do Espírito Santo, de São Paulo,

do Rio de Janeiro e Distrito Federal. 2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação empresas que atendam integralmente às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

2.2. É vedada a participação de empresas:

2.2.1. em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em

dissolução ou em liquidação; 2.2.2. que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o Banco do Nordeste

ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública;

2.2.3. que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União; 2.2.4. reunidas em consórcio;

Page 5: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

5

2.2.5. impedidas nos termos do art. 9º da Lei nº 8.666/1993; 2.2.6. estrangeiras que não funcionem no País; 2.2.7. que mantenham em seus quadros trabalhadores em condições análogas à de

escravo; 2.2.8. que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei n° 9.605, de

12/2/1998 (Lei de Crimes Ambientais); 2.2.9. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

2.2.10. cujo(s) sócio(s), dirigente(s), administrador(es), seja(m) empregado(s) do Banco do

Nordeste ou possua(m) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com: i) empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área do Banco do Nordeste com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação; ii) empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da licitação; iii) empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação; iv) autoridade do Banco do Nordeste hierarquicamente superior às áreas mencionadas.

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor do sistema eletrônico.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no sítio www.comprasnet.gov.br. 3.3. O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação.

3.4. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma

eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor

do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 3.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Banco do Nordeste, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

Page 6: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

6

4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 4.1. A proposta e seus anexos, quando for o caso, serão encaminhados por meio do sistema

eletrônico “comprasnet”, via Internet. 4.2. Quando do envio de sua proposta, o licitante deverá pronunciar-se quanto às seguintes

declarações, na forma padrão apresentada pelo sistema ‘comprasnet’: 4.2.1. de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em

conformidade com as exigências previstas neste Edital; 4.2.2. de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação; 4.2.3. de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

ou menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo a partir de 14 anos na condição de aprendiz;

4.2.4. de que atende aos requisitos do art. 3º da lei complementar nº 123/2006, caso queira

valer-se do tratamento diferenciado conferido às microempresas e às empresas de pequeno porte pela referida lei e no Decreto n° 8.538/2015;

4.2.5. de que sua proposta foi elaborada de forma independente.

4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento do disposto nos subitens 4.2.1 a 4.2.5 sujeitará o

licitante às sanções previstas neste Edital (art. 21, § 3º do Decreto 5.450/2005). 4.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e subsequentes lances, se for o caso.

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.6. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, a partir do dia da divulgação deste Edital até data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, exclusivamente pelo sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br.

4.7. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente

apresentada. 4.8. A proposta deverá indicar o preço global por item , elaborada na forma do Anexo VIII -

Modelo de Proposta . 4.8.1. Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar os cálculos do BDI, nem da Proposta de

Preço por serem de natureza personalística, não devendo ser repassados ao CONTRATANTE.

4.9. Na elaboração da proposta o licitante deverá considerar:

4.9.1. conformidade com as disposições constantes do Anexo I - Termo de Referência ; 4.9.2. inclusão de todos os custos dos serviços, tais como: materiais, mão-de-obra,

encargos sociais e fiscais, impostos/taxas, BDI, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro, bem como outros custos decorrentes ou que venham a

Page 7: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

7

ser devidos em razão da contratação objeto deste Edital, não cabendo ao Banco do Nordeste, quaisquer custos adicionais, representando compensação integral pela prestação dos serviços;

4.9.3. prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contado da abertura deste Pregão.

4.10. Não poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvadas as alterações que

se destinem a sanar evidentes erros formais, as quais deverão ser avaliadas pelo Pregoeiro. 5. DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PRE ÇOS

5.1. Na data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, terá início a sessão pública com a

divulgação dos valores das propostas eletrônicas recebidas, não havendo nesse momento a identificação dos participantes, o que só ocorrerá após o encerramento dessa etapa, conforme regras estabelecidas neste Edital e em cumprimento com as normas vigentes.

5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 5.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que

somente estas participarão da fase de lance.

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 6.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por

meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura

da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 6.3. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte)

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos. 6.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo

sistema. 6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido

e registrado primeiro. 6.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 6.7. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.7.1. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a

sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada, por decisão do Pregoeiro, mediante

aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de zero até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente

Page 8: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

8

determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 7.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar

quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação.

7.1.1. Para classificação e julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço global por item , consoante Anexo VIII - Modelo de Proposta , que servirá de base para formulação da proposta, oferta de lances, bem como para definição do vencedor.

7.2. Caso a proposta não seja aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente,

verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

7.3. Após a fase de lances se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e do Decreto nº 8.538, de 6/10/2015, e houver proposta apresentada por licitante que detenha essa(s) condição(ões), proceder-se-á da seguinte forma:

7.3.1. as microempresas ou empresas de pequeno porte que apresentem propostas iguais

ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, caracterizando-se dessa forma uma situação de empate, terão assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação;

7.3.2. para efeito do disposto no subitem acima, proceder-se-á da seguinte forma:

7.3.2.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.3.2.2. caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada,

não exerça o direito de preferência na forma do subitem 7.3.2.1 deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessa hipótese, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

7.3.2.3. no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e

empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 7.3.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

7.3.3. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

7.3.4. na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 7.3.2, o objeto

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 7.3.5. o disposto no subitem 7.3.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 7.4. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante, para que seja obtido preço melhor.

Page 9: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

9

7.4.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.5. O licitante que ofertou o menor preço obriga-se a encaminhar ao BANCO, em arquivo

único e “zipado”, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema comprasnet , no prazo máximo de 2 (duas) horas contado da solicitação do Pregoeiro:

7.5.1. a proposta de preço (em formato Word (.doc) ou Excel (.xls) ) ajustada ao preço do

seu último lance ofertado ou resultante de negociação, na forma do Anexo VIII - Modelo de Proposta;

7.5.2. Planilha de Composição de Custos , devidamente preenchida, na forma do(s)

seguinte(s) anexo(s):

ITEM PLANILHA DE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (ANEXO)

1 (CE/RN) Anexo VIII -A 2 (PE/PB) Anexo VIII -B 3 (MA/PI) Anexo VIII -C 4 (AL/SE) Anexo VIII -D

5 (BA/MG/ES/SP/RJ/DF) Anexo VIII -E

7.6. O licitante que não atender ao disposto no subitem 7.5 terá sua proposta desclassificada, ficando também sujeito à aplicação das penalidades legais cabíveis, consoante subitem 13.1 deste Edital.

7.7. Constituirá motivo para a desclassificação de propostas:

7.7.1. cotação de preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados

aqueles que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove sua coerência com os preços de mercado;

7.7.2. descumprimento de qualquer dos requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos.

7.8. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 7.9. Confirmada a aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro divulgará o resultado do julgamento e

solicitará os documentos de habilitação do licitante classificado em primeiro lugar, na forma do item 8 - DA HABILITAÇÃO.

7.10. Os licitantes deverão permanecer logados no Sistema Eletrônico até a conclusão do certame,

salvo interrupções/adiamentos informados pelo Pregoeiro, para que o mesmo possa convocá-los, na ordem de classificação e por meio do Chat, em especial nas seguintes situações:

7.10.1. desclassificação de proposta por enquadramento no disposto nos subitens 7.6 e 7.7; 7.10.2. inabilitação de licitante.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A habilitação do proponente será verificada mediante as formas abaixo:

8.1.1. consultas “on-line” relacionadas a seguir:

Page 10: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

10

8.1.1.1. ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF com vistas à:

8.1.1.1.1. comprovação da regularidade fiscal e da boa situação

Financeira da Empresa, esta última demonstrada pela apresentação dos índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral com resultado superior a 1 (um);

i) caso não fique demonstrada a boa situação financeira da

empresa por meio da consulta “on line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, o licitante deverá comprovar os índices de liquidez superiores a 1 (um) através do balanço patrimonial, na forma do subitem 8.1.2.6;

8.1.1.1.2. verificação da composição societária do licitante, a fim de se

certificar de que não há entre os sócios servidores do próprio BANCO (Acórdão TCU n° 1.793/2011 – Plenário);

8.1.1.2. aos cadastros abaixo , com vistas à verificação de que inexistem registros

impeditivos da contratação do licitante (Acórdão TCU n° 1.793/2011 – Plenário):

8.1.1.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e

Suspensas (Ceis) do Portal da Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.1.1.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de

Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

8.1.1.3. à Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União - TCU (disponível

em http://portal.tcu.gov.br/comunidades/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas) com vistas à confirmação de que o licitante não consta na referida lista como inidôneo para participar de licitações realizadas pela Administração Pública Federal;

8.1.2. apresentação dos documentos a seguir relacionados , a serem encaminhados por

meio eletrônico via Internet (e-mail: [email protected]), no prazo máximo de 2 (duas) horas contado da solicitação do Pregoeiro, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data do encerramento do Pregão: 8.1.2.1. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, que comprove sua habilitação para o exercício das atividades relativas ao objeto desta licitação, na qual conste nominalmente seu(s) responsável(eis) técnico(s);

8.1.2.2. comprovação do vínculo do licitante com o(s) responsável(is) técnico(s)

indicado(s) no subitem 8.1.2.1., através da juntada de cópia autenticada da “carteira de trabalho” (página da identificação do empregado e dos dados do contrato de trabalho), no caso de empregado(s); através da cópia autenticada do contrato social, no caso de sócio(s); e ainda, por meio de cópia do contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas, no caso de profissional(is) autônomo(s);

Page 11: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

11

8.1.2.3. Certidão de Acervo Técnico, fornecida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou atestado devidamente registrado no referido Conselho, onde se comprove a execução, pelo(s) responsável(is) técnico(s), de serviços de características semelhantes às do objeto da presente licitação;

8.1.2.4. atestado(s), certidão(ões) ou declaração(ões), expedido(s) por pessoa(s)

jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem execução satisfatória, pelo licitante, de serviços referentes às parcelas de maior relevância referente ao objeto desta licitação. Referido(s) documento(s) deverá(ão) estar devidamente registrado(s) no CREA/CAU e acompanhado(s) da respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico), que deverá apresentar descritivo claro do serviço para o qual se pretende comprovar o respectivo acervo;

8.1.2.4.1. as parcelas de maior relevância relativas ao acervo técnico a ser

disponibilizado estão descritas a seguir:

i) fiscalizações de obras e serviços de agências bancárias ou áreas administrativas de instituições financeiras com área mínima de 270m²;

ii) projeto arquitetônico referente à construção ou reforma de

edificação de agências bancárias ou áreas administrativas de instituições financeiras;

iii) projeto de prevenção contra incêndio contendo rede de

hidrantes ou sprinklers referente à construção ou reforma de edificação de agências bancárias ou áreas administrativas de instituições financeiras;

iv) projeto estrutural e/ou de fundação em concreto armado

referente à construção ou reforço estrutural de edificação de agências bancárias ou áreas administrativas de instituições financeiras, com número mínimo de 2 pavimentos;

v) projeto de ar condicionado central referente à construção

ou reforma edificação de agências bancárias ou áreas administrativas de instituições financeiras;

vi) projeto de instalações de cabeamento estruturado - dados

e voz, categoria 5e ou 6e/100 Mbps/350 MHz ou superior referente à edificação de agências bancárias ou áreas administrativas de instituições financeiras;

vii) projeto de instalações elétricas de baixa e média tensão

referente à construção ou reforma de edificação de agências bancárias ou áreas administrativas de instituições financeiras com área mínima de 270m²;

viii) orçamento de edificação de agências bancárias ou áreas

administrativas de instituições financeiras com área mínima de 270m²;

Page 12: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

12

ix) levantamento de agências bancárias ou áreas administrativas de instituições financeiras com área mínima de 270m²;

x) Laudo Técnico de Segurança Estrutural de edificação com

área mínima de 270m²; xi) Laudo / Atestado de verificação de atendimento às Normas

de Decretos sobre Acessibilidade de edificação com área mínima de 270m²;

xii) Laudo / Atestado de verificação de condições de

infraestrutura e segurança para renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros de edificação com área mínima de 270m²;

xiii) Laudo / Atestado de verificação de instalação ou

funcionamento de Equipamentos de Transporte vertical; 8.1.2.4.2. não serão aceitos atestados emitidos pelos próprios licitantes a

seu favor ou a de profissionais a eles vinculados; 8.1.2.4.3. a comprovação das diferentes modalidades técnicas exigidas no

subitem 8.1.2.4.1 poderá ser feita através de acervos independentes entre si, não havendo a necessidade de comprovação concomitante de diversas modalidades técnicas em um mesmo acervo;

8.1.2.4.4. o CONTRATADO deverá possuir acervos em todas as

modalidades técnicas definidas no subitem 8.1.2.4.1 durante toda a vigência contratual;

8.1.2.4.5. para o caso de demandas de serviços referentes às parcelas de

maior relevância, os profissionais designados deverão apresentar acervo técnico compatível com a atividade a ser executada conforme subitem 8.1.2.4.1 acima. Para a execução dos demais serviços, o CONTRATADO deverá disponibilizar currículo dos profissionais responsáveis para aprovação prévia do BNB;

8.1.2.4.6. o acréscimo de profissionais na equipe técnica poderá ser

realizado a qualquer momento do Contrato, entretanto o currículo destes profissionais deverão ser aprovados pelo BNB previamente;

8.1.2.5. Declaração de Constituição de Infraestrutura e Equipe Técnica, conforme

modelo constante do Anexo X deste Edital; 8.1.2.6. comprovação de patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por

cento) do valor total estimado para a contratação, no caso de o licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) nos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral , através da apresentação do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

Page 13: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

13

8.1.2.6.1. a comprovação estabelecida no subitem anterior deverá ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais;

8.1.2.6.2. quando o licitante for empresa constituída há menos de 12

(doze) meses, o Balanço Patrimonial poderá ser o de abertura ou intermediário;

8.1.2.6.3. somente será considerado na forma da lei o Balanço Patrimonial

que esteja assinado por contabilista legalmente habilitado e por responsável pela empresa, e seja apresentado em uma das formas a seguir: i) original ou cópia autenticada de publicação em jornal de

grande circulação ou em Diário Oficial; ou ii) original ou cópia autenticada de exemplar registrado ou

autenticado pela Junta Comercial da sede do licitante, quando se tratar de empresa comercial, ou autenticado em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, se sociedade civil; ou

iii) por cópia autenticada de sua transcrição no livro Diário, em

que se comprove o registro pela Junta Comercial da sede do licitante, quando se tratar de empresa comercial, ou a autenticação em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, se sociedade civil, acompanhada, obrigatoriamente, de cópia autenticada dos Termos de Abertura e de Encerramento do respectivo livro;

8.1.3. comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-

financeira, caso o licitante não se encontre com o cadastrament o atualizado no SICAF:

8.1.3.1. relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA :

i. registro mercantil, no caso de empresa individual; ii. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição de seus administradores, no qual deverá constar, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;

iii. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,

acompanhada de prova de diretoria em exercício; iv. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

8.1.3.2. relativamente à REGULARIDADE FISCAL :

Page 14: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

14

i. prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

i.1) para fins de comprovação da regularidade para com a Fazenda

Federal, deverá ser apresentada certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados;

i.2) para fins de comprovação da regularidade para com as Fazendas

Estadual e Municipal deverão ser apresentadas certidões emitidas pelas Secretarias competentes do Estado e do Município, respectivamente;

ii. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço – FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;

8.1.3.3. relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA :

i. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, na forma dos subitens 8.1.2.6.2 e 8.1.2.6.3.

8.2. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

8.2.1. em nome da matriz, se o licitante for a matriz; 8.2.2. em nome da filial, se o licitante for a filial;

8.2.2.1. serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

8.2.2.2. o(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em

nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante. 8.3. A comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresa de pequeno porte

somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação nesta licitação.

8.3.1. Havendo alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação de

que trata o subitem 8.3, será assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.3.1.1. A prorrogação do prazo previsto no subitem 8.3.1 poderá ser concedida, a

critério do Banco do Nordeste, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

8.3.2. A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 8.3.1

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes

Page 15: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

15

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

8.4. Será assegurado ao licitante cadastrado e habilitado parcialmente no SICAF o direito de

apresentar, via fax – nº (85) 3299.3202, documentação que se faça necessária, atualizada e regularizada, no prazo estabelecido no subitem 8.1.2.

8.4.1. O Banco do Nordeste não é unidade cadastradora do SICAF, apenas consultora.

8.5. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar também o

decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento, em substituição aos

requeridos neste Edital e seus Anexos. 8.7. Se a documentação de habilitação contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos,

o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 8.8. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado

vencedor. 8.9. Os documentos relacionados a seguir deverão ser encaminhados pelo licitante vencedor ,

em original ou por cópia autenticada, no prazo de 2 (dois) dias úteis , contado da solicitação do Pregoeiro, para o endereço indicado no subitem 15.12 deste Edital:

8.9.1. proposta de preço, datada e assinada, e documentação exigida no subitem 7.5.2

deste Edital (já remetida(s) por meio eletrônico); 8.9.2. documentos de habilitação; 8.9.3. Estatuto ou Contrato Social e Procuração, se for o caso, indicando o responsável pela

assinatura do Contrato; 8.9.4. documento de identificação oficial com foto do responsável pela assinatura do

Contrato (ex.: Carteira de identidade, CNH, etc.).

i. Desde que os documentos referidos nos subitens 8.9.1 a 8.9.4 sejam comprovadamente postados nos correios ou despachados por companhia aérea até o dia seguinte ao do encerramento do Pregão, admitir-se-á prorrogação do prazo definido no subitem 8.9.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata

e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer

importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Page 16: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

16

9.2. Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora deste certame e haja alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, o prazo para recurso previsto no subitem 9.1 será contado somente após decorrido o prazo definido no subitem 8.3.1 deste Edital (incluindo a prorrogação, se houver) para a regularização da documentação da empresa vencedora.

9.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,

em campo próprio do sistema. 9.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento. 9.5. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, no tocante ao item ao qual o

recurso se referir, inclusive no tocante ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente.

9.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente.

10. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 10.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não

houver recurso. Caso contrário, decididos os recursos, o objeto da licitação será adjudicado pela autoridade competente do BANCO. 10.1.1. A adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor confere mera expectativa

de direito de contratar, submetendo-se ao juízo de conveniência e oportunidade do Banco, enquanto Administração Pública, a convocação para celebração do Contrato.

10.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser

realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

10.3. Após a homologação, a contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento

contratual, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme minuta de Contrato, Anexo XII , que integra este Edital.

10.4. A assinatura do Contrato pelo adjudicatário dar-se-á no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,

contado da data de sua convocação pelo BANCO. 10.4.1. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação. 10.5. É facultado ao BANCO, quando o adjudicatário não fizer a comprovação referida no subitem

10.4.1 ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, no prazo e condições estabelecidas, convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

10.6. Da sessão pública do pregão, divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico, na qual constará a

indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas ao certame licitatório.

Page 17: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

17

11. DO CONTRATO 11.1. O Contrato a ser firmado, cuja minuta, Anexo XII, integra o presente Edital para todos os fins

e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

12. DA GARANTIA CONTRATUAL 12.1. O Contratado deverá apresentar, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da

assinatura do Contrato, garantia de execução equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, consoante o art. 56 da Lei nº 8.666/93, devendo optar por uma das seguintes modalidades:

12.1.1. caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal, devendo estes ter sido

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 12.1.1.1. caso o licitante opte por caução em dinheiro, o depósito deverá ser

efetuado em uma das agências do Banco do Nordeste; 12.1.1.2. caso o licitante opte por apresentar títulos da dívida pública federal, os

mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no Contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179, de 6/2/2001;

12.1.2. fiança bancária, contendo:

12.1.2.1. prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do

Contrato, acrescido de 3 (três) meses, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;

12.1.2.2. expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o

pagamento ao BANCO, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações decorrentes da execução do Contrato;

12.1.2.3. renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos

nos artigos 827 e 838 do Código Civil;

12.1.3. seguro-garantia, contendo:

12.1.3.1. prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do Contrato, acrescido de 3 (três) meses, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;

12.1.3.2. cláusula que assegure o pagamento, independente de interpelação

judicial, caso o TOMADOR não cumpra suas obrigações decorrentes da execução do Contrato.

Page 18: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

18

12.2. A inobservância das condições de garantia sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no Contrato.

12.3. A garantia prestada ou a parte remanescente somente será liberada ou restituída após o

vencimento ou rescisão do Contrato, mediante solicitação do CONTRATADO, desde que integralmente cumpridas as obrigações assumidas no Contrato.

12.3.1. Quando em dinheiro, a garantia será devolvida atualizada monetariamente pelo

índice da poupança.

12.4. A garantia responderá pelo fiel cumprimento das disposições do Contrato, ficando o Banco do Nordeste autorizado a executá-la para cobrir multas ou indenização a terceiros ou pagamento de qualquer obrigação, inclusive em caso de rescisão.

12.5. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive multas

contratuais ou indenização a terceiros, o CONTRATADO fica obrigado a fazer a reposição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento de comunicação do Banco do Nordeste.

13. DAS PENALIDADES 13.1. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/05, ficará

impedido de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, ficando também sujeito à aplicação das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, o licitante que:

13.1.1. não assinar o Contrato, quando convocado dentro do prazo de validade de sua

proposta; 13.1.2. deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 13.1.3. apresentar documentação falsa; 13.1.4. não mantiver a proposta; 13.1.5. comportar-se de modo inidôneo; 13.1.6. fizer declaração falsa; 13.1.7. cometer fraude fiscal.

13.2. O licitante ficará sujeito à aplicação das sanções previstas na Lei n° 12.846/13, observados o

contraditório e a ampla defesa, no caso de cometimento de atos lesivos à Administração Pública, definidos a seguir, no tocante a licitações e contratos:

13.2.1. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o

caráter competitivo deste procedimento licitatório; 13.2.2. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório

público; 13.2.3. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;

Page 19: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

19

13.2.4. fraudar a presente licitação ou o contrato dela decorrente; 13.2.5. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar desta licitação

pública/celebrar o contrato administrativo; 13.2.6. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

13.2.7. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do(s) contrato(s) celebrados

em decorrência da presente licitação.

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLAR ECIMENTOS 14.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa

poderá impugnar este Edital, mediante petição a ser enviada exclusivamente por meio eletrônico via Internet (e-mail: [email protected]).

14.1.1. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor competente, decidir sobre a impugnação

no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 14.1.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será definida e publicada nova data para

realização do certame, exceto quanto, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

14.2. Quaisquer pedidos de esclarecimentos, porventura necessários para o perfeito entendimento

deste Edital, deverão ser encaminhados ao Pregoeiro exclusivamente por meio eletrônico via Internet (e-mail: [email protected]), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

14.3. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizados no

sistema eletrônico para conhecimento de todos os interessados. 15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública

observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília-DF , inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

15.2. A participação do licitante pressupõe o conhecimento e aceitação de todas as condições

previstas neste Edital, não sendo consideradas quaisquer condições apresentadas em desconformidade com as suas exigências.

15.3. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.4. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior do BANCO, em qualquer fase da licitação,

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

Page 20: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

20

15.5. Após a abertura da sessão pública do pregão, não caberá desistência de proposta, salvo se por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

15.6. A ata será disponibilizada na Internet para acesso livre, imediatamente após o encerramento

da sessão pública. 15.7. A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada

irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência do BANCO, sem que caiba aos licitantes qualquer indenização.

15.8. Na hipótese de não haver expediente normal na data prevista para a abertura da presente

licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia de funcionamento regular desta Instituição, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos.

15.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

15.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente e

dos Princípios Gerais de Direito.

15.11. As dúvidas e divergências que, eventualmente, possam surgir e que não possam ser dirimidas diretamente entre as partes, ficarão sujeitas ao Foro de Fortaleza, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.12. A entrega de qualquer documento relativo à presente licitação deverá ser feita na Comissão

Especial de Licitação, no horário das 8h às 17h, na Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 – Bloco-E1 – Térreo – Passaré – CEP: 60.743-902 – Fortaleza-CE.

15.13. É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo no sítio

www.comprasnet.gov.br, até a data da realização da sessão pública, considerando que quaisquer esclarecimentos referentes a este Edital, serão disponibilizados no referido endereço, no link Acesso Livre – Pregões – Agendados.

15.14. Qualquer cidadão, empresa ou instituição que venha a tomar conhecimento do cometimento

de atos lesivos à Administração Pública no tocante à presente licitação, conforme definido no art. 5°, IV, da Lei n° 12.846/13, praticados por licitante (potencial ou de fato) ou contratado, poderá apresentar denúncia à Ouvidoria do Banco utilizando um dos meios de acesso listados no quadro abaixo:

Telefone 0800.033.3033 ou 0800.033.3031 (atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

E-mail Pelo “Fale Conosco” na página do Banco na Internet, www.bancodonordeste.gov.br/faleconosco.

Fax (85) 3251.5858

Carta Para o endereço: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 – Bloco C1 Superior – Passaré – CEP: 60.743-902 – Fortaleza-CE.

15.14.1. Toda denúncia será tratada em caráter sigiloso. A identificação do denunciante será

mantida em sigilo, a não ser nos casos em que essa informação seja necessária para a apuração dos fatos, a critério da Ouvidoria.

Page 21: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

21

16. DOS ANEXOS

16.1. O presente Edital faz-se acompanhar dos seguintes anexos: Anexo I - Termo de Referência;

Anexo I-A - Descrição, Detalhamento e Forma de Apresentação dos Serviços Técnicos;

Anexo II - Equipe Técnica, Agentes Gestores e Procedimentos Administrativos; Anexo III - Remuneração, Prazos e Forma de Pagamento Aplicados a Projetos para

Edificações Novas, Reformas e/ou Ampliações em Geral; Anexo IV - Remuneração, Prazos e Forma de Pagamento, Aplicados a Procedimentos

Técnicos, Hora Técnica e Deslocamentos; Anexo V - Abrangência do Objeto do Contrato; Anexo VI - Planilha de Composição de Custos da Hora Técnica e BDI – Bonificações e

Despesas Indiretas (Estimativa BNB); Anexo VII - Estimativa BNB para o Valor do Contrato (para 24 meses); Anexo VIII - Modelo de Proposta;

Anexo VIII-A - Planilha de Composição de Custos – ITEM 1 (CE/RN); Anexo VIII-B - Planilha de Composição de Custos – ITEM 2 (PE/PB); Anexo VIII-C - Planilha de Composição de Custos – ITEM 3 (MA/PI); Anexo VIII-D - Planilha de Composição de Custos – ITEM 4 (AL/SE); Anexo VIII-E - Planilha de Composição de Custos – ITEM 5 (BA/MG/ES/SP/ RJ/DF);

Anexo IX - NT-01 – Norma Técnica de Desenho do Banco do Nordeste; Anexo X - Modelo de Declaração de Constituição de Infraestrutura e Equipe Técnica; Anexo XI - Check-list de Recebimento de Projeto e Trabalhos Técnicos; Anexo XII - Minuta de Contrato; Anexo XIII - Acordo de Responsabilidade para Fornecedores e Parceiros.

Fortaleza-CE, 05/05/2016.

Pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Superintendência de Logística

Ambiente de Estratégia de Suprimento de Logística

CÉLIA de MATOS Ferreira Gerente de Ambiente

Page 22: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

22

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa de engenharia e arquitetura para a execução de serviços técnicos, compreendendo a elaboração de análises, consultoria, coordenação, especificações, orçamentos, fiscalizações de obras e serviços, laudos, levantamentos, projetos, pareceres, vistorias e outros de mesma natureza, necessários à administração, conservação e manutenção dos imóveis de uso do Banco do Nordeste (BNB), relacionados no Anexo V , bem como de outros imóveis decorrentes de convênios que o BNB possa vir a firmar com terceiros ou que se refiram a futuras instalações do BNB, situados no âmbito das suas regiões de atuação, em conformidade com as especificações constantes do Edital e de seus Anexos, sendo:

• ITEM 1 - Região I: estados do Ceará e do Rio Grande do Norte; • ITEM 2 - Região II: estados da Paraíba e de Pernambuco; • ITEM 3 - Região III: estados do Maranhão e do Piauí; • ITEM 4 - Região IV: estados de Alagoas e de Sergipe; • ITEM 5 - Região V: estados da Bahia, de Minas Gerais, do Espírito Santo, de São Paulo, do

Rio de Janeiro e Distrito Federal. 2. JUSTIFICATIVA

Os serviços objeto da licitação visam a garantir a:

• continuidade de implantação dos projetos institucionais do Banco do Nordeste, tais como as inaugurações de novas agências, bem como as possíveis mudanças de unidades negociais e administrativas, projetos de acessibilidade, implantação de sinalização interna e externa, etc.;

• análise, elaboração de projetos, especificações, elaboração de orçamentos, relatórios técnicos,

elaboração de laudos, elaboração de levantamentos, consultoria, com agilidade e conformidade;

• fiscalização de obras e de serviços contratados nos imóveis patrimoniais, bem como em outros

imóveis decorrentes de convênios que o BNB possa vir a firmar com terceiros ou que se refiram a futuras instalações do BNB.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão à conta dos recursos previstos em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 00000211/000032 – AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS E ENGENHARIA – SERVIÇOS DE TERCEIROS.

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (HABILITAÇÃO)

4.1. Para comprovação da qualificação técnica , o licitante deverá apresentar:

Page 23: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

23

4.1.1. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, que comprove sua habilitação para o exercício das atividades relativas ao objeto desta licitação, na qual conste nominalmente seu(s) responsável(eis) técnico(s);

4.1.2. comprovação do vínculo do licitante com o(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s)

no subitem 4.1.1., através da juntada de cópia autenticada da “carteira de trabalho” (página da identificação do empregado e dos dados do contrato de trabalho), no caso de empregado(s); através da cópia autenticada do contrato social, no caso de sócio(s); e ainda, por meio de cópia do contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas, no caso de profissional(is) autônomo(s);

4.1.3. Certidão de Acervo Técnico, fornecida pelo Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia - CREA, ou atestado devidamente registrado no referido Conselho, onde se comprove a execução, pelo(s) responsável(is) técnico(s), de serviços de características semelhantes às do objeto da presente licitação;

4.1.4. atestado(s), certidão(ões) ou declaração(ões), expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s)

de direito público ou privado, que comprovem execução satisfatória, pelo licitante, de serviços referentes às parcelas de maior relevância referente ao objeto desta licitação. Referido(s) documento(s) deverá(ão) estar devidamente registrado(s) no CREA/CAU e acompanhado(s) da respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico), que deverá apresentar descritivo claro do serviço para o qual se pretende comprovar o respectivo acervo.

4.1.4.1. As parcelas de maior relevância relativas ao acervo técnico a ser

disponibilizado estão descritas a seguir: 4.1.4.1.1. fiscalizações de obras e serviços de agências bancárias ou

áreas administrativas de instituições financeiras com área mínima de 270m²;

4.1.4.1.2. projeto arquitetônico referente à construção ou reforma de

edificação de agências bancárias ou áreas administrativas de instituições financeiras;

4.1.4.1.3. projeto de prevenção contra incêndio contendo rede de

hidrantes ou sprinklers referente à construção ou reforma de edificação de agências bancárias ou áreas administrativas de instituições financeiras;

4.1.4.1.4. projeto estrutural e/ou de fundação em concreto armado

referente à construção ou reforço estrutural de edificação de agências bancárias ou áreas administrativas de instituições financeiras, com número mínimo de 2 pavimentos;

4.1.4.1.5. projeto de ar condicionado central referente à construção ou

reforma edificação de agências bancárias ou áreas administrativas de instituições financeiras;

4.1.4.1.6. projeto de instalações de cabeamento estruturado - dados e

voz, categoria 5e ou 6e/100 Mbps/350 MHz ou superior referente à edificação de agências bancárias ou áreas administrativas de instituições financeiras;

Page 24: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

24

4.1.4.1.7. projeto de instalações elétricas de baixa e média tensão referente à construção ou reforma de edificação de agências bancárias ou áreas administrativas de instituições financeiras com área mínima de 270m²;

4.1.4.1.8. orçamento de edificação de agências bancárias ou áreas

administrativas de instituições financeiras com área mínima de 270m²;

4.1.4.1.9. levantamento de agências bancárias ou áreas administrativas

de instituições financeiras com área mínima de 270m²; 4.1.4.1.10. Laudo Técnico de Segurança Estrutural de edificação com área

mínima de 270m²; 4.1.4.1.11. Laudo / Atestado de verificação de atendimento às Normas de

Decretos sobre Acessibilidade de edificação com área mínima de 270m²;

4.1.4.1.12. Laudo / Atestado de verificação de condições de infraestrutura e

segurança para renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros de edificação com área mínima de 270m²;

4.1.4.1.13. Laudo / Atestado de verificação de instalação ou funcionamento

de Equipamentos de Transporte vertical; 4.1.4.2. não serão aceitos atestados emitidos pelos próprios licitantes a seu favor

ou a de profissionais a eles vinculados; 4.1.4.3. a comprovação das diferentes modalidades técnicas exigidas no subitem

4.1.4.1 poderá ser feita através de acervos independentes entre si, não havendo a necessidade de comprovação concomitante de diversas modalidades técnicas em um mesmo acervo;

4.1.4.4. o CONTRATADO deverá possuir acervos em todas as modalidades

técnicas definidas no subitem 4.1.4.1 durante toda a vigência contratual; 4.1.4.5. para o caso de demandas de serviços referentes às parcelas de maior

relevância, os profissionais designados deverão apresentar acervo técnico compatível com a atividade a ser executada conforme subitem 4.1.4.1 acima. Para a execução dos demais serviços, o CONTRATADO deverá disponibilizar currículo dos profissionais responsáveis para aprovação prévia do BNB;

4.1.4.6. o acréscimo de profissionais na equipe técnica poderá ser realizado a

qualquer momento do Contrato, entretanto o currículo destes profissionais deverão ser aprovados pelo BNB previamente;

4.1.4.7. Declaração de Constituição de Infraestrutura e Equipe Técnica, conforme

modelo constante do Anexo X do Edital. 5. DESCRIÇÃO, DETALHAMENTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

A descrição, detalhamento e forma de apresentação dos serviços técnicos estão especificados no Anexo I-A do Edital.

Page 25: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

25

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses. 7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida pelo CONTRATADO, em uma Agência do Banco do Nordeste, não sendo admitida cobrança por meio de boleto banc ário , ficando sua liberação condicionada à total observância do Contrato.

8. REAJUSTE

Os preços dos serviços serão reajustados anualmente de acordo com a variação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC/FGV, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

9. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

O CONTRATADO deverá apresentar, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do Contrato, garantia de execução equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, consoante o art. 56 da Lei 8.666/93.

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/05, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, ficando também sujeito à aplicação das multas previstas no Contrato e das demais cominações legais o CONTRATADO que:

10.1.1. apresentar documentação falsa; 10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 10.1.3. falhar ou fraudar na execução do Contrato; 10.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 10.1.5. cometer fraude fiscal.

10.2. Além do previsto no subitem anterior, pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato,

o BANCO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 10.2.1. advertência; 10.2.2. multa, na forma abaixo:

Page 26: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

26

SIGLA DESCRIÇÃO PRAZO (em dias corridos)

SANÇÕES PREVISTAS POR DIA DE ATRASO SOBRE

O VALOR DO PAGAMENTO

CORRESPONDENTE AO SERVIÇO

-

Atraso na Entrega de Projetos com Área Equivalente de

Remuneração (m²) menor ou igual a 500m².

45 0,30%

-

Atraso na Entrega de Projetos com Área Equivalente de

Remuneração (m²) maior do que 500m² e menor ou igual a 1500m².

55 0,30%

-

Atraso na Entrega de Projetos com Área Equivalente de

Remuneração (m²) maior do que 1500m².

60 0,30%

SIGLA DESCRIÇÃO

PRAZO (em dias

úteis bancários)

SANÇÕES PREVISTAS POR DIA DE ATRASO SOBRE

O VALOR DO PAGAMENTO

CORRESPONDENTE AO SERVIÇO

RFO Atraso na entrega de Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços.

02 + PZD 0,30%

RVP Atraso na entrega de Relatório de

Vistoria com Parecer. 02 + PZD 0,30%

RVM Atraso na entrega de Relatório de

Vistoria de Manutenção. 02 + PZD 0,30%

RFM Atraso na entrega de Relatório de

Fiscalização com Medição. 03 + PZD 0,50%

ETG Atraso na entrega de

Especificação Técnica de Grupo Motor-Gerador (equipamentos).

02 + PZD 0,50%

PLO Atraso na entrega de Planilha

Orçamentária detalhada por itens. 03 + PZD 0,30%

ECG Atraso na entrega de Estimativa

de Custo Global. 02 + PZD 0,30%

APC

Atraso na entrega de Análise de alterações em Planilhas de Obras/Serviços contratados

(acréscimo/decréscimo).

03 + PZD 0,50%

PRE Atraso no agendamento de Participação em Reuniões. 01 + PZD 0,30%

PTC Atraso na entrega de Parecer

Técnico Conclusivo. 01 + (N / 8) +

PZD 0,30%

Page 27: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

27

EDT Atraso na entrega de Estudos e

Detalhamentos Técnicos diversos.

N = nº horas técnicas

despendidas 0,30%

LCB

Atraso na entrega de Laudo / Atestado de verificação de

condições de infraestrutura e segurança para renovação do Auto de Vistoria do Corpo de

Bombeiros.

03 + PZD 0,30%

LAC

Atraso na entrega de Laudo / Atestado de verificação de atendimento às Normas de

Decretos sobre Acessibilidade.

03 + PZD 0,30%

LET

Atraso na entrega de Laudo / Atestado de verificação de

instalação ou funcionamento de Equipamentos de Transporte

vertical.

03 + PZD 0,30%

LTS Atraso na entrega de Laudo

Técnico de Segurança Estrutural da edificação.

03 + PZD 0,50%

AOP Atraso na Aprovação de Obras e

Projetos.

10 dias para apresentação de protocolo. Prazo para conclusão a depender do

órgão público.

0,50%

RPS Atraso no Reenvio de projetos e

serviços. 02 + PZD 0,30%

10.2.3. multa de 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor apurado para pagamento no

mês em que se verificar a ocorrência faltosa, nas demais violações ou descumprimentos de cláusula(s) ou condição(ões) estipulada(s) no Contrato;

10.2.4. multa de 10% (dez por cento), aplicável sobre o preço global contratado, em caso

de inexecução total do Contrato.

11. TIPO DE JULGAMENTO O tipo de julgamento será menor preço global por item.

12. PREÇO GLOBAL ESTIMADO POR ITEM

O preço global estimado por item consta do Anexo VII do Edital.

13. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA E PELA FISCALIZAÇÃO

Ambiente de Gestão do Patrimônio.

Page 28: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

28

ANEXO I-A

DESCRIÇÃO, DETALHAMENTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

1. PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHAS

1.1. Os serviços técnicos envolvendo a elaboração e desenvolvimento completo para

planejamento de edificações novas, reformas e/ou ampliações, deverão contemplar a execução de:

- projeto(s) na(s) especialidade(s) requerida(s); - memorial descritivo contendo procedimentos e especificações; - planilhas orçamentárias discriminadas por itens; - cronograma físico-financeiro de execução de obra e/ou serviços.

1.2. Os projetos de diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização entre

si, refletidas também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, de modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a prejudicar sua integral execução.

1.3. Os projetos de reformas e/ou ampliações deverão prever a execução das obras no menor

prazo possível, observando ainda a programação em etapas com blocagens de área (roll out), quando for o caso de realização em unidade do BNB em funcionamento, de forma a não prejudicar a sua plena operação.

1.4. Na elaboração dos projetos o CONTRATADO deverá observar a conformidade com as

posturas municipais e/ou outras legislações aplicáveis, obtendo as documentações preliminares exigidas e a aprovação junto aos Órgãos Públicos e Concessionárias, incluindo a plotagem de projetos quando necessário.

1.5. Finalizada a elaboração dos projetos, o CONTRATADO deverá entregar ao BNB em via

digital e 03 jogos completos e impressos devidamente assinados pelo responsável técnico. 1.6. Toda documentação técnica elaborada deverá apresentar conformidade com os modelos

especificados no contrato e orientações complementares emanadas pelo BNB, com os aditamentos e detalhamentos que se fizerem necessários para o atendimento aos atos normativos, à clareza e a boa técnica.

1.7. A elaboração dos projetos deverá primar ainda pela racionalização de custos e

aproveitamento de recursos que propiciem maximização de eficiência energética, práticas de sustentabilidade e menores impactos ambientais.

1.8. A área de atuação do Contrato será fragmentada em regiões (Anexo V ), registrando-se que

será gerado um contrato por região independente da mesma empresa ganhar mais de um item.

Page 29: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

29

2. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

2.1. PROJETOS COMPLETOS

2.2.1. Compreendem, para todas as especialidades, a solução definitiva do projeto, após aprovação pelo BNB e nos órgãos competentes, contemplando todas as interferências dos projetos de cada especialidade, definidas, incorporadas e compatibilizadas com o projeto arquitetônico, incluindo o Projeto Básico e o Projeto Executivo conforme definição contida nos incisos IX e X do artigo 6º da Lei 8.666/93 a qual foi reproduzida abaixo:

“IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da

obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de

forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos

a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos,

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra,

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à

execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;”

2.2.2. Todos os projetos devem, quando exigido pelas concessionárias públicas e/ou os

órgãos municipais, estaduais ou federais, obter a aprovação requerida. Os honorários relativos aos procedimentos estão incluídos no valor de remuneração constante dos Anexos III e IV, não ensejando nenhum ônus adicional para o BNB, cabendo ao Banco apenas os pagamentos de taxas e emolumentos necessários à aprovação dos projetos.

Page 30: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

30

2.2.3. Caso, por imposições técnicas, orçamentárias ou de concepção de projeto, seja necessária a utilização de método construtivo ou de instalação específico, o(s) projeto(s) básico(s) e respectivo(s) memorial(is) deverá(ão) definir claramente as etapas de execução, inclusive com apresentação de detalhamentos na forma de desenhos técnicos nas pranchas das respectivas especialidades, em escala compatível.

2.2.4. Todos os desenhos que compõem o Projeto Executivo deverão ser elaborados de

acordo com as diretrizes da Norma Técnica de Desenho do Banco do Nordeste (Anexo IX).

2.2. PROJETO DE ARQUITETURA

O projeto de arquitetura deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra em conformidade com a NBR 13531 e 13532, NBR 6492/NB 43, NBR 9050, NBR 12517 da ABNT, ou as que vierem substituí-las, devendo ser apresentado na seguinte forma: 2.2.1. Projeto de arquitetura – anteprojeto:

- planta de situação do terreno, indicando o seu entorno imediato, acessos e

indicação de esquina mais próxima; - planta baixa de arquitetura simplificada por pavimento com indicação das divisões

internas; - planta de arquitetura com indicação de cortes longitudinais e transversais e vista

da fachada; - quadro discriminativo de áreas comuns (garagem/estacionamento, instalações,

pavimento diferenciado e tipo, demais áreas técnicas, jardins, afastamentos);

- perspectiva tridimensional externa da edificação projetada com tratamento digitalizado (mínimo dois ângulos de visão);

- cálculo do Índice de Consumo da Envoltória (ICenv) e sua classificação de acordo

com o Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) do INMETRO ou outro que vier a substituí-lo.

2.2.2. Projeto de arquitetura – legalização:

- implantação da edificação, compatibilizada com acesso das redes de

infraestrutura e indicação de ampliações e detalhes necessários à perfeita locação e implantação das edificações e sistema viário;

- parâmetros urbanísticos (tabela de estatística), planta de situação, implantação,

cobertura, plantas baixas, cortes, elevações e demais peças técnicas necessárias para aprovação junto os órgãos públicos (tais como Prefeitura, Órgãos Ambientais, Patrimônio Histórico, etc.);

- adaptação dos projetos padronizados fornecidos pelo BNB (implantação, plantas

baixas, cobertura, cortes, elevações, tabela de esquadrias, quadro de áreas, acabamentos, etc.) e demais peças técnicas necessárias para atendimento às exigências dos órgãos públicos, tais como Prefeitura, Órgãos Ambientais, Patrimônio Histórico, etc.;

Page 31: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

31

- o projeto deverá ser devidamente aprovado pelo CONTRATADO junto à Prefeitura Municipal da cidade onde se localiza o imóvel. Neste caso, será emitido serviço relativo à aprovação legal de projetos e obras (AOP), conforme Anexo IV .

2.2.3. Projeto de arquitetura – executivo:

- plantas baixas de toda a edificação, acrescentando as indicações de plantas

parciais e detalhes nas áreas mais complexas, além de tabela de acabamentos e mapa de esquadrias;

- as plantas deverão demonstrar todos os elementos de construção e/ou demolição

necessários à perfeita execução da obra, tais como paredes, esquadrias, divisórias, painéis, acessos, escadas, rampas, grades, etc., devidamente especificados e cotados;

- plantas de situação geral e locação, contendo a representação do terreno,

indicação do norte magnético, localização de árvores, postes e outros elementos existentes, cotas de nível das edificações e dos pontos significativos das áreas externas (calçadas, patamares, rampas e outros), localização dos elementos construídos, inclusive edículas, estacionamentos e construções auxiliares, cotas gerais e parciais e indicação da localização dos elementos a demolir e a construir. Localização das áreas gramadas, canteiros, arbustos e vegetação de porte, indicando sempre os elementos existentes e os elementos a serem implantados;

- plantas dos pavimentos com identificação dos ambientes, medidas internas,

espessuras das paredes, materiais e tipos de acabamento, indicações de cortes, elevações, ampliações e detalhes, cotas gerais e cotas relativas a todos os vãos e aberturas, vãos de portas e janelas, altura dos peitoris e sentido de abertura, bem como indicação clara e precisa dos elementos existentes, a construir e a demolir, quando necessário;

- planta da cobertura indicando materiais, inclinações, sentido de escoamento das

águas, posição e dimensões das calhas, condutores e beirais e demais informações necessárias;

- cortes de todos os ângulos necessários à perfeita visualização da edificação,

acrescentando indicações de cortes parciais e detalhes especiais tais como equipamentos fixos, peças metálicas, etc.;

- elevações de todas as fachadas, acrescentando tabelas de acabamentos e

incorporando as esquadrias definidas e chamadas para detalhes especiais; - plantas e cortes parciais em compartimentos e áreas que devido à sua

complexidade exijam maior detalhamento tais como sanitários, copa, escadas, acesso principal etc., detalhando sempre que necessário os arremates, bancadas, parapeitos etc.;

- desenhos de componentes arquitetônicos (esquadrias metálicas e de madeira,

brises, guarda-corpo, corrimão, etc.) onde estarão representados e dimensionados, através de plantas, cortes e elevações;

- mapa geral de esquadrias relacionando tipos e quantidades, definindo detalhes

de acabamentos, ferragens e arremates diversos; - plantas detalhadas de todos os forros e pisos, incluindo paginação;

Page 32: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

32

- planta da área externa com indicação de material de acabamento e projeto de paisagismo, se for o caso;

- previsão de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências (banheiros,

inclinação de rampas, corredores, portas, piso tátil, etc.); - memorial descritivo e especificações completas de todos os materiais e serviços

que compõem o projeto.

2.2.4. Projeto de arquitetura – layout:

- o projeto de layout deverá ser entregue com plantas cotadas e relação padrão contendo a quantidade de mesas, cadeiras, guichês, biombos, acessórios de informática (apoios de punho, suportes de equipamentos, etc.) floreiras, lixeiras e demais peças de mobiliário e/ou acessórios da unidade, tais como cofres, equipamentos de uso (bebedouro, geladeira, fogão elétrico, microondas, cafeteira, etc.);

- as plantas deverão demonstrar todos os elementos da construção, tais como

paredes, esquadrias, divisórias, painéis, etc. que interagem com o layout; - todos os projetos de layout deverão contemplar acessibilidade a pessoas

portadoras de deficiências (espaço de circulação e passagem, áreas de espera, mesas adaptadas, trilha tátil, etc.);

- todos os layouts deverão ser compatíveis com o Plano de Prevenção Contra

Incêndio – PPCI; - todos os projetos deverão ser devidamente aprovados pelo CONTRATADO junto

à Prefeitura Municipal da cidade onde se localiza o imóvel quando necessário.

2.3. PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

2.3.1. O projeto de comunicação visual deverá ser elaborado baseado nos manuais de identidade visual de unidades do BNB e conforme modelo de leiaute padrão disponibilizado pelo Banco.

2.3.2. O projeto deverá compreender todas as indicações exigidas no material do BNB,

devendo ser apresentado na seguinte forma:

- projeto de comunicação visual externa; - projeto de comunicação visual interna.

2.3.3. O projeto de comunicação visual interna inclui plantas com a localização dos

elementos padrão BNB e os textos correspondentes e a tabela padrão com as quantidades e valores dos elementos utilizados.

2.3.4. Os projetos de comunicação visual interna / externa deverão ser entregues

acompanhados de:

- detalhamento técnico e memorial descritivo padrão dos elementos utilizados; - planta de localização dos elementos de comunicação visual interna e externa;

Page 33: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

33

- elevação com os elementos de comunicação visual externa;

- planilha quantitativa com custos unitários e totais.

2.4. PROJETO DE COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

2.4.1. O projeto de combate e proteção contra incêndio deverá ser elaborado em conformidade com NBR 12693, NBR 13714, NBR 10897, NBR 14100 da ABNT, ou as que vierem a substituí-las e normas do Corpo de Bombeiros ou outros órgãos municipais, complementado no que couber com orientações e instruções adicionais fornecidas pelo BNB.

2.4.2. O projeto deverá compreender todos os serviços necessários à adequação do imóvel

às normas vigentes e obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros, bem como todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

- indicação do tipo, capacidade e localização dos extintores; - detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento

dos reservatórios inferiores e superiores; - detalhamento da instalação de hidrantes e extintores; - detalhamento de conjunto moto-bomba, se necessário; - detalhamento das escadas de emergência (antecâmara, corrimão, revestimento

dos degraus, indicação das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo, etc.); - detalhamento da rede de chuveiros automáticos (sprinkler); - detalhamento da rede de pressurização das escadas de incêndio, se houver; - sinalização da rota de fuga; - memorial de cálculo do sistema.

2.4.3. Para fins de remuneração, os sistemas serão considerados, em razão da

complexidade, em:

- Nível 1: projeto por sistema com extintores; - Nível 2: projeto por sistema com extintores e/ou hidrantes; - Nível 3: projeto por sistema com extintores, hidrantes e chuveiros automáticos

(sprinklers).

2.4.4. O projeto deverá ainda conter o detalhamento das instalações de acionamento de conjunto moto-bomba, se for o caso, e indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução.

2.4.5. O projeto deverá ser devidamente aprovado junto ao Corpo de Bombeiros da

jurisdição da cidade do imóvel ou da cidade mais próxima, na falta de corporação no local, bem como em outros órgãos, se necessário.

Page 34: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

34

2.4.6. Poderá ser também solicitado ao CONTRATADO a elaboração de PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio) para atendimento de exigências de órgãos municipais e do Corpo de Bombeiros e que trata de levantamento minucioso de imóveis já construídos para adequação dos mesmos às normas de prevenção contra incêndio, elaborando projetos e especificações das adequações necessárias e aprovando os mesmos nos órgãos municipais e Corpo de Bombeiros.

2.4.6.1. A remuneração deste procedimento está incluída no projeto anti-incêndio,

de acordo com seu enquadramento, conforme Anexo III .

2.5. PROJETO HIDROSSANITÁRIO

2.5.1. O projeto completo hidrossanitário deverá ser elaborado em conformidade com NBR 5626, NBR 8160, NBR 10844, NBR 9649 da ABNT, ou as que vierem substituí-las e normas da Concessionária local, complementado no que couber com orientações e instruções adicionais fornecidas pelo BNB.

2.5.2. O projeto a ser entregue ao BNB deverá vir com a aprovação pela Concessionária

local, se for o caso. 2.5.3. O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para

o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

2.5.3.1. Projeto de distribuição água fria:

- distribuição em planta da alimentação de reservatórios inferiores e

superiores; - isométricos em escala 1:20 ou 1:25; - diagramas verticais de distribuição de ramais e colunas; - detalhamento da furação da caixa de água para alimentação dos tubos; - detalhamento dos barriletes (inferior e superior); - dimensionamento dos conjuntos moto-bomba e tubulações de recalque; - dimensionamento dos reservatórios inferiores e superiores considerando

a reserva técnica para combate a incêndio.

2.5.3.2. Projeto de coleta de esgoto sanitário/águ as pluviais:

- distribuição em planta dos ramais primários e secundários de escoamento dos efluentes de esgoto e águas pluviais;

- detalhamento das caixas de inspeção, de retenção de areia, de gordura,

de passagem, etc.; - detalhamento da ligação em rede pública ou, na ausência desta, de

sistema de tratamento individual (fossa e sumidouro) com memorial de cálculo indicando as características referentes à disposição no solo (coeficiente de infiltração, presença de lençol freático, etc.);

Page 35: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

35

- detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores; - detalhamento do processo de impermeabilização, se necessário.

2.5.3.3. Projeto de aproveitamento de águas pluvia is:

- estudo de precipitação anual do local; - dimensionamento do reservatório, considerando o consumo para fins

não potáveis; - detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores; - especificação da tubulação e identificação distinta da rede de água

potável da concessionária, com a aplicação de placas de sinalização de uso restrito (não potável);

- especificação do sistema de tratamento / filtragem / descarte da primeira

chuva (first flush);

- instalação de hidrômetro individual na saída do reservatório.

2.5.4. O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução.

2.6. PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

2.6.1. O projeto de fundação deverá ser feito de acordo com parecer técnico emitido por

profissional/empresa especialista em solos, com base nos resultados das sondagens do terreno, que poderão ser realizadas pelo CONTRATADO ou por outra empresa contratada pelo BNB especificamente para este fim.

2.6.1.1. O levantamento planialtimétrico e sondagem do terreno podem ser

providenciados pelo CONTRATADO, mediante aprovação prévia de orçamento pelo BNB.

2.6.2. As referências apresentadas para o projeto de fundação e estrutura têm como base o

sistema de concreto armado, podendo, no entanto, ser adotada a execução de outro sistema estrutural adequado à dinâmica funcional do BNB, tais como estruturas metálicas, pré-fabricadas ou pré-moldadas, desde que seus valores estejam dentro dos limites orçamentários definidos e que tal sistema seja previamente aprovado pelo BNB na fase de anteprojeto. Não deverá ser utilizado o sistema de alvenaria estrutural.

2.6.3. O projeto completo deverá conter todas as informações e detalhamentos necessários

para o perfeito entendimento da execução da obra em conformidade com a NBR 6118, NBR 6120, NBR 6122, NBR 7187, NBR 7190, NBR 8800, NBR 9062, NBR 11191, NBR 12516, da ABNT, ou as que vierem substituí-las, devendo ser apresentado na seguinte forma:

2.6.3.1. os produtos gráficos apresentados deverão conter, no mínimo, as

informações listadas abaixo:

- locação das fundações e pilares (escala 1:100);

Page 36: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

36

- forma das fundações (escala 1:50); - forma dos pavimentos, da cobertura (escala 1:50) e, se for o caso, dos

muros de arrimo (escala apropriada); - armação das fundações (escala 1:20 e 1:50); - armação dos pavimentos, da cobertura, dos muros de arrimo (escala

1:20 e 1:50); - reservatórios de água; - memória de cálculo;

2.6.3.1.1. Projeto de fundações:

- locação dos elementos de apoio das fundações (sapatas,

estacas, tubulões, etc.) referentes ao prédio; - nome de todas as peças estruturais; numerar as estacas de

1 a n; - dimensionamento de todas as peças estruturais (sapatas,

brocas, estacas, tubulões, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado, se houver);

- detalhes; - indicação de cargas e momentos nas fundações; - indicação do fck do concreto; - sapatas e tubulões: indicar a taxa de solo, conforme

indicação do consultor de fundações; - estacas: especificar o tipo, quantidade, dimensão e

capacidade de carga nominal; - tubulões: indicar o tipo de escavação (manual ou mecânica); - indicação de níveis:

a) face superior dos baldrames em relação ao pisos

acabados b) sapatas isoladas: fornecer a cota de apoio só quando

claramente definida no Parecer Técnico sobre fundações: caso contrário, indicar a profundidade máxima e mínima de apoio que foram consideradas no cálculo da estrutura. Deverá constar do projeto: "O construtor deverá consultar o projetista, caso seja ultrapassada a profundidade máxima de apoio considerada";

Page 37: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

37

c) estacas e tubulões: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relação aos pisos acabados; cota de arrasamento das estacas;

2.6.3.1.2. Projeto estrutural:

- eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura; - nomes e dimensionamento de todas as peças estruturais

(pilares, vigas, lajes, escadas); - cortes e elevações totais e/ou parciais; indicação de eixos; - lajes: local, tipo e dimensões (no caso de laje de vigotas pré-

fabricadas de concreto e tijolos cerâmicos indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando; distância entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa);

- indicação do fck do concreto; - indicação da sobrecarga da cobertura e dos pisos; - indicação de paredes portantes - pilares, cintas e ferragens

de amarração); - indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de

alvenaria; - brises: dimensionamento de peças estruturais; detalhes de

fixação; - estruturas de madeira e metálicas:

a) plantas e elevações em escalas convenientes; b) dimensão e secção de todas as peças; c) detalhes ampliados de nós de ligação com todos os

elementos, tais como chapas, pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes;

d) detalhe dos chumbadores de fixação;

e) tipo de telha, tipo de madeira, tipo de aço;

f) esquema e detalhes dos contraventamentos; g) no caso de estrutura metálica fornecer: tabela resumo

de todas as peças, peso total do aço, metragem quadrada da estrutura em projeção e peso por metro quadrado;

2.6.3.1.3. Projeto de armação das fundações, armaç ão dos

pavimentos, da cobertura e dos muros de arrimo:

Page 38: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

38

- nome e armação de todas as peças estruturais; desenhar o gabarito das peças com esquema e indicação de todas as ferragens; representar as vigas com indicação dos eixos ou nomes dos pilares de apoio;

- listagem de armadura por folha; indicar separadamente os

resumos de armadura referentes à infraestrutura e à superestrutura; indicar apenas as quantidades reais de material empregado não considerando as perdas;

2.6.3.1.4. Projeto de reservatórios d’água:

- plantas, cortes e elevações; - dimensões dos elementos estruturais; - detalhamento da forma e armadura; - detalhamento da impermeabilização; - outros desenhos específicos;

2.6.3.1.5. Memória de cálculo:

- memória de todas as peças estruturais de concreto, madeira

e metálicas.

2.7. PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA

2.7.1. O projeto de entrada de energia deverá ser elaborado em conformidade com os atos normativos da concessionária local, bem como orientações e instruções adicionais emanadas pelo BNB.

2.7.2. O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para

o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado da seguinte forma:

- projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrão conforme exigência

da concessionária local); - projeto de subestação (quando se tratar de energia em MT/AT conforme

exigência da concessionária local); - projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuição e força,

com respectivos quadros de cargas; - relação de material de montagem.

2.7.3. Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações,

fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução. 2.7.4. O projeto a ser entregue ao BNB deverá vir com a aprovação pela Concessionária

local.

Page 39: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

39

2.8. PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARG AS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

2.8.1. O projeto completo de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

deverá ser elaborado em conformidade com NBR 5419/ NB 165 da ABNT, ou a que vier substituí-la, e complementado com orientações e instruções adicionais fornecidas pelo BNB.

2.8.2. O projeto completo deverá ter como referência sistema de proteção contra descargas

atmosféricas do tipo Franklin, admitindo-se a elaboração com o emprego de Gaiola de Faraday desde que aprovado pelo BNB.

2.8.3. No projeto de aterramento deverá ser contemplada a construção de malha

equipotencializada em ponto comum. 2.8.4. O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para

o perfeito entendimento da execução da obra. 2.8.5. O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e

outros elementos necessários à compreensão da execução.

2.9. PROJETO LUMINOTÉCNICO

2.9.1. O projeto luminotécnico deverá ser elaborado em conformidade com NBR 5410, NBR 5361, NBR 6689, NBR 14306, NBR 5413, NBR 15215 da ABNT, ou as que vierem substituí-las, complementado no que couber pela norma IEC 60364 e atos normativos da Concessionária local, bem como orientações e instruções adicionais emanadas pelo BNB.

2.9.2. O projeto luminotécnico também deverá ser elaborado em conformidade com o

“Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos” (RTQ-C) do INMETRO, ou outra que vier a substituí-lo, sendo que o nível de eficiência energética do sistema de iluminação pretendido deverá atender aos requisitos e pré-requisitos do “Nível A/B” do Regulamento.

2.9.3. O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

- memorial do cálculo luminotécnico e memorial descritivo; - memória de cálculo exigida para atendimento ao “Regulamento Técnico da

Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos” (RTQ-C) do INMETRO;

- projeto de iluminação (incluindo iluminação de emergência e balizamento de rotas

de fuga conforme exigências do Corpo de Bombeiros); - setorização de circuitos e aproveitamento de luz natural; - projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminação (QDIL) e

detalhamento do quadro de comando de iluminação (automação / contatoras).

2.9.4. Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução.

Page 40: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

40

2.10. PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - REDE COMUM

2.10.1. O projeto de instalações elétricas de rede comum deverá ser elaborado em conformidade com NBR 5410, NBR 5361, NBR 6689, NBR 14306 da ABNT, ou as que vierem substituí-las, complementado no que couber pela norma IEC 60364 e atos normativos da concessionária local, bem como orientações e instruções adicionais emanadas pelo BNB.

2.10.2. O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

- memorial do cálculo e memorial descritivo; - DCI – declaração de carga instalada e demanda prevista; - diagrama unifilar geral; - diagramas multifilares dos quadros geral (QGBT), parciais de distribuição e força

(QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha única; - projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de força; - projeto de tomadas de uso geral e força; - projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correção de fator de

potência.

2.10.3. Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução.

2.11. PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - REDE ESTABI LIZADA

2.11.1. O projeto completo de instalações elétricas estabilizada deverá ser elaborado em

conformidade com NBR 5410 da ABNT, ou a que vier substituí-la, complementado no que couber pela norma IEC 60364, bem como orientações e instruções adicionais emanadas pelo BNB.

2.11.2. O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para

o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

- memoriais de cálculo e especificações; - projeto unifilar com diagrama dos quadros parciais e geral de automação, com

respectivos quadros de cargas; - projeto de instalação dos no-break’s (alimentação e quadros). - projeto de tomadas estabilizadas;

2.11.3. Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, fixações,

tubulações, quadros e outros elementos necessários à compreensão da execução.

Page 41: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

41

2.12. PROJETO COMPLETO DE REDE LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO - VOZ E DADOS)

2.12.1. O projeto de rede lógica (cabeamento estruturado) deverá ser elaborado em

conformidade com NBR 14.565 da ABNT, ou a que vier substituí-la, complementado no que couber pela norma ANSI/EIA/TIA 568-B e atos normativos da Concessionária local, bem como orientações e instruções adicionais fornecidas pelo BNB.

2.12.2. O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para

o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

- projeto de entrada de telefonia/dados (com detalhamentos do padrão conforme

exigências da Concessionária local); - projeto de tomadas de voz/dados com cabeamento estruturado, no mínimo,

categoria 6/1Gbps/250Mhz; - projeto com diagrama de conexões em elevação; - projeto de instalação da sala técnica / servidores (rack’s, central telefônica,

servidor, etc.); - detalhe isométrico da disposição da sala de equipamentos, mostrando a ligação

entre os diversos equipamentos (servidor, rack, nobreak etc.); - memorial de cálculo.

2.12.3. Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações,

fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução. 2.12.4. O projeto deverá ser devidamente aprovado junto à concessionária de telefonia local,

quando necessário.

2.13. PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E VENTILAÇ ÃO

2.13.1. O projeto de ar condicionado deverá ser elaborado em conformidade com as normas técnicas vigentes e pertinentes da ABNT, como a NBR 16401, NBR 10080, NBR 14880, Recomendações Normativas da ABRAVA – RN 02 e 03, Normas Internacionais, como a ASHRAE e ARI 550/590 Portaria do Ministério da Saúde e Resolução ANVISA (RE-09/2003), ou as que vierem a substituí-las complementado no que couber com orientações e instruções adicionais fornecidas pelo BNB.

2.13.2. O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para

o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

- projeto de instalação dos equipamentos de ar condicionado - aparelho de janela,

mini-split; self-contained com condensação a ar incorporada ou remota ou split; splitão; roof-top integrado ou dividido, self-contained com condensação a água; split com tecnologia VRF – vazão variável de refrigerante, central de água gelada com condensação a ar ou condensação a água, etc.

- projeto de ventilação mecânica, de insuflação e/ou exaustão;

Page 42: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

42

- projeto de rede de dutos, grelhas, difusores, dampers, volumes de ar variável – VAV, que garantam adequadamente a insuflação, exaustão e renovação do ar;

- projeto de tubulações hidráulicas, frigorígenas, elétricas, etc.; - diagrama unifilar de ligações elétricas de comando e força dos equipamentos; - diagrama isométrico de tubulação hidráulica e refrigerante; - memória de cálculo de carga térmica e dimensionamentos.

2.13.3. O projeto básico deverá ser constituído de desenhos, parte descritiva e planilha com

todos os detalhamentos necessários.

2.13.4. A parte gráfica deverá ser composta de plantas de cada pavimento com todas as dimensões, cortes em quantidade suficiente para o devido entendimento e visualização das instalações e arquitetura, leiaute das casas de máquinas e detalhamentos gerais em escala maior (1:20), desenho com as instalações típicas, vista isométrica das tubulações, desenhos com encaminhamentos de drenos e alimentação elétrica, diagramas unifilares dos quadros elétricos de força e comando, diagramas de sistema de automação, legendas numeradas com descrições dos equipamentos e componentes da instalação, quadros de dimensões e simbologias e outras visualizações necessárias para o perfeito entendimento do projeto, para fins de sua análise técnica pelo BNB e para levantamento de custos através de empresas proponentes, assim como para a execução da obra respectiva.

2.13.5. A parte descritiva deverá ser composta de Especificações Técnicas dos

Equipamentos com indicação dos critérios de seleção, Memorial Descritivo das Instalações, apresentação das normas técnicas aplicáveis, bem como as memórias de cálculo da carga térmica, do dimensionamento das redes hidráulicas, de dutos, drenos e de interligação e alimentação elétrica do quadro de distribuição até os equipamentos e memória de cálculo exigida para atendimento ao “Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos” (RTQ-C) do INMETRO.

2.13.6. As planilhas de estimativa de custos deverão relacionar detalhadamente todos os

serviços e materiais necessários à instalação pretendida, tendo como parâmetro a homologada pelo BNB. Deverá ser fornecido também o cronograma físico-financeiro da obra.

2.13.7. O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de casa de máquinas, rede de dutos,

acessórios, montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução.

2.13.8. Poderá ser efetuada a apresentação de projeto único incluindo soluções com

combinação de mais de um tipo de condicionamento/ventilação mecânica, desde que não haja prejuízo de informações e/ou visualização do projeto.

2.13.9. Os projetos de climatização deverão ser elaborados em conformidade com o

“Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos” (RTQ-C) do INMETRO, ou a que vier a substituí-lo, sendo que o nível de eficiência energética do sistema de ar condicionado pretendido deverá atender aos requisitos mínimos do “Nível B” do Regulamento.

Page 43: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

43

2.13.10. Os equipamentos de ar condicionado tipo janela, mini-split e hi-wall, quando especificados, deverão ser obrigatoriamente certificados pelo INMETRO com o “Nível A” de eficiência energética (Selo Procel), ou maior nível possível com pelo menos 3 fabricantes.

2.14. PROJETO DE INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL

2.14.1. O projeto de transporte vertical deverá ser elaborado em conformidade com as

normas técnicas vigentes e pertinentes da ABNT, como a NBR 15655, NBR 9050, NBR 5410 e NR-10 do Ministério do Trabalho, complementado no que couber com orientações e instruções adicionais fornecidas pelo BNB.

2.14.2. O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para

o perfeito entendimento da execução para a instalação do equipamento de transporte vertical, devendo ser apresentado na seguinte forma:

- especificação técnica do equipamento; - diagrama de ligação; - planta de locação; - planta de demolição e/ou construção; - projeto estrutural (incluindo recorte de laje e reforço da estrutura); - cortes e elevações; - detalhamento da caixa de corrida; - projeto elétrico para ligação do equipamento; - planilha orçamentária específica; - detalhe da casa de máquinas e/ou poço do elevador (se for o caso).

2.15. PROJETO DE CFTV E ALARME

2.15.1. O projeto da CFTV deverá apresentar:

- planta de cada nível da edificação indicando a localização dos pontos de

utilização, sistema de dutos, calhas ou canaletas, trajetos dos cabos e tipos dos mesmos, quadros, caixas de controle, racks e todos os elementos necessários;

- interligação com a sala de equipamentos de telefonia, dados, voz, alarme,

nobreak, etc.; - legenda com a simbologia utilizada para indicação dos elementos da instalação; - indicação e detalhamento de todos os elementos que permitam executar todas as

conexões do sistema projetado.

2.15.2. O projeto de Alarme deverá apresentar:

- planta de cada nível da edificação indicando a localização dos pontos de sensores;

Page 44: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

44

- detalhamento da infraestrutura necessária para o sistema; - interligação com a sala de equipamentos de telefonia, dados, voz, alarme,

nobreak, etc.; - legenda com a simbologia utilizada para indicação dos elementos da instalação; - indicação e detalhamento de todos os elementos que permitam executar todas as

conexões do sistema projetado.

Deverão ser observados os padrões do BNB e as Normas da ABNT pertinentes.

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

3.1. SERVIÇOS TÉCNICOS - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇ ÃO DE MEMORIAL

3.1.1. As discriminações técnicas dos projetos e serviços deverão ser estruturadas do seguinte modo:

- título (ex.: Memorial Descritivo de Serviços de Obras Civis); - objeto (ex.: Reforma de Agência); - local do serviço (nome da unidade e endereço completo); - referência de projetos (indicação do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se

reporta(m) o memorial); - introdução (sumário contendo observações importantes em relação a exigências

e condições preliminares para execução dos serviços, tais como: placa de obra, atendimento de posturas especiais, horário de execução dos trabalhos, não interrupção do funcionamento das operações normais da agência, etc.);

- descrição dos Serviços (descrição dos serviços a executar); - relação de anexos (se houver); - local e data; - identificação e assinatura do Responsável Técnico (nome completo, CREA ou

CAU/UF, formação) por especialidade.

3.1.2. Todas as laudas do memorial deverão conter a logomarca do CONTRATADO e do BNB, bem como numeração sequencial de páginas e identificação no rodapé do arquivo e data.

3.1.3. A descrição dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada de modo a não

suscitar dúvidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (serviços iniciais, fundação, superestruturas, revestimentos, etc.).

3.1.4. As citações de normas técnicas e outras determinações legais deverão, sempre que

possível, conter a indicação do número do documento, órgão emissor e sua vigência/versão (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. mês/ano).

Page 45: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

45

3.1.5. Eventuais anexos do memorial deverão ser numerados de forma sequencial em algarismos romanos (ex.: ANEXO I, II, ...) e sua citação no corpo do memorial deverá ser feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).

3.1.6. No caso de obras envolvendo construção de edificações novas, reformas e/ou

ampliações deverá ser acostado ao memorial de serviços o Caderno de Discriminações Técnicas para Execução de Obras/Serviços, conforme modelo a ser fornecido pelos Fiscais do Contrato.

3.1.7. Todo o Memorial deve estar agrupado em um único arquivo magnético. 3.1.8. Caderno de Especificações Técnicas para Execução de Obras/Serviços: o Caderno

de Especificações Técnicas deverá ser elaborado de acordo com o modelo a ser fornecido pelo BNB, e deverá ser organizado na mesma sequência da planilha de orçamento, observando-se rigorosamente a correspondência com todos os itens da citada planilha. O Caderno é subdividido em três grandes itens: 1. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA: espécie de Memorial descritivo, que deverá

discorrer sobre as intervenções da reforma, com caracterização precisa da edificação, áreas de intervenção, demolições, reconstruções, ampliações e indicação resumida sobre os serviços que serão executados;

2. CARACTERÍSTICAS DE OBRAS: registro das normas de execução válidas para

obras do Banco do Nordeste. Contem definições sobre fiscalização de obra; relação das normas e práticas referentes aos serviços a serem executado; bem como as orientações sobre eventuais necessidades de substituições de materiais. Neste item evitar indicação de qualquer marca;

3. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS: especificação individualizada de materiais,

com definição detalhada de todos os materiais, componentes e equipamentos empregados, de forma a permitir sua perfeita caracterização, indicando fabricante, marca, modelo, etc., ressalvada a possibilidade de similaridade. Indicar as observações e especificidades de aplicação, acabamentos e manutenções. As especificações são agrupadas em correspondência exata com os grupos e itens da planilha de orçamento. Se necessário, agregar parâmetros específicos que não estejam incluídos nos respectivos projetos (por exemplo: a memória de cálculo de carga térmica).

3.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS - ORI ENTAÇÕES DE

ELABORAÇÃO

3.2.1. As especificações de equipamentos deverão ser estruturadas do seguinte modo:

- título (ex.: Especificações de Estabilizador de Tensão); - objeto (ex.: Aquisição e instalação de equipamento); - local de instalação (nome da unidade e endereço completo, quando for o caso); - referência de projetos (indicação do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se

reporta(m) a especificação quando for o caso); - introdução (sumário contendo observações importantes em relação a exigências

e condições preliminares para fornecimento e instalação do equipamento, tais como: horário de instalação, não interrupção do funcionamento das operações normais da unidade, etc.);

Page 46: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

46

- especificações técnicas do equipamento (descrição técnica do equipamento); - descrição dos serviços (descrição dos serviços a executar, quando for o caso); - relação de anexos (se houver); - local e data; - identificação e assinatura do Responsável Técnico (nome completo, CREA/ CAU/

UF, formação).

3.2.2. Todas as laudas das especificações deverão conter a logomarca do CONTRATADO e do BNB, bem como numeração sequencial de páginas e identificação no rodapé do arquivo e data.

3.2.3. As especificações técnicas deverão seguir modelo padronizado pelo BNB ou, na

hipótese de inexistência deste, observar a seguinte formatação:

- equipamento (descrição sucinta do equipamento, modelo, marca de referência, etc.);

- tecnologia (descrição detalhada do padrão construtivo desejado); - características técnicas (descrição detalhada das características desejadas,

capacidade nominal, dimensões, dados de operação, regime de funcionamento, etc.);

- partida e testes de funcionamento (descrição das rotinas para “start-up” e testes

de funcionamento, quando for o caso); - assistência técnica e garantia (descrição das modalidades de assistência e

suporte técnicos desejados e indicação dos tópicos que devem compor o certificado de garantia a ser apresentado).

3.2.4. A descrição dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada de modo a não

suscitar dúvidas, devendo indicar a infraestrutura requerida e outros itens envolvidos (transporte, ajustes, regulagens, etc.).

3.2.5. As citações de normas técnicas e outras determinações legais deverão, sempre que

possível, conter a indicação do número do documento, órgão emissor e sua vigência/versão (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. mês/ano).

3.2.6. Eventuais anexos do memorial deverão ser numerados de forma sequencial em

algarismos romanos (ANEXO I, II) e sua citação no corpo do memorial deverá ser feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).

3.3. PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO GLOBAL (ECG) - ORIENTAÇÕES DE

ELABORAÇÃO

3.3.1. A planilha de Estimativa de Custo Global (ECG) deverá ser elaborada conforme modelo disponibilizado pelo BNB, observando a sua montagem de acordo com os macro itens previstos no objeto do orçamento (serviços preliminares, fundações, infraestrutura, supraestrutura, instalações, etc.)

Page 47: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

47

3.3.2. A divisão deverá se dar por subitens e organizada em estrutura de três níveis, por especialidade, para destacar composições de custo relevantes, como no exemplo abaixo:

- especialidade: Engenharia Mecânica; - item: Ar Condicionado; - subitem: Máquinas/equipamentos;

3.3.3. Poderão ser adotados na composição da estimativa de preços por metro quadrado

os valores de referência usualmente aplicados pelo mercado e/ou constantes de publicações técnicas de Órgãos ou Instituições especializadas, desde que observada a atualidade dos dados e sua compatibilidade/aplicação ao objeto orçado, com preferência de uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utilização de parâmetros de custos por metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra fonte de consulta válida para aqueles itens que não constarem na base de dados do SINAPI.

3.3.4. As publicações e/ou fontes que serviram de base para a elaboração da planilha

deverão ser citadas ao final da mesma. 3.3.5. Todas as laudas da planilha deverão conter a logomarca do CONTRATADO e do

BNB e deverão ser rubricadas pelo coordenador do CONTRATADO sob carimbo identificador.

3.4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA (PLO) - ORIEN TAÇÕES DE ELABORAÇÃO

3.4.1. A planilha orçamentária detalhada (PLO) por itens deverá ser elaborada conforme

modelo disponibilizado pelo BNB, observando na sua montagem a indicação de todos os itens e subitens que compõem as etapas e serviços do objeto orçado.

3.4.2. Na elaboração da planilha deverão ser considerados os preços praticados no

mercado para cada item e subitens de serviços elencados, devidamente atualizados em relação à data do orçamento.

3.4.3. Os valores unitários expressos na planilha deverão estar compatíveis com o

quantitativo a que correspondem (m², m³, unidade, etc.), tanto para material como para mão-de-obra.

3.4.4. Não deverão ser utilizadas composições de itens ou subitens com indicação de

verba, priorizando sempre a aplicação de parâmetros e grandezas que permitam fácil mensuração.

3.4.5. Os serviços cujo valor for definido em verba deverão ser detalhados em local

específico, seja em outro local da própria planilha, seja em local específico na(s) planta(s).

3.4.6. A constituição da planilha deverá ser sempre detalhada e com a maior precisão

possível, devendo a descrição dos itens e subitens manter correlação com os projetos e memorial de serviços, quando for o caso, e permitir sua perfeita identificação podendo ainda ser citadas marcas de referencia, mediante a colocação obrigatória da expressão “de qualidade equivalente ou superior”.

Page 48: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

48

3.4.7. A critério do BNB poderá ser solicitado curva ABC para materiais, mão de obra e serviços.

3.4.8. Sobre o valor do custo unitário de cada item, obtido pela soma do valor de mão-de-

obra e material, deverá incidir o percentual de BDI – bonificação e despesas indiretas. A partir da multiplicação do valor do custo unitário com BDI pela quantidade, obter-se-á o custo total do item. O percentual de BDI deverá estar salientado na planilha conforme indicado no modelo em anexo.

3.4.9. Poderão ser constituídos agrupamentos de planilhas por especialidade de projeto ou

serviço, desde que o valor totalizado de cada uma seja espelhado em uma planilha geral que encerre o somatório final do orçamento.

3.4.10. Cada item da planilha deverá ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir fácil

visualização dos custos desagregados. 3.4.11. Todas as laudas da planilha deverão conter a logomarca do CONTRATADO e do

BNB e deverão ser rubricadas pelo coordenador do CONTRATADO sob carimbo identificador.

3.4.12. Deverão ser adotados como referência os preços do Sistema Nacional de Pesquisa

de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) da Caixa Econômica. Caso o item ou serviço não esteja contemplado neste Sistema, a referência passará a ser a Tabela de Custos da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (SEINFRA) ou a Tabela de Preços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura de Fortaleza (SEINF), ou outra fonte de consulta válida para aqueles itens que não constarem na base de dados do SINAPI.

3.4.13. Para cada item da planilha de orçamento deverá ser definida a respectiva

composição de custo unitário, a qual deverá também seguir os parâmetros do SINAPI.

3.4.14. O CONTRATADO deverá informar e manter os documentos que comprovem os

valores apresentados em seus orçamentos, tais como revistas, tabelas de custos de mercado, cotações realizadas entre outras.

3.5. ANÁLISE DE ALTERAÇÕES EM PLANILHAS DE OBRAS/ SERVIÇOS CONTRATADOS

(APC) - ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO

3.5.1. As análises de preços referentes à coleta de orçamentos e outras alterações financeiras (acréscimos e/ou decréscimos de valores de obras/serviços contratados pelo BNB) deverão ser consolidadas conforme o modelo disponibilizado pelo BNB, “análise de alterações de planilha de obras/serviços contratados” (APC), adotando-se como base para a análise o seguinte:

- preço praticado pelo mercado definido no SINAPI ou, na inexistência do item no

referido sistema, fonte diversa que comprove preço de mercado (p. ex.: SICRO, contratações da administração pública, tabelas aceitas pelo mercado tais como PINI, ABRAVA etc.) em se tratando de análises de propostas orçamentárias a serem contratadas e/ou serviços extras cujo(s) item(ns) não conste(m) da planilha orçamentária integrante do contrato da obra/serviço original;

- preço constante da planilha orçamentária integrante do contrato original da

obra/serviço para o(s) item(ns) objeto de acréscimo e/ou decréscimo do escopo a ser realizado.

Page 49: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

49

3.5.2. A análise deverá abranger os preços unitários, quantitativos, preços por item e valor total, incluindo a avaliação do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas praticadas.

3.5.3. A análise deverá encerrar com parecer conclusivo sobre a aceitação do(s) preço(s)

constante da proposta objeto da avaliação, no todo ou em parte, fazendo constar, quando excessivo ou inexequível, o preço base ou vigente no mercado que poderia ser adotado para o(s) item(ns) nesta condição.

3.5.4. Será obrigatória na análise, a anexação dos documentos ou indicação das fontes de

consulta ou outros dados que fundamentam o parecer. 3.5.5. O documento deverá conter, ainda, data, identificação e assinatura do profissional

responsável pela elaboração e visto do coordenador técnico sob carimbo identificador.

3.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CFF) - ORIENTAÇ ÕES DE ELABORAÇÃO

3.6.1. O cronograma físico-financeiro (CFF) deverá ser elaborado conforme modelo

disponibilizado pelo BNB, observando o prazo estipulado e tecnicamente necessário para a execução do serviço.

3.6.2. Em todas as obras e serviços, independentemente do prazo, será obrigatória a

confecção do cronograma físico-financeiro. 3.6.3. Para as obras e os serviços deverá ser apresentado cronograma físico-financeiro, no

mínimo em aplicativo EXCEL. 3.6.4. A critério do BNB, a apresentação do cronograma de obras e serviços com prazo

superior a 60 (sessenta) dias, o cronograma poderá ser elaborado e apresentado no aplicativo de gerenciamento de projetos compatível com Microsoft PROJECT, contendo todos os passos necessários para execução da obra, identificando os caminhos críticos e interdependências entre as atividades, inclusive a programação em etapa com blocagens de área (roll out), de tal forma que não ocorram programações de serviços em ordem cronológica inversa (Ex.: pintura antes do revestimento), ou ainda, falhas na disponibilização de áreas. Planejar e visualizar o controle das atividades de execução de projetos poderá ser solicitado ao CONTRATADO a utilização do Método de Rede PERT/CPM.

3.6.5. O cronograma deverá espelhar fielmente a planilha orçamentária com a mesma

composição dos seus itens principais segundo modelo disponibilizado pelo BNB. 3.6.6. Para cada etapa prevista deverão ser feitas as totalizações de valores e percentuais,

programando assim os desembolsos a serem realizados para o serviço. 3.6.7. O cronograma deverá conter a logomarca do CONTRATADO e do BNB e a rubrica

do coordenador do CONTRATADO sob carimbo identificador.

3.7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – ORIENTAÇÕES DE ELABO RAÇÃO

3.7.1. O cronograma de execução deverá espelhar fielmente a planilha orçamentária objeto da contratação com a mesma composição dos seus itens principais.

3.7.2. A organização das diversas etapas da obra ou serviço de engenharia apresentadas

no cronograma de execução deverão estar compatíveis com as técnicas executivas definidas no memorial técnico bem como nas relações de dependência existentes entre as diferentes etapas.

Page 50: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

50

3.7.3. Após a contratação da obra/serviço e anteriormente ao primeiro desembolso, o cronograma físico-financeiro de execução poderá, desde que não se altere o prazo contratual ou modifique substancialmente a programação original, sofrer alterações pela empresa responsável pela execução da obra ou serviço, devendo obrigatoriamente ser apresentado nos mesmos moldes e aplicativo do cronograma físico-financeiro de previsão para aprovação prévia pelo CONTRATADO.

3.7.4. A cada conclusão de etapa, o CONTRATADO verificará através de sua fiscalização o

correto preenchimento das planilhas de medição segundo o cronograma de execução e atestará, parcial ou totalmente, as medições apresentadas.

3.8. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (PMO) -

ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO

3.8.1. A planilha de Planejamento e Controle de Medição de Obras/Serviços (PMO) será confeccionada pela empresa responsável pela execução dos serviços, conforme modelo disponibilizado pelo BNB, devendo o CONTRATADO certificar seu correto preenchimento e atestar a realização dos serviços medidos através da sua fiscalização.

3.8.2. Esta planilha de medição deverá espelhar fielmente a planilha orçamentária objeto

do contrato com a mesma composição dos itens e subitens, inclusive em relação as suas descrições.

3.8.3. As evoluções das etapas deverão ser registradas através de valores e percentuais

na planilha de medição e devem guardar estrita correspondência com o andamento físico da obra.

3.8.4. Todas as laudas da planilha de medição deverão conter ainda:

- logomarca da empresa executora da obra e do BNB; - data da elaboração e assinatura do responsável técnico da obra sob carimbo

identificador; - data da verificação da etapa pela fiscalização; - assinatura da fiscalização e visto do coordenador técnico do CONTRATADO,

ambas sob carimbo identificador.

3.8.5. Na hipótese de conferência de serviços de diferentes especialidades deverá constar na planilha a(s) assinatura(s) do(s) fiscal(is) com formação profissional competente para o ateste do serviço.

3.8.6. Poderão ser constituídos agrupamentos de planilhas de medição por especialidade

de projeto ou serviço, desde que o valor totalizado de cada uma seja espelhado em uma planilha geral que encerre o somatório final do desembolso.

3.8.7. Após devidamente conferida e assinada a planilha de medição deverá ser remetida

para o BNB juntamente com o cronograma físico-financeiro atualizado.

Page 51: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

51

3.9. PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) - ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO

3.9.1. O Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) deverá atender as legislações

municipais pertinentes e exigências do Corpo de Bombeiros local, incluindo a aprovação nos órgãos municipais e Corpo de Bombeiros.

3.9.2. A documentação técnica a ser elaborada, além de todos os documentos solicitados

pelos órgãos responsáveis pela aprovação do Plano, também deverá conter dossiê completo com o(s) projeto(s) necessário(s) para as adequações ao PPCI tais como plantas, especificações e planilha orçamentária, que darão suporte à(às) intervenção(ões) de reforma do imóvel.

3.9.3. Além da via que ficará com os órgãos municipais, outra via, também original, deverá

ser entregue com a comprovação da aprovação do Plano, devendo também ser entregue os arquivos em meio magnético.

3.9.4. No PPCI deverão constar dados referentes aos extintores, hidrantes, sprinklers,

saídas de emergência, rotas de fuga devidamente sinalizadas, iluminação de emergência, sistema de detecção e alarme, demais sinalizações pertinentes, e outros aspectos de exigências da legislação, conforme a classificação do imóvel para risco de incêndio.

3.10. VISTORIAS NOS PRÉDIOS/ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - ORIENTAÇÕES PARA

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PARECERES E LAUDOS

3.10.1. As vistorias/fiscalizações deverão ser realizadas obrigatoriamente por Engenheiros/Arquitetos, não se admitindo realização de vistorias por tecnólogos.

3.10.2. As vistorias nos prédios do BNB e as fiscalizações das obras de futuras instalações

deverão gerar relatórios e/ ou pareceres e/ou laudos, os quais deverão ser redigidos nos formatos dos modelos disponibilizados pelo BNB (RVP, RVM, RFO, RFM, LVI) devendo obrigatoriamente constar:

- os dados de identificação da unidade; - o objeto a que se refere o relatório, o parecer ou o laudo; - informações relativas aos itens vistoriados e conclusões técnicas cabíveis; - fotografias coloridas do panorama geral e detalhes específicos (mínimo de dez

fotografias coloridas); - data, identificação e assinatura do profissional responsável pela elaboração e

visto do coordenador técnico sob carimbo identificador.

3.10.3. As informações adicionais porventura necessárias ao melhor entendimento dos fatos a que se refere o relatório ou parecer deverão ser consubstanciadas no campo observações e/ou documentações anexas (fotografias coloridas adicionais, detalhes, memória de cálculos, textos normativos, etc.).

3.10.4. Toda e qualquer informação contida no relatório e/ou parecer e/ou laudo que ensejar

providências corretivas e/ou preventivas deverão detalhar com clareza as medidas a serem adotadas pelo BNB, devendo ser salientadas a urgência caso envolverem ações de caráter emergencial com riscos iminentes a pessoas e/ou ao patrimônio.

Page 52: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

52

3.10.5. Quando prevista a anexação de documentação específica ao relatório e/ou parecer e/ou laudo, de acordo com a demanda solicitada pelo BNB, sua apresentação deverá obrigatoriamente ocorrer de forma conjunta, não sendo admitidas remessas posteriores para complementação, sob pena de não aceitação do serviço.

3.10.6. Em toda a fiscalização de obra, o profissional deverá anotar no diário da obra todas

as inconformidades encontradas, bem como as correções solicitadas, constando dia hora e assinatura do fiscal e do responsável pela obra. As anotações realizadas no diário de obra deverão constar no relatório enviado ao BNB.

3.10.7. Caso não haja diário na obra, o Profissional deverá realizar as anotações em papel

timbrado do Escritório de Engenharia/Arquitetura, em duas vias (se aceita uma via carbonada). Deverão constar neste documento as assinaturas do fiscal e do responsável pela obra; sendo que a primeira via deverá ser encaminhada ao BNB junto com o relatório padrão.

3.10.8. Todas as orientações técnicas devem ter sido repassadas a equipe da obra,

mencionando a pessoa orientada. No caso da impossibilidade, deverá ser mencionada na RFO e na RFM.

3.10.9. A eventual ausência ou omissão da fiscalização do BNB não eximirá o

CONTRATADO das obrigações e responsabilidades previstas no Contrato, assim como a presença do empregado do BNB no ambiente de execução dos serviços não o isenta de responder por eventuais falhas ocorridas na sua execução.

3.10.10. Na RFO e na RFM deverá constar um resumo do cronograma de obras, com

indicação do andamento do mesmo.

3.11. CADASTRO DE ÁREAS E MEDIDAS (CAM) - ORIENTAÇ ÃO DE ELABORAÇÃO

3.11.1. O CAM (Cadastro de Áreas e Medidas) atualizado deverá ser apresentado em meio impresso e eletrônico, contemplando os seguintes itens:

- área do terreno; - área total construída; - área de estacionamento coberto; - área de estacionamento descoberto; - área de calçada e recuo; - área de cobertura; - área de piso elevado; - área envidraçada; - área de persianas; - área de atendimento ao público; - área de autoatendimento;

Page 53: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

53

- altura do pé direito por pavimento; - número de pavimentos; - número de pontos de iluminação por tipo de luminária (2x32W, 2x16W, 2x28W,

2x14W, emergência, LFC’s, iluminação externa, etc.); - número de pontos lógicos; - número de pontos elétricos – rede comum; - número de pontos elétricos – rede estabilizada; - sistema de CFTV com quantitativo dos dispositivos; - sistema de alarme com quantitativo dos dispositivos; - sistema de controle de acesso com quantitativo dos dispositivos; - sistema de prevenção de incêndio com quantitativo dos dispositivos; - potência total instalada (kW); - padrão de entrada de energia (MT/BT) – mono/bi/trifásico; - disjuntor geral do QGBT (A); - tipo de transformador (poste / cabine); - potência do transformador (kVA); - tensão (V); - no-break’s (kVA, fabricante, nº de série); - sistema de climatização (tipos de equipamentos, TR’s, fabricante, nº de série).

3.11.2. O preenchimento do CAM será considerado atribuição do responsável pela

coordenação técnica dos projetos.

3.12. APROVAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS

3.12.1. O serviço deverá ser iniciado após aprovação do projeto vinculado pelos fiscais do Contrato, sendo o CONTRATADO responsável pelo protocolo, acompanhamento e atendimento das exigências e comunicados decorrentes, de forma a resguardar o BNB de quaisquer sanções.

3.12.2. Após aprovação do projeto vinculado pelo BNB e/ou emissão de Ordem de Execução

de Serviço demandando a aprovação dos projetos junto aos órgãos públicos pertinentes, o CONTRATADO terá prazo de 10 (dez) dias para apresentação do protocolo de aprovação.

3.12.3. O prazo para conclusão dos serviços equivalerá aos prazos estipulados pelos órgãos

de aprovação, não cabendo remuneração parcial ou intermediária.

Page 54: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

54

3.12.4. O serviço será considerado concluído, para fins de remuneração, quando da obtenção da documentação comprobatória da aprovação dos projetos vinculados.

3.12.5. A não aprovação de qualquer projeto por não atendimento das exigências legais

ensejará a revogação do serviço, sem prejuízo de outras sanções contratuais. 3.12.6. Independentemente da demanda por parte do BNB da aprovação dos projetos junto

a órgãos públicos, fica o CONTRATADO obrigado a garantir a aprovabilidade dos materiais técnicos produzidos, zelando pela observância e cumprimento das normas técnicas e legislações pertinentes.

3.12.7. Os honorários relativos a este serviço estão incluídos no valor de remuneração

constante dos Anexos III e IV, não ensejando nenhum ônus adicional para ao BNB, cabendo ao Banco apenas os pagamentos de taxas e emolumentos necessários à aprovação dos projetos.

3.12.8. Não serão objeto de aprovação através deste serviço o Plano de Prevenção Contra

Incêndio, uma vez que este tem em seu escopo a rotina de aprovação inclusa.

3.13. RELAÇÃO DE MODELOS E FORMULÁRIOS

3.13.1. Os modelos de formulários serão disponibilizados pelo BNB ao CONTRATADO, conforme relação abaixo:

DESCRIÇÃO MODELO/FORMULÁRIO SIGLA

Relatório de Vistoria com Parecer RVP

Relatório de Vistoria de Manutenção RVM

Relatório de Fiscalização de Obras sem medição RFO

Relatório de Fiscalização de Obras com medição RFM

Anexo de Recebimento Provisório de Obra/Serviço ARP

Anexo de Recebimento Definitivo de Obra/Serviço ARD

Análise de Alterações de Planilha de Obras/Serviços Contratados APC

Estimativa de Custo Global ECG

Planilha Orçamentária Detalhada PLO

Planejamento e Controle de Medição de Obras/Serviços PMO

Cronograma Físico-Financeiro CFF

Guia de Recebimentos e Controle de Serviços GRCS

Planilha de Medição do Escritório de Engenharia PME

Modelo de Ordem de Serviço OES

Planilha de Sinalização Interna PSI

Planilha de Sinalização Externa PSE

Laudo de vistoria do imóvel LVI

Planilha de Levantamento de Quantitativo de Mobiliário PLM

Page 55: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

55

ANEXO II

EQUIPE TÉCNICA, AGENTES GESTORES E PROCEDIMENTOS AD MINISTRATIVOS

1. PROFISSIONAIS DISPONÍVEIS

1.1. Para as Regiões de abrangência do contrato definidas no Anexo V , o CONTRATADO deverá disponibilizar no mínimo, para cada item, 1 (um) engenheiro civil responsável pela execução dos serviços competentes a esta função.

1.2. O CONTRATADO poderá indicar, além do engenheiro civil, demais profissionais de

engenharia e arquitetura para compor a Equipe Técnica. 1.3. Embora o BNB não exija quadro técnico disponível contendo demais especialidades, o

CONTRATADO deverá garantir a execução de todos os serviços e procedimentos técnicos solicitados pelo Banco nos prazos acordados.

1.4. O CONTRATADO será acionado conforme surgimento das demandas de serviços técnicos,

cuja descrição, detalhamento e forma de apresentação constam no Anexo I-A. 1.5. A mão de obra disponível deverá ser indicada pelo CONTRATADO na declaração de

constituição de infraestrutura e equipe técnica. Tais profissionais deverão apresentar acervos técnicos conforme item 4 do Anexo I para o caso de demandas referentes as parcelas de maior relevância. Para a execução dos demais serviços, o CONTRATADO deverá disponibilizar currículo dos profissionais para aprovação prévia do BNB.

1.6. O acréscimo de profissionais na equipe técnica poderá ser realizado a qualquer momento do

contrato, entretanto os currículos destes profissionais deverão ser validados previamente pelo BNB.

1.7. Para o engenheiro de segurança será admitida a comprovação de especialização em

Engenharia de Segurança do Trabalho por profissionais das seguintes especialidades: engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro de produção ou arquiteto.

1.8. Por Especialidade Técnica , entende-se cada uma das áreas de abrangência da Engenharia

ou Arquitetura reconhecidas dentro das atribuições técnicas definidas pelo CREA ou CAU. 1.9. Por Modalidade Técnica, entenda-se cada um dos diferentes tipos de serviços/

procedimentos técnicos listados no subitem 4.1.4.1 do Anexo I - Termo de Referência. 1.10. O CONTRATADO em conjunto com a Equipe Técnica disponível deverá implantar base do

escritório de cada item de acordo com as recomendações no Anexo V . 1.11. Os serviços referentes às parcelas de maior relevância descritos no Anexo I somente

poderão ser elaborados por profissionais que detiverem acervo equivalente ou superior ao definido do subitem 4.1.4.1.1 ao 4.1.4.1.13 do Anexo I , na referida modalidade técnica.

1.12. Os profissionais que não detenham acervo equivalente ou superior ao definido do subitem

4.1.4.1.1 ao 4.1.4.1.13 do Anexo I , para uma determinada modalidade técnica poderão atuar apenas como corresponsáveis técnicos, sendo os Responsáveis Técnicos aqueles que detenham acervo mínimo referente à modalidade, conforme o subitem anterior.

Page 56: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

56

1.13. O CONTRATADO deverá possuir acervos técnicos em todas as modalidades técnicas definidas no subitem 4.1.4 do Anexo I - Termo de Referência , durante toda a vigência contratual.

1.14. A substituição de qualquer profissional da mão de obra disponível responsável por serviços

de parcelas de maior relevância só poderá ser feita por profissional que possua acervo equivalente ou superior àquele do profissional que se pretende substituir.

1.15. A empresa, caso deseje, poderá fazer uso de outros profissionais como apoio operacional.

1.15.1. A atuação desses profissionais deverá ser autorizada previamente pelo BNB. 1.15.2. A contratação está dividida de acordo com o número de regiões contempladas no

Edital (Anexo V ), originando obrigatoriamente cinco contratos independente do licitante vencedor.

1.15.3. Qualquer empresa interessada poderá concorrer aos itens desta licitação,

preservando os princípios da igualdade e impessoalidade. 2. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

2.1. Todos os procedimentos de caráter técnico, administrativo e operacional inerentes ao

contrato serão de competência dos Fiscais do Contrato. Cada item de abrangência deste instrumento terá dois fiscais, representados por um Engenheiro e um Arquiteto, ambos indicados pelo BNB, os quais deverão compor o Quadro de Carreira do Banco.

2.2. Competirá aos Fiscais do Contrato o acompanhamento, controle e gerenciamento do

contrato no que tange a todos os aspectos técnicos, devendo obrigatoriamente o CONTRATADO se reportar aos mesmos para dirimir eventuais dúvidas de caráter técnico referente às demandas de trabalho. É também dever destes profissionais prover orientações de cunho gerencial, tais como definições de metas, prioridades de serviços e demais deliberações quanto a assuntos envolvendo a atuação do CONTRATADO conforme os interesses da Administração do BNB, bem como o controle financeiro do contrato e suas tratativas pertinentes. Alterações contratuais, repactuações de preços, aplicação de penalidades, multas, rescisão também serão da competência dos Fiscais do Contrato.

2.3. Os Fiscais do contrato ficarão lotados no CAPGV. 2.4. Todas as demandas de serviço ao CONTRATADO deverão estar devidamente autorizadas

pelos Fiscais do Contrato no documento de emissão, Ordem de Execução de Serviços – OES.

2.4.1. O CONTRATADO não deverá iniciar ou desenvolver serviços sem que haja emissão

formal de OES pelo BNB sob pena de não recebimento dos honorários se assim o fizer.

2.4.2. O CONTRATADO deverá apresentar eventual impedimento ou impossibilidade

técnica para a execução do serviço objeto da OES emitida pelo BNB no prazo de até 24 horas após a emissão.

2.5. A aceitação dos serviços técnicos apresentados pelo CONTRATADO será de atribuição

exclusiva dos Fiscais do Contrato que opinarão, de forma soberana, quanto ao seu acatamento ou não, determinando as impugnações parciais ou total no fechamento da OES. O recebimento dos trabalhos será baseado na verificação dos itens descritos na rotina

Page 57: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

57

estabelecida no Anexo XI (check-list de recebimento de projetos e trabalhos técnicos), e poderá devolvê-los caso haja respostas negativas a itens de controle pertinentes.

2.6. A rotina estabelecida no Anexo XI tem por objetivo maior a orientação do CONTRATADO

que deverá utilizá-lo para verificação do projeto/serviço que o mesmo estiver elaborando, não devendo entregar o projeto/serviço se houver qualquer resposta negativa a um dos itens.

2.7. O BNB poderá, durante o Contrato, promover adequações (inclusões / exclusões) tanto nos

modelos dos formulários como no check list contido no Anexo XI , devendo tal fato ser comunicado formalmente ao CONTRATADO através do envio do novo modelo e do início de sua vigência.

2.8. Todas as tratativas, envolvendo objetos do Contrato, deverão ser devidamente cientificadas

aos Fiscais do Contrato por parte do CONTRATADO, que se obriga também a prestar todos os esclarecimentos solicitados pelos mesmos, dando também amplo conhecimento do andamento dos trabalhos, especialmente quando na esfera de aprovação junto a Órgãos Públicos e/ou Concessionárias.

3. GESTÃO DO CONTRATO

Todos os procedimentos de caráter gerencial inerentes ao contrato serão de competências do Gestor do Contrato, o qual ficará responsável por todos os itens abrangidos por este instrumento. O Gestor do Contrato será assistido pelos Fiscais do Contrato, tendo como principal função a tomadas de decisões. Este funcionário deverá compor o Quadro de Carreira do Banco.

4. COORDENAÇÃO TÉCNICA/ ADMINISTRATIVA DO CONTRATA DO

4.1. O Coordenador será o representante do CONTRATADO e junto aos Fiscais do contrato irá

tratar de todos os assuntos técnicos, administrativos e operacionais pertinentes ao contrato, inclusive participar de reuniões e de outros eventos demandados pelo BNB no âmbito de suas dependências ou fora dele. O Coordenador responderá formalmente todas as tratativas técnicas, administrativas e operacionais entre as partes, bem como nos atos e demais providências de incumbência do CONTRATADO junto a Órgãos Públicos, Conselhos de Classe e Concessionárias.

4.2. O Coordenador será indicado ao BNB pelo CONTRATADO no ato da assinatura do Contrato. 4.3. Cada item (Anexo V ) deverá dispor de um Coordenador que poderá ou não ser um dos

membros da equipe técnica indicada no Contrato. 4.4. Competirá também ao Coordenador a observação do cumprimento das formalidades do

Contrato, devendo ser comunicado aos Fiscais do Contrato fatos pertinentes e do interesse do melhor desenvolvimento dos trabalhos, providenciando a compatibilização dos serviços técnicos que envolvem mais de um Responsável Técnico e praticando todos os atos técnicos necessários à condução e ao fiel cumprimento do Contrato.

5. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – ORDENS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (OES)

5.1. Toda demanda de trabalhos técnicos solicitados ao CONTRATADO será formalizada através

de Ordem de Execução de Serviço – OES emitida pelo Fiscal do Contrato, conforme o modelo disponibilizado pelo BNB, a qual conterá:

Page 58: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

58

- numeração sequencial; - dados do CONTRATADO; - dados da unidade do BNB vinculada a demanda do serviço técnico; - discriminação do serviço técnico solicitado; - data da emissão; - data prevista para apresentação do serviço técnico; - valor previsto para o serviço técnico solicitado, incluindo deslocamento quando for o

caso (exceto para Item 6); - observações com informações adicionais e outros esclarecimentos cabíveis; - condições gerais da execução dos serviços; - campo que indica necessidade ou não da emissão de ART; - campo que caracterize serviço urgente/ emergencial - campo para assinaturas.

5.2. A OES será encaminhada via correio eletrônico ou em 2 (duas) vias impressas, com

comprovação eletrônica ou física da data de envio e recebimento, ensejando posteriormente a devida conferência através do relatório mensal e da GRCS, bem como coletadas as assinaturas competentes do representante do CONTRATADO e do BNB.

5.3. O prazo estabelecido na OES terá sua contagem iniciada no dia imediatamente subsequente

à data da emissão do documento. Exceto para aqueles serviços caracterizados como urgentes/ emergenciais.

5.4. Quando o prazo previsto para conclusão de serviços esgotar-se em final de semana ou

feriado, a entrega do serviço deverá ocorrer no primeiro dia útil subsequente, exceto para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras / serviços.

5.5. O preenchimento das OES no tocante a valores e prazos obedecerão aos critérios definidos

no Edital, podendo haver retificações, em decorrência de:

- revisão de determinação do valor do serviço estabelecido com base em estimativa de valor global, área ou hora técnica;

- revisão de prazo para apresentação do serviço com base em justificativas técnicas

cabíveis; - revisão de prazo e/ou valor devido a alterações parciais no objeto da OES por motivo

atribuível ao BNB.

5.6. A data da efetiva liquidação da OES corresponderá à data do aceite e aprovação pelo Fiscal do Contrato do BNB do serviço apresentado pelo CONTRATADO.

5.6.1. Os serviços serão considerados liquidados quando aprovados pelo BNB e entregues

impressos, plotados e devidamente assinados pelos Responsáveis Técnicos.

Page 59: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

59

5.6.2. O orçamento detalhado por itens poderá ser assinado apenas pelo engenheiro civil ou arquiteto, desde que as parcelas componentes do orçamento que extrapolem suas atribuições tenham sido transcritas tal qual definidas por profissional (is) de outra(s) especialidade(s).

5.6.3. Todos os serviços/ projetos demandados somente serão aceitos se acompanhados

de suas respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica exceto quando devidamente justificados pelo CONTRATADO com validação do Banco.

5.7. Toda e qualquer OES não atendida no prazo estipulado será considerada como pendente,

facultando ao BNB efetuar, quando da sua liquidação, o desconto dos encargos previstos contratualmente pelo atraso verificado, sem prejuízo das demais cominações cabíveis.

5.7.1. O cômputo do atraso verificado, para efeitos de aplicação dos encargos previstos

contratualmente, deverá ser efetuado de acordo com a seguinte fórmula:

( )[ ] acemacat TPDDD −−−= +1

Onde: Dat = dias de atraso; Dac = data de aceite final; Dem+1 = data de emissão; PC = Prazo contratual (em dias) para entrega; Ta = tempo utilizado pelo BNB (em dias) para análise do serviço.

5.7.2. Quando o resultado for menor ou igual a zero, ficará caracterizada a entrega dentro

do prazo contratual previsto, não tendo ocorrido atrasos.

5.8. O valor do pagamento mensal ao CONTRATADO, previsto no Contrato, corresponderá ao somatório dos serviços liquidados no mês imediatamente anterior (mês de competência), descontados os eventuais encargos por inadimplência no atendimento das demandas.

5.8.1. Para o caso de OES cujos serviços sejam a elaboração de projetos e orçamento

para uma mesma unidade do BNB, estas somente poderão ser incluídas no pagamento mensal quando todos os projetos forem aceitos pelo BNB, não se admitindo, nessa situação, pagamento parcial de serviços em diferentes faturas, salvo quando for do interesse do BNB, e desde que seja expedida autorização expressa para inclusão na planilha de medição.

5.9. O CONTRATADO se obriga a entregar mensalmente ao BNB, até o 5º dia útil do mês

subsequente ao da prestação dos serviços, a(s) Planilha(s) de Medição do Escritório de Engenharia (PME), conforme modelo disponibilizado pelo BNB, contendo a relação das OES liquidadas no mês de competência, juntamente com a(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) da fatura dos serviços prestados.

5.9.1. O BNB, após aceitação dos serviços/ planilhas de medição, efetuará o pagamento ao

CONTRATADO, mensalmente, até o 12º (décimo segundo) dia útil do mês subsequente ao da efetiva prestação dos serviços, podendo haver prorrogação do prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura.

Page 60: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

60

6. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – ROTINAS DE PROT OCOLO

6.1. Todos os documentos e serviços técnicos apresentados pelo CONTRATADO ao BNB deverão ser acompanhados de Guia de Recebimento e controle de serviços (GRCS), conforme modelo disponibilizado pelo BNB.

6.2. Será facultado ao BNB o não acolhimento de qualquer documentação apresentada que não

esteja devidamente registrada na GRCS respectiva, mesmo que encaminhada através de meio eletrônico.

6.3. As solicitações de alterações no quadro de profissionais durante a vigência do Contrato

deverão ser formalizadas por requerimento, acompanhadas do acervo técnico do novo profissional/ currículo, para análise prévia por parte do BNB.

6.4. Após aprovações pelo BNB de modificações no corpo técnico do CONTRATADO, este se

obrigará a incluir o(s) profissional(is) em seu quadro de responsáveis técnicos. 6.5. A substituição de profissionais da mão de obra disponível do Contrato para serviços de

parcelas de maior relevância somente será possível nos casos em que o acervo do novo profissional seja equivalente ou superior ao daquele(s) profissional (is) substituído(s).

6.6. As alterações dos integrantes da mão de obra disponível promovidas pelo CONTRATADO

sem prévia consulta e autorização do BNB poderá ensejar aplicação de penalidade. 6.7. As reuniões com a participação do CONTRATADO que envolva atividades inerentes ao

Contrato, quando solicitadas pelo BNB, deverão ser registradas em relatórios técnicos e remetidas para registro e anuência pelo Fiscal do Contrato.

6.8. Toda e qualquer visita por parte do CONTRATADO a unidades do BNB deverá ser precedida

de agendamento prévio com os Fiscais do Contrato responsáveis, através de comunicação formal, com indicação da data, horário e identificação (nome/documento) das pessoas que irão ao local. Em casos específicos, por intermédio do Fiscal do Contrato, o agendamento poderá ser realizado diretamente com o responsável pela agência/ unidade a ser afetada.

6.9. Para a prestação de serviços no interior das dependências do BNB deverá o CONTRATADO

manter seus técnicos e/ou prepostos devidamente identificados através de crachá. 6.10. O estudo definitivo de layout envolvendo unidades do BNB deverá ser aprovado previamente

pela Célula de Serviços de Engenharia, Célula de Projetos de Engenharia e Arquitetura, gerência da unidade objeto do layout e, se for o caso de nova agência, da Superintendência Regional correspondente. O Ambiente de Marketing e o Ambiente de Arquitetura Organizacional também poderão ser convocados para análise de layout, caso o BNB julgue necessário.

6.11. O CONTRATADO se disponibilizará a participar de reuniões, com ou sem a presença de

representante da agência, junto às demais áreas listadas no item 6.10, a fim de dirimir eventuais dúvidas ou promover eventuais ajustes aos layouts desenvolvidos.

6.12. Eventual excepcionalização quanto à exigência de aprovação prévia de layout será definida

pelo Fiscal do Contrato.

Page 61: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

61

7. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

7.1. Na entrega de cada projeto, o CONTRATADO deverá apresentar ao BNB cópia das

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes aos serviços técnicos executados, devidamente recolhidas, condição necessária para que os serviços sejam considerados liquidados e liberados para faturamento.

7.2. A critério do fiscal do contrato, e desde que informado previamente na OES, pequenos

serviços ou obras que necessitem de projetos de pequenas intervenções com baixa complexidade poderão ser dispensados da apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme Resolução CONFEA 361 de 10/12/91, art. 5º, inciso II.

7.3. Para procedimentos como vistorias, fiscalizações, pequenos projetos e outros devidamente

enquadrados pelo CREA ou CAU como de natureza de desempenho de cargo será admitida ART única vinculada ao profissional responsável técnico do CONTRATADO, devendo ser apresentada até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato.

7.4. Todos os demais projetos e respectivos orçamentos detalhados somente serão aceitos se

acompanhados de suas respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica. 7.5. O orçamento detalhado por itens poderá ser assinado apenas pelo engenheiro civil ou

arquiteto, desde que as parcelas componentes do orçamento que extrapolem suas atribuições tenham sido transcritas tal qual definidas por profissional(is) de outra(s) especialidade(s).

Page 62: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

62

ANEXO III

REMUNERAÇÃO, PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO APLICADOS A PROJETOS PARA EDIFICAÇÕES NOVAS, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES EM GERA L

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1. Enquadram-se em edificações novas as construções a serem realizadas em terrenos vagos

de propriedade do BNB ou de terceiros.

1.1.1. Admite-se o enquadramento em edificações novas para projetos em terrenos que possuam construções, desde que as mesmas não constituam edificações integrantes da nova construção pretendida ou que venham a ser totalmente demolidas em função do aproveitamento do terreno ou projeção da ocupação do novo imóvel.

1.2. Enquadram-se em ampliação a execução de serviços visando aumentar a área construída da

edificação. 1.3. Enquadram-se em reformas a execução de melhoramentos na construção ou edificação,

mesmo que tais melhoramentos não alcancem toda a área construída da edificação, com o objetivo de colocá-la em condições normais de utilização ou funcionamento, sem ampliação da área construída original.

1.3.1. Para efeito do cálculo de pagamento dos projetos de reformas de unidades BNB, as

áreas a serem consideradas serão apenas aquelas que sofreram alteração das características originais, salvo nas situações em que houver expressa autorização do fiscal do contrato devido a necessidades conhecidas após a emissão da OES, tais como:

1.3.1.1. quando houver necessidade de ampliação da área de incidência do projeto

por necessidades técnicas; 1.3.1.2. quando houver ampliação da área de incidência do projeto por solicitação

do BNB; 1.3.1.3. quando houver ampliação da área construída da unidade (aumento de

área).

1.3.2. O termo unidade mencionado no subitem 1.3.1 deve ser entendido como qualquer agência ou unidade administrativa do BNB.

1.3.2.1. As unidades administrativas do BNB poderão se apresentar em qualquer

configuração de área nas edificações em que se localizam, ocupando partes de um pavimento, um pavimento inteiro ou vários pavimentos de uma mesma edificação.

1.3.2.2. Em qualquer configuração de área das edificações, as unidades que não

sofrerem alterações não serão contabilizadas nas áreas de reforma. 1.3.2.3. É possível a ocorrência de mais de um tipo de enquadramento em

determinado projeto, por exemplo: quando a edificação requerer reforma de área construída concomitantemente a ampliação de área.

Page 63: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

63

2. REMUNERAÇÃO DE PROJETOS EM FUNÇÃO DA ÁREA DO PR OJETO 2.1. As remunerações de projetos e serviços técnicos para edificações novas, reformas e/ou

ampliações, inclusos todos os serviços, vistorias e levantamentos necessários à sua execução, serão obtidos através da aplicação da seguinte fórmula:

( ) ee

AA

htIRVR ×

××=

4,08

1

Onde: VR = Valor da Remuneração para o projeto ou serviço técnico em Reais (R$); IR = Índice de Remuneração de projetos ou serviços técnicos, estabelecido na tabela 2.1

(item 2.2 abaixo); ht1 = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa, calculado em função do

custo médio da hora-técnica de profissional de engenharia/arquitetura sênior com encargos sociais e incidência do BDI;

Ae = área equivalente de remuneração para a edificação, definida do seguinte modo:

( ) ( ) ( )∑∑∑ ×+×+×= geptpde AcAbAaA

Sendo: a = 1,0 b = 0,5 c = 0,25 Onde:

∑ pdA = somatório das áreas projetadas de pavimento diferenciado (m²);

∑ ptA = somatório das áreas projetadas de pavimento tipo (m²);

∑ geA = somatório das áreas projetadas de garagem/estacionamento (m²), somente para o Projeto de Arquitetura, Projeto Estrutural e Fundações, Projetos Elétricos, Projeto Hidrossanitário, Projeto Anti-incêndio, Orçamento Detalhado por Itens, Cronograma e Coordenação Técnica.

Observações:

i) no cálculo dos honorários para a especialidade Estrutural, será adotada a área efetiva

de incidência do Projeto; ii) no caso de reforma e/ou ampliação, para o cálculo dos honorários de Projeto Estrutural,

Fundações e Muro de Arrimo, será adotada a área de efetiva incidência do Projeto; iii) Nos projetos de climatização estão inclusos a interligação e alimentação elétrica a partir

de um ponto de força disponível, rede hidráulica de água para manutenção e dreno, sendo este até uma rede principal do prédio, assim como os demais serviços de

Page 64: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

64

natureza civil e elétrica pertinentes à necessária infraestrutura para o sistema (casa de máquinas, acessos aos locais previstos para os equipamentos entre outros).

iv) os projetos de ventilação englobam sistemas de exaustão ou insuflação. Subsistemas

de termoacumulação e automação não estão incluídos nas tabelas de remuneração desses itens;

v) o orçamento detalhado por itens e o cronograma físico-financeiro são obrigatórios para

todas as obras, e devem ser entregues em conjunto.

2.1.1. Caberá ao fiscal do contrato definir na OES - Ordem de Execução se Serviços quais os projetos necessários para o atendimento de determinada demanda.

2.2. ÍNDICES PARA CÁLCULO DE HONORÁRIOS DE PROJETO S EM FUNÇÃO DA ÁREA

(EDIFICAÇÕES NOVAS, REFORMAS, AMPLIAÇÕES)

Tabela 2.1 Especialidade Projeto / Serviço Técnico IR

Arquitetura

Projeto de Arquitetura – anteprojeto 0,200 Projeto de Arquitetura – legalização 0,300 Projeto de Arquitetura – executivo 0,800 Projeto de Arquitetura – layout 0,270 Projeto de Comunicação visual Externa e Interna 0,150

Civil

Projeto Anti-incêndio com Extintores 0,090 Projeto Anti-incêndio com Hidrantes e Extintores 0,170 Projeto Anti-incêndio incluso Sprinklers 0,330 Projeto Hidrossanitário e/ou de Águas Pluviais 0,120 Projeto Estrutural e Fundações para Muros de Arrimo 0,150 Projeto Estrutural e Fundações em Concreto Armado 0,620 Projeto Estrutural e Fundações em Aço ou Madeira 0,640 Projeto de Impermeabilização 0,140

Elétrica

Projeto de Entrada de Energia 0,200 Projeto de SPDA 0,090 Projeto Luminotécnico 0,170 Projeto de Instalação Elétrica – Rede Comum 0,170 Projeto de Instalação Elétrica - Rede Estabilizada 0,165 Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Lógica 0,300 Projeto de Segurança – Alarmes 0,060 Projeto de Segurança – CFTV 0,060 Projeto de Segurança – Controle de acesso 0,060

Mecânica

Projeto de Ventilação - sem rede de dutos e acessórios 0,080 Projeto de Ventilação - com rede de dutos e acessórios 0,120 Projeto com Condicionador de Janela 0,200 Projeto com Mini-split - unitário de até 5 TR 0,280 Projeto com Self-contained - condensação a ar integrado ou Roof-tops

0,360

Projeto com Self-contained com condensador remoto, Split/Splitão - acima de 5 TR; Projeto com tecnologia VRF para expansão direta

0,400

Projeto de Central de Água Gelada com uso de Chillers 0,640

Geral Orçamento Detalhado por Itens (incluindo Cronograma Físico-Financeiro e Cronograma de Execução)

0,20

Coordenação Técnica 0,070

Page 65: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

65

3. REMUNERAÇÃO DOS PROJETOS EM FUNÇÃO DO VALOR DA OBRA (PEQUENAS INTERVENÇÕES)

3.1. Naqueles projetos em que serão necessárias intervenções nas edificações com menor grau

de dificuldade, em que os serviços ou obras de engenharia não abranjam toda a área da unidade e não impliquem no desenvolvimento completo dos projetos (exemplo: repaginação de luminárias, pequenas alterações de divisórias ou piso elevado, adequações parciais de layout, intervenções localizadas nas instalações elétricas, hidráulicas e ar condicionado, etc.) e desde que o valor total da obra não ultrapasse R$ 100.000,00, as remunerações de projetos e serviços técnicos, inclusos todos os serviços, vistorias e levantamentos necessários à sua execução, serão obtidos através da aplicação da seguinte fórmula:

××=

5,01

OO V

htVIRVR

Onde: VR = Valor da Remuneração para o projeto ou serviço técnico em Reais (R$); IR = Índice de Remuneração de projetos ou serviços técnicos, estabelecido na tabela 3.1

abaixo; ht1 = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa, calculado em função

do custo médio da hora-técnica de profissional de engenharia/arquitetura sênior com encargos sociais e incidência do BDI;

Vo = valor total da obra ou serviço em Reais (R$).

Observações:

i) os projetos de layout para pequenas intervenções serão calculados através de área,

conforme fórmula descrita no subitem 2.1 e valor de IR igual a 0,270 indicado na tabela do subitem 2.2;

ii) nos projetos de climatização estão inclusos a interligação e alimentação elétrica a partir

de um ponto de força disponível, rede hidráulica de água para manutenção e dreno, sendo este até uma rede principal do prédio, assim como os demais serviços de natureza civil e elétrica pertinentes à necessária infraestrutura para o sistema (casas de máquinas, acessos aos locais previstos para os equipamentos etc.);

iii) os projetos de ventilação englobam sistemas de exaustão ou insuflação; iv) caso o valor contratado pelo BNB apresente variação superior a 15% do valor estimado

pelo CONTRATADO, o BNB poderá, após análise, proceder à correção do valor pago na fatura imediatamente posterior à adjudicação do contrato da obra ou serviço.

3.1.1. O termo unidade mencionado no subitem 3.1 deve ser entendido como qualquer

agência ou unidade administrativa do BNB. 3.1.2. As unidades do BNB poderão se apresentar em qualquer configuração de área nas

edificações em que se localizam, ocupando partes de um pavimento, um pavimento inteiro ou vários pavimentos de uma mesma edificação.

Page 66: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

66

3.1.3. Para as remunerações de projetos por valor (Vo), caso a soma dos VR’s relativos à uma mesma especialidade profissional seja inferior a 2 x ht1 (valor da hora técnica em Reais, proposto pela empresa), será adotado esse valor para remuneração do conjunto de projetos dessa especialidade.

3.1.4. O valor máximo a ser remunerado no caso de projetos de pequenas intervenções

não poderá ser superior àquele calculado considerando-se o enquadramento do projeto em função da área, ou seja, através da fórmula do item 2.1 deste Anexo considerando-se a área total onde houve as intervenções.

3.1.5. No caso específico de projetos de layout para pequenas intervenções será utilizada a

fórmula definida para remuneração de projetos em função de sua área, conforme fórmula descrita no subitem 2.1 deste Anexo e valor de IR igual a 0,270 indicado na tabela do subitem 2.2.

3.1.6. ÍNDICES PARA CÁLCULO DE HONORÁRIOS PARA REMU NERAÇÃO EM

FUNÇÃO DO VALOR DA OBRA (PEQUENAS INTERVENÇÕES):

Tabela 3.1 Especialidade Projeto / Serviço Técnico IR

Arquitetura

Projeto de Arquitetura – anteprojeto 0,250 Projeto de Arquitetura – legalização 0,400 Projeto de Arquitetura – executivo 1,100 Projeto de Arquitetura – layout * Projeto de Comunicação visual Externa e Interna 0,170

Civil

Projeto Anti-incêndio com Extintores 0,090 Projeto Anti-incêndio com Hidrantes e Extintores 0,180 Projeto Anti-incêndio incluso Sprinklers 0,480 Projeto Hidrossanitário e/ou de Águas Pluviais 0,170 Projeto Estrutural e Fundações para Muros de Arrimo 0,250 Projeto Estrutural e Fundações em Concreto Armado 0,750 Projeto Estrutural e Fundações em Aço ou Madeira 0,780 Projeto de Impermeabilização 0,200

Elétrica

Projeto de Entrada de Energia 0,280 Projeto de SPDA 0,130 Projeto Luminotécnico 0,230 Projeto de Instalação Elétrica – Rede Comum 0,230 Projeto de Instalação Elétrica - Rede Estabilizada 0,230 Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Lógica 0,400 Projeto de Segurança – Alarmes 0,090 Projeto de Segurança – CFTV 0,090 Projeto de Segurança – Controle de acesso 0,090

Mecânica

Projeto de Ventilação - sem rede de dutos e acessórios

0,120

Projeto de Ventilação - com rede de dutos e acessórios

0,180

Projeto com Condicionador de Janela 0,300 Projeto com Mini-split - unitário de até 5 TR 0,420 Projeto com Self-contained - condensação a ar integrado ou Roof-tops

0,540

Projeto com Self-contained com condensador remoto, Split/Splitão - acima de 5 TR; Projeto com tecnologia VRF para expansão direta

0,600

Page 67: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

67

Projeto de Central de Água Gelada com uso de Chillers

0,960

Geral

Orçamento Detalhado por Itens (incluindo Cronograma Físico-Financeiro e Cronograma de Execução)

0,330

Coordenação Técnica 0,090

3.1.6.1. Caso o valor contratado pelo BNB apresente variação superior a 15% do valor estimado pelo CONTRATADO, o BNB poderá, após análise, proceder à correção do valor pago na fatura imediatamente posterior à adjudicação do contrato da obra ou serviço.

4. PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANS PORTE VERTICAL

4.1. Os honorários para projetos de grupos de equipamentos de transporte vertical serão

remunerados conforme tabela abaixo:

PROJETO VALOR DE REMUNERAÇÃO (VR) Elevador VR = 50 x ht1

Plataforma elevatória VR = 30 x ht1

Onde:

ht1 = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa, calculado em função do custo médio da hora-técnica de profissional de engenharia/arquitetura sênior com encargos sociais e incidência do BDI.

5. PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI)

Os honorários para Plano de Proteção Contra Incêndio serão remunerados conforme equação abaixo:

)101,0(125 AhthtVR ××+×= , limitado a 38 1ht

Onde:

1ht = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa, calculado em função do

custo médio da hora-técnica de profissional de engenharia/arquitetura sênior com encargos sociais e incidência do BDI;

A = área construída do imóvel.

6. PRAZOS

6.1. Os prazos para elaboração e entrega dos projetos, já incluídos todos os serviços técnicos

necessários, de edificações novas, reformas, ampliações e pequenas intervenções são definidos em função da área do projeto, conforme tabela abaixo:

Page 68: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

68

Etapa Área (m²)

Ar<=500 500<Ar<=1500 Ar>1500

Vistoria inicial 5 5 5

Diagnóstico e análise do problema 5 5 5

Estudo preliminar 10 15 15

Projeto executivo 20 25 30

Planilha de orçamento 5 5 5

TOTAL 45 55 60

* Ar = Área Equivalente de Remuneração (m²) no caso de edificações novas, reformas e/ou ampliações ou Área Efetiva da Intervenção (m²) no caso de remuneração em função do valor da obra (pequenas intervenções).

6.2. No caso de pequenas intervenções relativas unicamente a sistemas elétricos e/ou

mecânicos, o prazo será definido considerando-se a área beneficiada pelas obras. 6.3. Os prazos indicados são contados em dias corridos.

7. PAGAMENTO

7.1. O pagamento mensal total do mês de faturamento, referente aos projetos e serviços técnicos

descritos neste Anexo ocorrerá mediante a apresentação completa dos trabalhos previstos e desde que tenham sido previamente autorizados através de OES (Ordem de Execução de Serviços) e cujos valores apresentados bem como adequabilidade e perfeição técnica tenham sido analisados e considerados aceitos pelo BNB.

7.2. O valor do pagamento mensal total será obtido do seguinte modo:

∑= VRVPIII Anexo

Onde:

Valor, em R$, do pagamento mensal total a ser efetuado ao CONTRATADO referente ao mês de faturamento referente aos projetos e serviços técnicos, conforme este Anexo III .

Somatório dos valores de remuneração, em R$, referentes aos serviços efetivamente executados, entregues, analisados e aceitos pelo BNB dentro do mês de faturamento, conforme este Anexo III .

7.3. Eventuais valores referentes a projetos e serviços técnicos que, embora tenham sido

realizados e apresentados dentro do mês de faturamento em questão, não venham a ser analisados e aceitos pelo BNB dentro do mesmo período, serão pagos somente no pagamento referente ao mês de faturamento em que houver a aceitação dos serviços pelo BNB.

7.4. O pagamento mensal total a ser efetuado ao CONTRATADO será obtido pelo somatório do

valor fornecido pela fórmula descrita em 7.2, acima, e o valor de pagamento mensal decorrente do item 7.4.2 do Anexo IV .

III AnexoVP

∑VR

Page 69: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

69

ANEXO IV

REMUNERAÇÃO, PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO, APLICADOS A PROCEDIMENTOS TÉCNICOS, HORA TÉCNICA E DESLOCAMENTOS

1. HORA TÉCNICA

1.1. A realização de serviços por Hora-Técnica, quando o número total desta não for pré-

definido de acordo com o procedimento descrito nest e Anexo, será remunerada na forma abaixo:

1thHT hNVRt×=

Onde:

VRHT Valor da Remuneração por hora técnica (em R$)

Nht Número de horas técnicas (h) referentes ao serviço técnico

ht1 Valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa, calculado em função do custo médio da hora-técnica de profissional de engenharia/arquitetura sênior com encargos sociais e incidência do BDI.

Observação: a fórmula de valor da hora técnica acima não contempla o desconto ofertado

pela empresa, logo, para efeitos de pagamento, deverá ser aplicado o desconto ofertado pela empresa.

2. REMUNERAÇÃO POR DESLOCAMENTO

2.1. A remuneração por deslocamento se constitui em pagamento de serviços de viagens não

incidindo sobre ela o desconto ofertado pelo CONTRATADO em licitação. 2.2. O cálculo da quilometragem a ser paga levará em consideração a menor distância entre as

seguintes situações:

• distância entre a sede do Contrato e a unidade destino em questão; • distância entre a cidade residente do profissional que irá realizar o serviço e a cidade

destino em questão; • distância entre a subsede do Contrato e da cidade destino em questão.

Assim, considera-se o ponto de origem a cidade sede do Contrato ou a subsede ou a cidade residente do profissional que irá prestar o serviço, sendo considerada a menor distância entre as opções acima. Já o ponto de destino refere-se à cidade onde se localiza a unidade objeto da solicitação do serviço técnico. O CONTRATADO deverá apresentar comprovante de residência de todos os profissionais que irão atuar nas regiões do Contrato.

Page 70: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

70

2.3. DESLOCAMENTO POR TRANSPORTE RODOVIÁRIO – TRAJ ETO ÚNICO

2.3.1. A remuneração por deslocamento através de transporte com utilização da malha rodoviária, em trajeto único, assim entendido aquele cujo destino é único, será calculada de acordo com uma das situações abaixo:

( ) ( )

××+××+×= 17655,080

198,0 tacacdl hD

DPPIVD

Onde:

Valor de remuneração, em Reais (R$), pago a título de deslocamento.

Índice de Deslocamento Local de acordo com a população da cidade-base, conforme segue abaixo:

Para população da cidade-base até 500.000 de habitantes = 3;

Para população da cidade-base entre 500.001 e 1.000.000 de habitantes = 4,5;

Para população da cidade-base acima de 1.000.000 de habitantes = 6.

Preço médio do álcool combustível comum, em Reais (R$), praticado na Unidade da Federação da cidade sede de representação do escritório de engenharia definida no Anexo V , conforme definido no Contrato. O preço médio do álcool combustível comum a ser considerado corresponderá ao divulgado pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, vigente no mês imediatamente anterior ao do deslocamento.

Distância, em número inteiro de km, entre a origem (sede do escritório ou subsede ou cidade residente do profissional) e o local da prestação do serviço (considerando-se o percurso de ida e o de volta) tendo como ponto de partida a cidade sede de representação do escritório de engenharia definida no Anexo V (ex.: para distância entre origem e local de prestação do serviço igual a 40 km, obtém-se D = 80 km).

Para unidades dentro da cidade base a distância será igual a 1.

Valor unitário da hora técnica em reais, proposto pela empresa, calculado em função do custo médio da hora-técnica de profissional de engenharia/arquitetura sênior com encargos sociais e incidência do BDI.

Obs.: o valor médio do pedágio por quilômetro já está considerado na fórmula, não cabendo pagamento adicional.

2.3.2. A distância entre o ponto de origem e o local de prestação do serviço que será

utilizada para a obtenção da variável “D” será obtida através de dados oficiais da Secretaria Estadual de Transportes ou DNIT para distâncias intermunicipais ou interestaduais (disponibilizada em mapas e tabelas rodoviárias oficiais), tomando como base o menor percurso entre os pontos sempre que possível, a ligação por vias asfaltadas.

2.3.3. Compõe parte do valor do deslocamento a parcela referente à Hora Técnica em

Trânsito do(s) profissional(is) despendida no percurso da viagem, calculada com base numa velocidade média de 80 km/h e remunerada à base de 76,55% da Hora Técnica proposta pela empresa.

VD

acP

D

1th

dlI

Page 71: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

71

2.3.4. O valor da Hora Técnica utilizada nesse cálculo é aquele constante na proposta comercial da empresa.

2.3.5. Caso a localidade não conste da base de municípios disponíveis nos órgãos oficiais,

poderão ser utilizadas outras fontes de consulta usuais no mercado.

2.4. DESLOCAMENTO POR TRANSPORTE RODOVIÁRIO – TRAJ ETO POR ROTEIRO 2.4.1. A remuneração por deslocamento através de transporte com utilização da malha

rodoviária, em trajeto definido por roteiro, assim entendido aquele cujos destinos são referentes a várias localidades em uma mesma viagem, será calculada conforme fórmula abaixo:

( )

××+

××+×=∑

∑ =

=1

1

1

7655,080

198,0 t

n

iin

iiacacdl h

DDPPIVD

Onde:

Valor de remuneração, em R$, pago a título de deslocamento.

Índice de Deslocamento Local de acordo com a população da cidade-base, conforme segue abaixo:

Para população da cidade-base até 500.000 de habitantes = 3;

Para população da cidade-base entre 500.001 e 1.000.000 de habitantes = 4,5;

Para população da cidade-base acima de 1.000.000 de habitantes = 6.

Preço médio do álcool combustível comum, em Reais (R$), praticado na Unidade da Federação da cidade sede de representação do escritório de engenharia definida no Anexo V , conforme definido no contrato. O preço médio do álcool combustível comum a ser considerado corresponderá ao divulgado pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, vigente no mês imediatamente anterior ao do deslocamento.

Número de trechos do roteiro.

Somatório das distâncias (D1, D2, ..., Dn) em números inteiros de quilômetros (km) entre os pontos (origem, intermediários e final), para cada trecho do roteiro considerado, tendo como origem a sede do escritório, a subsede ou a cidade residente do profissional que irá executar o serviço e o destino final a cidade a ser beneficiada, não sendo permitidos roteiros tipo estrela. A distância entre unidades situadas dentro da cidade base será igual a 1.

Valor unitário da hora técnica em reais, proposto pela empresa, calculado em função do custo médio da hora técnica de profissional de engenharia/arquitetura sênior com encargos sociais e incidência do BDI.

Obs.: o valor médio do pedágio por quilômetro já está considerado na fórmula, não cabendo pagamento adicional.

2.4.2. O enquadramento em trajeto por roteiro se aplicará sempre que previsto a execução

de serviços com programação antecipada de trajeto, envolvendo mais de um ponto de destino.

VD

acP

∑=

n

1i

iD

n

1th

dlI

Page 72: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

72

2.4.3. As distâncias (D1, D2, ..., Dn) utilizada para obtenção da variável “D” serão consideradas apenas em um único sentido (da origem ao destino de cada trecho), culminando com a distância entre a última localidade e a origem do deslocamento do CONTRATADO.

2.4.4. As distâncias serão obtidas através de dados oficiais da Secretaria Estadual de

Transportes ou DNIT para distâncias intermunicipais ou interestaduais (disponibilizada em mapas e tabelas rodoviárias oficiais), tomando como base o menor percurso entre os pontos, observando, sempre que possível, a ligação por vias asfaltadas.

2.4.5. Caso a localidade não conste da base de municípios disponíveis nos órgãos oficiais,

poderão ser utilizadas outras fontes de consulta usuais no mercado. 2.4.6. As distâncias serão obtidas através de dados oficiais da Secretaria Estadual de

Transportes ou DNIT para distâncias intermunicipais ou interestaduais (disponibilizada em mapas e tabelas rodoviárias oficiais), tomando como base o menor percurso entre os pontos, observando, sempre que possível, a ligação por vias asfaltadas.

2.4.7. Compõe parte do valor do deslocamento a parcela referente à Hora Técnica em

Trânsito do(s) profissional (is) despendidas no percurso da viagem, calculadas com base numa velocidade média de 80 km/h e remuneradas à base de 76,55% da hora técnica.

2.4.8. O valor da Hora Técnica utilizada nesse cálculo é aquele constante na proposta

comercial da empresa.

2.5. DESLOCAMENTO POR TRANSPORTE NÃO RODOVIÁRIO – TRAJETO ALTERNATIVO

2.5.1. A remuneração por deslocamento, através de transporte não rodoviário, em trajeto definido como alternativo, será equivalente ao custo, devidamente comprovado, do meio de transporte utilizado para o deslocamento.

2.5.2. A aplicação do transporte alternativo se fará somente quando autorizado

previamente pelo BNB, a distância for superior a 30 km e houver enquadramento em pelo menos uma das situações abaixo:

- inexistência de rede rodoviária estadual ou federal de ligação a ponto de destino; - impossibilidade temporária de utilização da rede rodoviária por motivo de força

maior; - execução urgente de serviço a pedido do BNB, quando o tempo utilizado no

transporte alternativo for menor do que no rodoviário; - o valor do deslocamento alternativo for inferior ao do rodoviário, considerando o

trajeto individual correspondente.

2.5.3. São considerados alternativos todos os meios de transporte que não utilizam as vias rodoviárias.

2.5.4. Serão computados no custo do transporte alternativo os preços com passagens e/ou

locação do transporte.

Page 73: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

73

2.5.5. Os trajetos alternativos também farão jus à parcela adicional referente ao tempo comprovadamente despendido durante o percurso, calculada à base de 76,55% do valor da Hora Técnica.

2.5.6. O valor da Hora Técnica utilizada nesse cálculo é aquele constante na proposta

comercial da empresa. 2.5.7. Os comprovantes de despesas com o transporte alternativo deverão ser

apresentados ao BNB no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após sua emissão. 2.5.8. Não poderão ser incluídos no custo do transporte alternativo os deslocamentos

dentro da região metropolitana do ponto de destino, bem como outros gastos que não sejam exclusivamente referentes a preço pelo transporte do ponto de origem a ponto de destino.

2.5.9. O BNB se reserva o direito de em caso de dúvida dos valores apresentados, efetuar

pesquisa junto ao mercado para apuração dos custos com o transporte, efetuando o pagamento pelos valores por ele levantados e devidamente comprovados.

2.5.10. Em caso de variações de preço para um mesmo tipo de transporte alternativo, se

optará sempre pelo que resultar em menor custo, observado os interesses do BNB em relação à programação do serviço demandado.

2.5.11. O deslocamento por trajeto alternativo também poderá ser utilizado para reembolso

de pedágio nos casos em que não houve previsão inicial do valor de pedágio na emissão da OES.

2.6. INCIDÊNCIA DO DESLOCAMENTO

2.6.1. A incidência do deslocamento se dará apenas quando previsto especificamente no procedimento técnico conforme indicado neste Anexo IV , sendo devido para cada evento previamente estabelecido pelo Fiscal do Contrato, para o trabalho técnico correspondente.

2.6.2. O evento poderá reunir mais de um procedimento técnico, desde que estes sejam

simultâneos, para realização em um mesmo local e data, e solicitados ao CONTRATADO em uma mesma demanda, ensejando assim o pagamento de um único deslocamento.

2.6.3. Nos casos de procedimentos técnicos de fiscalização obras/serviços, o número de

eventos será determinado pelo Fiscal do Contrato, em função do cronograma da obra/serviço.

3. ENQUADRAMENTO EM PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

3.1. São considerados procedimentos técnicos os serviços que sejam enquadrados nas tabelas

adiante. 3.2. Pagamento de valores relativos a Horas Técnicas e Deslocamento, quando ocorrer e se

devidamente autorizados, serão calculados segundo as indicações contidas nos itens 1 e 2 deste Anexo, respectivamente.

3.3. Todos os procedimentos listados neste Anexo geram a obrigação de elaboração e

apresentação ao BNB de relatório técnico ou formulário especifico devidamente preenchido.

Page 74: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

74

4. REMUNERAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS TÉCNICOS (OBRAS/ SERVIÇOS) 4.1. A remuneração para os procedimentos técnicos de vistoria e acompanhamento de

obras/serviços, bem como eventuais anexos, será conforme tabelas abaixo:

Tabela 4.1.1 PROCEDIMENTOS DE VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS

Sigla Descrição Valor da Remuneração (VRPT) em R$

RFO Relatório de Fiscalização de Obras

sem Medição 1,5 x ht1

RFM Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços com Medição

2 x ht1

RVP Relatório de Vistoria com Parecer

sobre itens verificados 1,5 x ht1

RVM Relatório de Vistoria de Manutenção

(ICM) 1,5 x ht1

Onde:

ht1 = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa, calculado em função

do custo médio da hora-técnica de profissional de engenharia/arquitetura sênior com encargos sociais e incidência do BDI.

4.1.1. O tempo estimado do procedimento de Acompanhamento de Obras (ACO) será de 3

horas por vistoria, podendo variar de acordo com a necessidade do BNB e com o período da obra.

4.1.2. Os relatórios RFO, RFM, RVP e RVM listados na tabela 4.1.1 acima, deverão conter

mínimo de 10 (dez) fotografias coloridas, além disso, deverão estar descritas as especificações técnicas.

4.1.3. Nos relatórios deverão estar contidas as especificações técnicas de serviços com

discriminação dos itens a serem executados. 4.1.4. O Relatório de Fiscalização de Obras sem medição (RFO) tem como objetivo

principal a verificação da correta execução dos itens de obras/serviços de engenharia e/ou arquitetura constantes em planilha orçamentária licitada pelo BNB.

4.1.5. O Relatório de Fiscalização com Medição (RFM) tem como objetivo principal a

verificação da correta execução dos itens de obras/serviços de engenharia e/ou arquitetura, bem como a medição do percentual físico executado pela empreiteira até o momento da visita do profissional.

4.1.6. O Relatório de Vistoria com Parecer (RVP) é o documento técnico que tem como

objetivo principal a verificação das condições das instalações de engenharia e arquitetura de determinada unidade indicada pelo BNB. A abrangência da vistoria, que deverá ser indicada na Ordem de Execução de Serviço - OES, poderá ser pontual ou global, a depender do objeto que motivou a solicitação.

4.1.7. O Relatório de Vistoria de Fiscalização de Manutenção (RVM) tem como objetivo

principal a verificação da correta execução dos itens de obras/serviços de engenharia e/ou arquitetura, bem como a medição do percentual físico executado pela empreiteira até o momento da visita do profissional. Inclui além do relatório conforme modelo a ser enviado pelo BNB, a planilha de medição com a porcentagem medida para cada item, bem como valores totais de Mão de Obra, Material e BDI a serem pagos.

Page 75: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

75

4.2. A realização de procedimentos com inclusão de anexo(s) se dará conforme a solicitação da demanda pelo BNB, podendo ser requerido um ou mais anexos de acordo com a necessidade do serviço e/ou necessidade de registros dos fatos, devendo os documentos (relatório mais anexos) serem apresentados em conjunto.

4.2.1. Não se fará a apresentação de anexo(s) sem o(s) correspondente(s) procedimento(s)

técnico(s) a que se refere(m) (relatório). A tabela 4.1.2 lista os anexos dos relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/ serviços.

4.2.2. Os procedimentos técnicos poderão ser solicitados individualmente ou de forma

cumulativa conforme demanda solicitada pelo BNB. 4.2.3. Deverão ser utilizados os modelos e formulários disponibilizados pelo BNB para o

procedimento técnico correspondente, com rigoroso cumprimento a padronização, observando ainda o preenchimento de campos que exigem numeração sequencial, datas, assinaturas e outras informações imprescindíveis para a aceitação do serviço.

4.2.4. Poderão também ser agregados ao formulário correspondente ao procedimento

técnico, outros documentos que o profissional responsável julgue necessário para ilustrar ou atestar fatos/apontamentos registrados (normas técnicas, atos de legislação, memórias de cálculo, etc.).

Tabela 4.1.2

ANEXOS DE RELATÓRIOS DE VISTORIA E ACOMPANHAMENTO D E OBRAS/SERVIÇOS

Sigla DESCRIÇÃO AFO Anexo Fotográfico CRP Anexo de Check List de Recebimento Provisório de Obra CRD Anexo de Check List de Recebimento Definitivo de Obra ASL Anexo de Check-list de Sinalização Externa de Unidade AVF Anexo de Verificação de equipamento tipo fan-coil vistoriado AVS Anexo de Verificação de equipamento tipo self-contained vistoriado AVT Anexo de Verificação de conjunto torres-bombas vistoriado

AVC Anexo de Verificação por equipamento tipo chiller/centrífuga incluindo as

bombas de água gelada AVA Anexo de Verificação de áreas de casa de máquinas AVE Anexo de Verificação de Elevadores AVP Anexo de Verificação de Plataformas Elevatórias AVG Anexo de Verificação de Grupo Motor-Gerador

ACE Anexo de Verificação de Condicionadores de Energia (estabilizadores e

no-breaks)

4.2.5. Em se tratando de instalações mecânicas e transporte vertical a verificação deverá compreender o(s) equipamento(s) e respectivos componentes e acessórios, tais como:

- sistemas de transporte vertical (elevadores e monta-cargas): serão incluídos os

cabos, polias, carro guias, freios, pára-choques, portas de cabina e pavimentos, balancins, quadros elétricos e de comandos e todos os demais elementos necessários ao seu funcionamento;

- sistemas de condicionamento: serão incluídos o conjunto moto-bomba, torre de

arrefecimento, condensador remoto, evaporador, “Chiller”, centrífuga, “fan-coil”, “self-contained” a ar ou a água, ou aparelho de umidade, tubulações frigorígenas, sensores, quadros elétricos e de comandos;

Page 76: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

76

4.2.6. Os relatórios compreendem verificações in loco e, por conseguinte, requerem programações antecipadas de visitas junto às chefias das unidades e, quando for o caso, com o responsável técnico pela execução da obra/serviço a ser vistoriado.

4.2.7. Os procedimentos referentes à fiscalização com medição e sem medição,

recebimento provisório e definitivo, exigirão obrigatoriamente a presença no local do responsável técnico pela empresa contratada para a execução da obra/serviço.

4.3. A remuneração para os procedimentos técnicos de Especificações, Análises, Pareceres e

Outros Trabalhos Afins se dará conforme tabela a seguir:

Tabela 4.1.3 PROCEDIMENTOS DE ESPECIFICAÇÕES, ANÁLISES, PARECERE S E OUTROS

TRABALHOS AFINS

Sigla Descrição Valor remuneração (VRPT) em R$

ETG Especificação Técnica de Grupo Motor-Gerador (equipamentos).

(2,7 x 1th) + (0,035 x 1th

x PN) Onde: PN = potência nominal do equipamento (kVA);

1th = valor de uma hora-técnica.

PLO Planilha Orçamentária Discriminada por itens.

(1,35 x 1th) + (0,01 x VO), limitado a

11 x ht1. Onde: VO = Valor global do orçamento;

1th= valor de uma hora-técnica.

ECG Estimativa de Custo Global. (1,35 x 1th)

APC Análise de alterações em Planilhas de Obras/Serviços contratados (acréscimo/decréscimo).

(3 x 1th) + (0,01 x VA), limitado a 11

x ht1. Onde: VA = Valor do aditivo (acréscimo + decréscimo);

1th= valor de uma hora-técnica.

PTC Parecer Técnico Conclusivo.

N x 1th

Onde: N = nº de horas técnicas despendidas;

1th = valor de uma hora-técnica

(conforme item 1 deste Anexo).

EDT Estudos e Detalhamentos Técnicos diversos.

N x 1th

Onde: N = nº de horas técnicas despendidas;

1th = valor de uma hora-técnica

(conforme item 1 deste Anexo).

Page 77: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

77

PRE

Participação em Reuniões EXCLUSIVAMENTE para a prestação de serviços de CONSULTORIA TECNICA (EXCLUEM-SE, ou seja, NÃO estão sujeitas à remuneração as reuniões relativas à gestão operacional do Contrato, tais como: recebimento de novas demandas, treinamento, cronogramas, priorização de demandas, dúvidas inerentes).

N x 1th

Onde: N = nº de horas técnicas despendidas por cada profissional convocado;

1th = valor de uma hora-técnica

(conforme item 1 deste Anexo).

LCB

Laudo / Atestado de verificação de condições de infraestrutura e segurança para renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

3 x 1th

Onde:

1th = valor de uma hora-técnica

(conforme item 1 deste Anexo).

LAC Laudo / Atestado de verificação de atendimento às Normas de Decretos sobre Acessibilidade.

3 x 1th

Onde:

1th = valor de uma hora-técnica

(conforme item 1 deste Anexo).

LET Laudo / Atestado de verificação de instalação ou funcionamento de Equipamentos de Transporte vertical.

3 x 1th

Onde:

1th = valor de uma hora-técnica

(conforme item 1 deste Anexo).

LTS Laudo Técnico de Segurança Estrutural da edificação.

3 x 1th

Onde:

1th = valor de uma hora-técnica

(conforme item 1 deste Anexo).

AOP Aprovação de Obras e Projetos.

15 x 1th+(0,01x 1th

x A) Onde:

1th = valor de uma hora-técnica

(conforme item 1 deste Anexo); A = área aprovada do imóvel.

RPS Reenvio de Projetos e Serviços.

P x 1th x 0,12,

Por prancha, até o tamanho A0), devidamente assinada, onde: P= nº de pranchas;

1th = valor de uma hora-técnica

(conforme item 1 deste Anexo).

F x 1th x 0,012,

Por folha A4, devidamente assinada, onde: F = nº de folhas A4;

1th = valor de uma hora-técnica

(conforme item 1 deste Anexo).

Page 78: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

78

1th = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa, calculado em função

do custo médio da hora-técnica de profissional de engenharia/arquitetura sênior com encargos sociais e incidência do BDI.

4.3.1. As especificações técnicas de equipamentos deverão adotar os modelos

padronizados pelo BNB, quando existirem, obedecendo ainda os critérios definidos no Anexo I-A do Edital para os demais casos.

4.3.1.1. Todas as especificações dos equipamentos previstos em obras de reforma,

ampliação e construção nova estarão inclusos nos projetos e respectivos cadernos de especificações técnicas, e não serão objeto de demanda adicional de especificação, tais como ETG.

4.3.2. A elaboração de estimativas de custo e planilhas deverá seguir as instruções

contidas no Anexo I-A do Edital . 4.3.3. Os procedimentos técnicos poderão ser solicitados individualmente ou de forma

cumulativa conforme demanda solicitada pelo BNB.

4.3.3.1. Deverão ser utilizados os modelos e formulários disponibilizados pelo BNB para o procedimento técnico correspondente, com rigoroso cumprimento a padronização, observando ainda o preenchimento de campos que exigem numeração sequencial, datas, assinaturas e outras informações imprescindíveis para a aceitação do serviço.

4.3.4. Poderão também ser agregados ao formulário correspondente ao procedimento

técnico, outros documentos que o profissional responsável julgue necessário para ilustrar ou atestar fatos/apontamentos registrados (normas técnicas, atos de legislação, memórias de cálculo, etc.).

4.3.5. Os documentos que fundamentam análise e/ou parecer (orçamentos, parecer,

normas, catálogos, etc.) deverão ser anexados e devidamente referenciados no corpo do relatório.

4.3.6. Em se tratando de participações em reuniões EXCLUSIVAMENTE de consultoria

técnica haverá a obrigatoriedade de ser indicada sua duração, com início e fim, bem como a identificação dos profissionais presentes e o período em que estiveram presentes.

4.3.6.1. Excluem-se, ou seja, NÃO estão sujeitas à remuneração as reuniões

relativas à gestão operacional do contrato, tais como: recebimento de novas demandas, treinamento, cronogramas, priorização de demandas, dúvidas inerentes, etc.

5. PRAZOS

5.1. Os prazos para elaboração dos procedimentos técnicos serão definidos conforme tabela adiante:

Tabela 6.1.1

PROCEDIMENTOS DE VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS /SERVIÇOS

SIGLA DESCRIÇÃO PRAZO (em dias úteis

bancários) RFO Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços 02 + PZD*

Page 79: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

79

RFM Relatório de Fiscalização com Medição 03 + PZD RVP Relatório de Vistoria com Parecer 02 + PZD RVM Relatório de Vistoria de Manutenção 02 + PZD

*PDZ: prazo utilizado para deslocamento (em dias corridos).

Os PDZs dos anexos da tabela 4.1.2 terão o mesmo prazo do procedimento de vinculação.

Tabela 5.1.2

PROCEDIMENTOS DE ESPECIFICAÇÕES, ANÁLISES, PARECERE S E OUTROS TRABALHOS AFINS

SIGLA DESCRIÇÃO PRAZO

(em dias úteis bancários)

ETG Especificação Técnica de Grupo Motor-Gerador (equipamentos).

02 + PZD

PLO Planilha Orçamentária detalhada por itens. 03 + PZD ECG Estimativa de Custo Global. 02 + PZD

APC Análise de alterações em Planilhas de Obras/Serviços contratados (acréscimo/decréscimo).

03 + PZD

PRE Participação em Reuniões. 01 + PZD PTC Parecer Técnico Conclusivo. 01 + (N / 8) + PZD

N = nº horas técnicas despendidas EDT Estudos e Detalhamentos Técnicos diversos.

LCB Laudo / Atestado de verificação de condições de infraestrutura e segurança para renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

03 + PZD

LAC Laudo / Atestado de verificação de atendimento às Normas de Decretos sobre Acessibilidade.

03 + PZD

LET Laudo / Atestado de verificação de instalação ou funcionamento de Equipamentos de Transporte vertical.

03 + PZD

LTS Laudo Técnico de Segurança Estrutural da edificação.

03 + PZD

AOP Aprovação de Obras e Projetos.

10 dias para apresentação de

protocolo. Prazo para conclusão a depender do

órgão público. RPS Reenvio de projetos e serviços. 02 + PZD

5.2. O prazo necessário ao deslocamento (PZD) por transporte rodoviário (trajeto único),

conforme estabelecido no subitem 2.2, será determinado conforme a seguinte equação:

X960

DPZD +=

Onde:

PZD Prazo utilizado para deslocamento (em dias corridos).

Page 80: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

80

D

Distância, em número inteiro de km, entre a origem e o local da prestação de serviço (considerando-se o percurso de ida e o de volta) tendo como referência (ex.: para distância entre origem e local de prestação do serviço igual a 40 km, teremos D = 80 km).

X

Número de dias corridos, conforme abaixo:

D (km) X (dias corridos) D <= 300 0 (zero)

300 < D <= 600 01 600 < D <= 1200 02

D > 1200 03

5.3. O prazo necessário ao deslocamento por transporte rodoviário (trajeto por roteiro), conforme estabelecido no item 2.3, será determinado conforme a seguinte equação:

X960

D

PZD

n

1i

i

+=∑

=

Onde:

Prazo utilizado para deslocamento (em dias corridos).

Número de trechos do roteiro. Somatório das distâncias (D1, D2, ..., Dn) em números inteiros de quilômetros

(km) entre os pontos (origem, intermediários e final), para cada trecho do roteiro considerado, tendo como origem a sede do escritório ou a subsede ou a cidade residente do profissional que irá executar o serviço e tendo como destino final a região que será beneficiada, não sendo permitidos roteiros tipo estrela.

Número de dias corridos, conforme abaixo: D (km) X (dias corridos)

D <= 300 0 (zero) 300 < D <= 600 01 600 < D <= 1200 02

D > 1200 03

5.4. Na hipótese de emprego de deslocamento por meio alternativo o prazo corresponderá ao despendido pelo transporte adotado, acrescido do número de dias conforme tabela abaixo:

D (km) X (dias corridos)

D < ou = 1.000 0 (zero) D > 1.000 01

5.4.1. Os números fracionários de prazo igual ou superior a 0,5 serão arredondados para o

módulo de 1,0 e as frações inferiores a 0,5 serão desprezadas. 5.4.2. A contagem do prazo inicia-se no dia útil imediatamente posterior à emissão da

Ordem de Execução de Serviços – OES. 5.4.3. A entrega dos documentos técnicos objetos da OES deverá ocorrer até as 18:00h do

último dia do prazo concedido, sob pena de multa por atraso.

∑=

n

1i

iD

X

PZD

n

Page 81: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

81

5.4.3.1. Serão considerados entregues dentro do prazo aqueles serviços que tiverem sido protocolados pelo CONTRATADO em unidade BNB, para encaminhamento interno via malote, desde que a data indicada na remessa do malote obedeça ao disposto no subitem 5.4.3 acima.

5.4.4. O BNB não concederá prazo extra para correção de serviços originados por falha do

CONTRATADO, cabendo à empresa efetuar as correções necessárias no prazo restante da Ordem de Execução de Serviços – OES originalmente emitida.

5.4.4.1. O período em que os procedimentos técnicos entregues formalmente pelo

CONTRATADO permanecerem em análise interna do BNB não serão considerados no prazo total concedido para execução do serviço em caso de eventual correção.

6. PAGAMENTO

6.1. Pagamentos por Hora Técnica 6.1.1. O pagamento de serviços remunerados por Hora Técnica, ocorrerá após a

apresentação completa dos trabalhos solicitados e desde que tenham sido devidamente aceitos por parte do BNB.

6.1.2. O valor do pagamento devido será obtido do seguinte modo:

HTHT VRVP =

Onde:

Valor, em Reais (R$), do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO referente a serviços remunerados por hora técnica.

Valor, em Reais (R$), da Remuneração por hora técnica conforme item 1 deste Anexo.

6.2. Pagamentos dos Procedimentos Técnicos

6.2.1. O pagamento dos procedimentos técnicos ocorrerá após a apresentação completa

dos trabalhos solicitados e desde que tenham sido devidamente aceitos por parte do BNB.

6.2.2. O valor do pagamento devido será obtido do seguinte modo:

PTPT VRVP =

Onde:

Valor, em Reais (R$), do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA referente a procedimentos técnicos.

Valor, em Reais (R$), da Remuneração do procedimento técnico correspondente conforme Tabelas deste Anexo.

HTVR

HTVP

PTVP

PTVR

Page 82: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

82

6.3. Pagamentos por deslocamentos efetuados

6.3.1. O pagamento referente aos deslocamentos ocorrerá após a apresentação do serviço correspondente e comprovações de despesas (ex.: pedágio), se necessário, desde que tenham sido previamente autorizados e cujos valores apresentados tenham sido aceitos pelo BNB.

6.3.2. O valor do pagamento devido será obtido do seguinte modo:

VDVPD

=

Onde:

Valor, em Reais (R$), do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO referente a deslocamento.

Valor, em Reais (R$), da remuneração referente ao deslocamento conforme item 2 deste Anexo.

6.4. Pagamento mensal total referente a procedimen tos técnicos, hora técnica e

deslocamento

6.4.1. O pagamento mensal total do mês de faturamento, referente a procedimentos técnicos, horas técnicas e deslocamentos, ocorrerá após a entrega de todos os serviços relacionados na fatura, desde que tenham sido previamente autorizados através de OES (Ordem de Execução de Serviço) e cujos valores apresentados bem como adequabilidade e perfeição técnica tenham sido analisados e considerados aceitos pelo BNB.

6.4.2. O valor do pagamento mensal total será obtido do seguinte modo:

∑∑∑ ++=DPTHTIV Anexo

VPVPVRVP

Onde:

Valor, em Reais (R$), do pagamento mensal total a ser efetuado ao CONTRATADO referente ao mês de faturamento referente a procedimentos técnicos, horas técnicas e deslocamentos, conforme este Anexo IV .

Somatório dos valores de remuneração, em Reais (R$), referentes aos serviços remunerados por Hora Técnica efetivamente executados, entregues e aceitos pelo BNB dentro do mês de faturamento, conforme este Anexo IV .

Somatório dos valores de remuneração, em Reais (R$), referentes aos procedimentos técnicos efetivamente executados, entregues e aceitos pelo BNB dentro do mês de faturamento, conforme este Anexo IV .

Somatório dos valores de remuneração, em Reais (R$), referentes aos deslocamentos efetuados dentro do mês de faturamento, desde que se refiram a serviços efetivamente executados, entregues e aceitos pelo BNB no mês de faturamento respectivo.

6.5. Eventuais serviços remunerados por Hora Técnica ou Procedimentos Técnicos que, embora

tenham sido realizados e apresentados dentro do mês de faturamento em questão, não

DVP

VD

IV AnexoVP

∑ HTVR

∑ DVR

∑ PTVR

Page 83: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

83

venham a ser aceitos pelo BNB dentro do mesmo período, serão pagos somente no pagamento referente ao mês de faturamento em que houver a aceitação dos serviços pelo BNB.

6.5.1. O pagamento de valores relativos ao deslocamento necessários à realização destes

serviços também ficarão retidos para serem pagos juntamente com os valores dos serviços a que se referem.

6.6. O pagamento mensal total a ser efetuado ao CONTRATADO será obtido pelo somatório do

valor fornecido pela fórmula descrita em 6.4.2, acima, e o valor de pagamento mensal decorrentes do item 6.2 do Anexo III .

Page 84: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

84

ANEXO V

ABRANGÊNCIA DO OBJETO DO CONTRATO

As áreas de atuação dos serviços desempenhados pelo CONTRATADO serão dividas em cinco regiões. Para cada região, o CONTRATADO deverá manter sede nas cidades indicadas pelo Banco conforme quadro abaixo. Além disso, o BNB indica subsedes das regiões, as quais poderão servir como base de cálculo para o deslocamento a ser remunerado. Também para embasamento deste cálculo, o CONTRATADO deverá informar ao BNB a cidade residente dos profissionais cadastrados. Assim, o cálculo do deslocamento levará em consideração a menor distância entre as seguintes opções:

• distância entre a sede do escritório do CONTRATADO e a unidade destino em questão; • distância entre a cidade residente do profissional que irá realizar o serviço e do prédio em questão; • distância entre a subsede do escritório do CONTRATADO e do prédio em questão.

A contratação está dividida em cinco itens, originando obrigatoriamente cinco contratos independentemente da licitante vencedora. Qualquer empresa interessada poderá concorrer aos itens desta licitação, preservando os princípios da igualdade e impessoalidade.

ITEM REGIÃO SEDE DO ESCRITÓRIO SUBSEDES

1 I Ceará e Rio Grande do Norte

Fortaleza (CE) Natal (RN)

2 II Pernambuco e Paraíba Recife (PE) João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Caruaru (PE), Petrolina (PE)

3 III Maranhão e Piauí São Luís (MA) Teresina (PI), Imperatriz (MA)

4 IV Alagoas e Sergipe Aracaju (SE) Maceió (AL)

5 V

Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo,

Rio de Janeiro, Distrito Federal

Salvador (BA)

Vitória da Conquista (BA), Vitória (ES), Montes Claros (MG), São Paulo

(SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF)

ITEM 1 - REGIÃO I - Cidade Base do Escritório Engen haria: (Fortaleza-CE)

Áreas Beneficiadas

Todas as cidades do Estado do Ceará

ITEM 2 - REGIÃO II - Cidade Base do Escritório Enge nharia: (Recife-PE)

Áreas Beneficiadas

Todas as cidades dos Estados de Pernambuco e da Paraíba

Page 85: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

85

ITEM 3 - REGIÃO III - Cidade Base do Escritório Eng enharia: (São Luís-MA)

Áreas Beneficiadas

Todas as cidades dos Estados do Maranhão e Piauí

ITEM 4 - REGIÃO IV - Cidade Base do Escritório Enge nharia: (Aracaju-SE)

Áreas Beneficiadas

Todas as cidades dos Estados de Alagoas e Sergipe

ITEM 5 - REGIÃO V - Cidade Base do Escritório Enge nharia: (Salvador-BA)

Áreas Beneficiadas

Todas as cidades dos Estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Page 86: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

86

ANEXO VI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DA HORA TÉCNICA E BDI – BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (ESTIMATIVA BNB)

Planilha I - Composição do BDI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

1 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DA) 8,165%

2 - IMPOSTOS (I)

2.1 - COFINS 3,00%

2.2 - PIS 0,65%

2.3 - ISS 5,00%

8,65%

3 - LUCRO (L) 6,00%

B D I = ((1+DA)x(1+L)) _______________________ - 1

(1-I)

B D I = 25,51%

Planilha II – Valor das Horas Técnicas para as Regi ões I, II e III

REGIÕES

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 I - Ceará e Rio Grande do

Norte II - Pernambuco e Paraíba III - Maranhão e Piauí

VALOR UNITÁRIO

(hora técnica)

BDI HORA

TÉCNICA (R$/h)

VALOR UNITÁRIO

(hora técnica)

BDI HORA

TÉCNICA (R$/h)

VALOR UNITÁRIO

(hora técnica)

BDI HORA

TÉCNICA (R$/h)

a b (a . (1+b)) a b (a . (1+b)) a b (a . (1+b))

ENGENHEIRO SÊNIOR 126,85 25,51% 159,22 112,38 25,51% 141,06 123,80 25,51% 155,38

Page 87: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

87

Planilha III – Valor das Horas Técnicas para as Reg iões IV e V

REGIÕES

ITEM 4 ITEM 5

IV - Alagoas e Sergipe V - Bahia, Minas Gerais e

Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal

VALOR UNITÁRIO

(hora técnica)

BDI HORA

TÉCNICA (R$/h)

VALOR UNITÁRIO

(hora técnica)

BDI HORA

TÉCNICA (R$/h)

a b (a . (1+b)) a b (a . (1+b))

ENGENHEIRO SÊNIOR 108,55 25,51% 136,24 116,19 25,51% 145,83

Observação: 1. O valor das Horas Técnicas das planilhas II e III é o valor máximo admitido . 2. Os encargos sociais encontram-se inclusos no valor da hora técnica, sendo baseados na tabela de

insumos do SINAPI na modalidade NÃO DESONERADA da região de abrangência do contrato. Referência: Novembro/2015 – Ceará.

3. Rubricas relativas ao IRPJ e à CSLL não podem ser incluídas nos preços propostos de bens e

serviços, seja na composição do Benefício e Despesas Indiretas, BDI, seja como item específico da planilha ou orçamento.

4. Encontram-se incluídos no valor do Salário Engenheiro (hora) os encargos sociais referentes aos

trabalhadores horistas da mão de obra disponível das Regiões I, II, III, IV e V do Edital. 5. Para Regiões I, II, III, IV e V o valor do salário do engenheiro (horista) corresponde à média do

valor das horas técnicas do Engenheiro Civil Sênior da tabela de insumos do SINAPI (Novembro, 2015) das cidades sedes e subsedes de cada região.

6. Para Regiões I, II, III, IV e V foi considerado o maior percentual dos encargos sociais (horista) da

tabela de insumos do SINAPI (Novembro, 2015) das cidades sedes e subsedes de cada região.

Page 88: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

88

ANEXO VII

ESTIMATIVA BNB PARA O VALOR DO CONTRATO (PARA 24 ME SES)

1. ESTIMATIVA DE CUSTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE EN GENHARIA

ITEM Tópicos para Estimativa Valor global estimado

(24 meses) (R$)

Valor Total (R$)

1 - CE, RN

Fiscalização de Obras R$ 78.653,44

R$ 1.306.578,25

Vistorias de Prédios R$ 217.809,52 Procedimentos Técnicos R$ 168.627,43

Projetos R$ 414.362,33 Deslocamento Fiscalização de

Obras R$ 122.314,54

Deslocamento Vistorias de Prédios R$ 159.276,48 Deslocamento Procedimentos

Técnicos R$ 145.534,52

ITEM Tópicos para Estimativa Valor global estimado

(24 meses) (R$)

Valor Total (R$)

2 - PE, PB

Fiscalização de Obras R$ 16.503,56

R$ 827.653,93

Vistorias de Prédios R$ 165.035,56 Procedimentos Técnicos R$ 137.009,78

Projetos R$ 313.565,90 Deslocamento Fiscalização de

Obras R$ 22.576,14

Deslocamento Vistorias de Prédios R$ 97.166,58 Deslocamento Procedimentos

Técnicos R$ 75.796,40

ITEM Tópicos para Estimativa Valor global estimado

(24 meses) (R$)

Valor Total (R$)

3 - MA, PI

Fiscalização de Obras R$ 56.558,35

R$ 959.436,56

Vistorias de Prédios R$ 162.216,81 Procedimentos Técnicos R$ 126.470,57

Projetos R$ 306.726,58 Deslocamento Fiscalização de

Obras R$ 28.522,02

Deslocamento Vistorias de Prédios R$ 165.917,58 Deslocamento Procedimentos

Técnicos R$ 113.024,64

Page 89: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

89

ITEM Tópicos para Estimativa Valor global estimado

(24 meses) (R$)

Valor Total (R$)

4 - AL, SE

Fiscalização de Obras R$ 17.711,75

R$ 445.671,24

Vistorias de Prédios R$ 90.738,67 Procedimentos Técnicos R$ 77.990,18

Projetos R$ 168.798,89 Deslocamento Fiscalização de

Obras R$ 20.479,23

Deslocamento Vistorias de Prédios R$ 37.983,62 Deslocamento Procedimentos

Técnicos R$ 31.968,88

ITEM Tópicos para Estimativa Valor global estimado

(24 meses) (R$)

Valor Total (R$)

5 - BA, MG, ES, SP, RJ,

DF

Fiscalização de Obras R$ 89.104,60

R$ 1.621.185,14

Vistorias de Prédios R$ 238.876,16 Procedimentos Técnicos R$ 202.352,91

Projetos R$ 440.141,66 Deslocamento Fiscalização de

Obras R$ 228.988,80

Deslocamento Vistorias de Prédios R$ 235.588,21 Deslocamento Procedimentos

Técnicos R$ 186.132,80

Os valores acima refletem apenas o valor total estimado para os serviços objeto do Contrato (projetos, procedimentos/ serviços técnicos e deslocamentos) e não se configura em garantia de faturamento. Além disso, tais valores poderão ser readequados conforme necessidade do Banco.

2. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

2.1. O quadro a seguir indica a estimativa da quantidade de vistorias em prédios/ imóveis de uso do BNB, relacionados no Anexo V , bem como de outros imóveis decorrentes de convênios que o BNB possa vir a firmar com terceiros ou que se refiram a futuras instalações do BNB, situados no âmbito das Regiões de atuação do Banco.

Nº de

Vistorias / Itens

Ar Condicionado

(24 meses)

Vistoria Geral (Obras Civis) (24 meses)

TOTAL

1 152 152 304

2 130 130 260

3 116 116 232

4 74 74 148

5 182 182 364

Page 90: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

90

2.2. O quadro abaixo demonstra a estimativa do número de fiscalizações a serem realizadas na construção de novas agências, nas reformas e nas relocalizações dos prédios.

ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5

Número de Fiscalizações

(24 meses) 104 26 52 26 130

2.3. Segue estimativa da quantidade de Procedimentos Técnicos, análises, pareceres e outros

trabalhos afins para cada Item do Edital conforme legenda da Tabela 2.4.

PLO ECG APC PTC EDT PRE LCB

ITEM 1 96 96 2 16 18 6 80

ITEM 2 80 80 2 14 12 4 66

ITEM 3 66 66 0 12 12 2 60

ITEM 4 38 38 0 6 6 2 36

ITEM 5 114 114 2 20 20 6 96

LAC LTS AOP RPS ETG LET

ITEM 1 16 6 2 96 10 18

ITEM 2 14 4 2 78 8 12

ITEM 3 12 2 0 70 6 12

ITEM 4 6 2 0 42 6 6

ITEM 5 20 6 2 114 12 20

2.4. Segue tabela contendo Legenda das demandas de serviços técnicos mencionados:

LEGENDA PROCEDIMENTOS DE ESPECIFICAÇÕES, ANÁLISES, PARECERES E OUTROS TRABALHOS AFINS

Sigla Descrição

ETG Especificação Técnica de Grupo Motor-Gerador (equipamentos)

PLO Planilha Orçamentária Discriminada por itens

ECG Estimativa de Custo Global

APC Análise de alterações em Planilhas de Obras/Serviços contratados (acréscimo/decréscimo)

Page 91: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

91

LEGENDA PROCEDIMENTOS DE ESPECIFICAÇÕES, ANÁLISES, PARECERES E OUTROS TRABALHOS AFINS

Sigla Descrição

PTC Parecer Técnico Conclusivo

EDT Estudos e Detalhamentos Técnicos diversos

PRE

Participação em Reuniões EXCLUSIVAMENTE para a prestação de serviços de CONSULTORIA TECNICA (EXCLUEM-SE, ou seja, NÃO estão sujeitas à remuneração as reuniões relativas à gestão operacional do contrato, tais como: recebimento de novas demandas, treinamento, cronogramas, priorização de demandas, dúvidas inerentes).

LCB Laudo / Atestado de verificação de condições de infraestrutura e segurança para renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

LAC Laudo / Atestado de verificação de atendimento às Normas de Decretos sobre Acessibilidade

LET Laudo / Atestado de verificação de instalação ou funcionamento de Equipamentos de Transporte vertical

LTS Laudo Técnico de Segurança Estrutural da edificação

AOP Aprovação de Obras e Projetos

RPS Reenvio de Projetos e Serviços

2.5. Tratando de projetos, o quadro a seguir indica número estimado a ser solicitado no prazo de

24 (vinte e quatro) meses:

PLANEJAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) MESES

ITEM REGIÕES PROJETOS

1 REGIÃO I 92

2 REGIÃO II 79

3 REGIÃO III 69

4 REGIÃO IV 42

5 REGIÃO V 107

Os valores de remuneração dos diversos serviços e deslocamentos são calculados individualmente segundo fórmulas específicas definidas nos Anexos III e IV. Os quantitativos e valores acima são apenas para efeitos de estimativas e não constituem nenhuma garantia de faturamento ou demanda.

Page 92: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

92

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA

Ao BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. PREGOEIRO(A) Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N. 2016/____ - ITEM ____ - REGIÃO __________________ Prezados Senhores, Apresentamos, em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, a seguinte proposta de preço:

LOCALIDADE DA SEDE DO ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA (CONFORME PREVISTO NO ANEXO V DO EDITAL)

DESCRIÇÃO

PREÇO GLOBAL PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E

QUATRO) MESES, CONSIDERANDO O DESCONTO LINEAR

OFERECIDO SOBRE O VALOR ESTIMADO

PELO BNB (1)(2) (R$)

Contratação de empresa de engenharia e arquitetura para a execução de serviços técnicos, compreendendo a elaboração de análises, consultoria, coordenação, especificações, orçamentos, fiscalizações de obras e serviços, laudos, levantamentos, projetos, pareceres, vistorias e outros de mesma natureza, necessários à administração, conservação e manutenção dos imóveis de uso do Banco do Nordeste (BNB), relacionados no Anexo V do Edital , bem como de outros imóveis decorrentes de convênios que o BNB possa vir a firmar com terceiros ou que se refiram a futuras instalações do BNB, situados no âmbito das suas regiões de atuação.

(1) O preço global é resultante da aplicação do desconto linear oferecido sobre o valor estimado,

conforme planilha de composição de custos. (2) O preço global indicado é o que deve ser considerado no envio da proposta de que trata o subitem

4.8 do Edital, o qual deverá ser ajustado ao valor do último lance/valor negociado, no envio da proposta de que trata o subitem 7.5 do Edital.

II - A garantia contratual será na modalidade ____ ____________________ (observar o disposto

no item 12 do Edital). III - O licitante DECLARA que:

III.1 - esta proposta corresponde exatamente às ex igências contidas no Edital e seus Anexos, às quais adere formalmente;

Page 93: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

93

III.2 - para a sua participação nesta licitação nã o incorreu na prática de atos lesivos à Administração Pública, elencados no inciso IV da Le i n° 12.846/13, estando ciente das penalidades a que ficará sujeito no caso de cometim ento de tais atos;

III.3 - não possui sócio(s), dirigente(s), administ rador(es), que seja(m) empregado(s) do

Banco do Nordeste ou possua(m) vínculo familiar (cô njuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com: i) empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área do Banco do Nordeste com gerenciamento sobre o contrato ou sobr e o serviço objeto da presente licitação; ii) empregados detentores de cargo comis sionado que atuem na área demandante da licitação; iii) empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação; iv) autorida de do Banco do Nordeste hierarquicamente superior às áreas mencionadas.

IV - Dados da Empresa

Razão Social: CNPJ/MF: Tel/Fax: Endereço: CEP: Cidade: UF: Endereço Eletrônico (e-mail): Banco: Agência: C/C:

V - Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato

Nome: Função: CPF: Telefone/Fax: Endereço Eletrônico (e-mail):

_____________________________________ Local e data _____________________________________ Assinatura do representante legal da empresa

Page 94: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

94

ANEXO VIII-A

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – ITEM 1 (CE/RN)

1. PERCENTUAL DE DESCONTO/ PREÇO GLOBAL

1.1. 1.2. 1.3.

PREÇO GLOBAL ESTIMADO PELO BNB

PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES

- ITEM 1 - (R$)

PERCENTUAL DE DESCONTO LINEAR

OFERECIDO QUE INCIDIRÁ SOBRE OS PREÇOS

MÁXIMOS DA TABELA DO BNB (%)

PREÇO GLOBAL PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E

QUATRO) MESES, CONSIDERANDO O DESCONTO LINEAR

OFERECIDO SOBRE O VALOR ESTIMADO

PELO BNB (1) (R$)

a b c = a - (a . b)

R$ 1.306.578,25 _____% R$ _________

(1) O preço global é resultante da aplicação do desconto linear oferecido sobre o valor estimado, devendo

corresponder ao preço global informado na proposta de preço do licitante. 2. COMPOSIÇÃO DO BDI (%) (2)(3)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

1 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DA) %

2 - IMPOSTOS (I)

2.1 - COFINS %

2.2 - PIS %

2.3 - ISS %

%

3 - LUCRO (L) %

B D I = ((1+DA)x(1+L))

____________________ - 1 (1-I)

B D I = ___________

(2) Caso o licitante seja beneficiário da desoneração da folha de pagamento (Lei n° 12.546/2011),

deverá inserir mais uma linha para cotação do percentual referente ao INSS. (3) Rubricas relativas ao IRPJ e à CSLL não podem ser incluídas nos preços propostos de bens

e serviços, seja na composição do Benefício e Despesas Indiretas, BDI, seja como item específico da planilha ou orçamento, sob pena de desclassificação.

Page 95: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

95

3. PREÇO DAS HORAS TÉCNICAS

(4) O desconto deverá ser o mesmo informado no subitem 1.2 deste Anexo.

Pelo(a) [identificação do licitante) CNPJ:

_____________________________________ Local e data _____________________________________ Assinatura do representante legal da empresa

PREÇO UNITÁRIO DA HORA TÉCNICA

– BNB (sem BDI)

DESCONTO LINEAR (4)

(%)

PREÇO UNITÁRIO

(HORA TÉCNICA)

BDI HORA TÉCNICA (R$/h)

a b c = a*(1-b) D e = (c . (1+d))

ENGENHEIRO SÊNIOR

Page 96: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

96

ANEXO VIII-B

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – ITEM 2 (PE/PB)

1. PERCENTUAL DE DESCONTO/ PREÇO GLOBAL

1.1. 1.2. 1.3.

PREÇO GLOBAL ESTIMADO PELO BNB

PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES

- ITEM 2 - (R$)

PERCENTUAL DE DESCONTO LINEAR

OFERECIDO QUE INCIDIRÁ SOBRE OS PREÇOS

MÁXIMOS DA TABELA DO BNB (%)

PREÇO GLOBAL PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E

QUATRO) MESES, CONSIDERANDO O DESCONTO LINEAR

OFERECIDO SOBRE O VALOR ESTIMADO

PELO BNB (1) (R$)

a b c = a - (a . b)

R$ 827.653,93 _____% R$ _________

(1) O preço global é resultante da aplicação do desconto linear oferecido sobre o valor estimado, devendo

corresponder ao preço global informado na proposta de preço do licitante. 2. COMPOSIÇÃO DO BDI (%) (2)(3)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

1 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DA) %

2 - IMPOSTOS (I)

2.1 - COFINS %

2.2 - PIS %

2.3 - ISS %

%

3 - LUCRO (L) %

B D I = ((1+DA)x(1+L))

_______________________________ - 1 (1-I)

B D I = ___________

(2) Caso o licitante seja beneficiário da desoneração da folha de pagamento (Lei n° 12.546/2011),

deverá inserir mais uma linha para cotação do percentual referente ao INSS. (3) Rubricas relativas ao IRPJ e à CSLL não podem ser incluídas nos preços propostos de bens

e serviços, seja na composição do Benefício e Despesas Indiretas, BDI, seja como item específico da planilha ou orçamento, sob pena de desclassificação.

Page 97: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

97

3. PREÇO DAS HORAS TÉCNICAS

(4) O desconto deverá ser o mesmo informado no subitem 1.2 deste Anexo.

Pelo(a) [identificação do licitante) CNPJ:

_____________________________________ Local e data _____________________________________ Assinatura do representante legal da empresa

PREÇO UNITÁRIO DA HORA TÉCNICA

– BNB (sem BDI)

DESCONTO LINEAR (4)

(%)

PREÇO UNITÁRIO

(HORA TÉCNICA)

BDI HORA TÉCNICA (R$/h)

a b c = a*(1-b) D e = (c . (1+d))

ENGENHEIRO SÊNIOR

Page 98: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

98

ANEXO VIII-C

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – ITEM 3 (MA/PI)

1. PERCENTUAL DE DESCONTO/ PREÇO GLOBAL

1.1. 1.2. 1.3.

PREÇO GLOBAL ESTIMADO PELO BNB

PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES

- ITEM 3 - (R$)

PERCENTUAL DE DESCONTO LINEAR

OFERECIDO QUE INCIDIRÁ SOBRE OS PREÇOS

MÁXIMOS DA TABELA DO BNB (%)

PREÇO GLOBAL PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E

QUATRO) MESES, CONSIDERANDO O DESCONTO LINEAR

OFERECIDO SOBRE O VALOR ESTIMADO

PELO BNB (1) (R$)

a b c = a - (a . b)

R$ 959.436,56 _____% R$ _________

(1) O preço global é resultante da aplicação do desconto linear oferecido sobre o valor estimado, devendo

corresponder ao preço global informado na proposta de preço do licitante. 2. COMPOSIÇÃO DO BDI (%) (2)(3)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

1 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DA) %

2 - IMPOSTOS (I)

2.1 - COFINS %

2.2 - PIS %

2.3 - ISS %

%

3 - LUCRO (L) %

B D I = ((1+DA)x(1+L))

_______________________________ - 1 (1-I)

B D I = ___________

(2) Caso o licitante seja beneficiário da desoneração da folha de pagamento (Lei n° 12.546/2011),

deverá inserir mais uma linha para cotação do percentual referente ao INSS. (3) Rubricas relativas ao IRPJ e à CSLL não podem ser incluídas nos preços propostos de bens

e serviços, seja na composição do Benefício e Despesas Indiretas, BDI, seja como item específico da planilha ou orçamento, sob pena de desclassificação.

Page 99: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

99

3. PREÇO DAS HORAS TÉCNICAS

(4) O desconto deverá ser o mesmo informado no subitem 1.2 deste Anexo.

Pelo(a) [identificação do licitante) CNPJ:

_____________________________________ Local e data _____________________________________ Assinatura do representante legal da empresa

PREÇO UNITÁRIO DA HORA TÉCNICA

– BNB (sem BDI)

DESCONTO LINEAR (4)

(%)

PREÇO UNITÁRIO

(HORA TÉCNICA)

BDI HORA TÉCNICA (R$/h)

a b c = a*(1-b) D e = (c . (1+d))

ENGENHEIRO SÊNIOR

Page 100: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

100

ANEXO VIII-D

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – ITEM 4 (AL/SE)

1. PERCENTUAL DE DESCONTO/ PREÇO GLOBAL

1.1. 1.2. 1.3.

PREÇO GLOBAL ESTIMADO PELO BNB

PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES

- ITEM 4 - (R$)

PERCENTUAL DE DESCONTO LINEAR

OFERECIDO QUE INCIDIRÁ SOBRE OS PREÇOS

MÁXIMOS DA TABELA DO BNB (%)

PREÇO GLOBAL PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E

QUATRO) MESES, CONSIDERANDO O DESCONTO LINEAR

OFERECIDO SOBRE O VALOR ESTIMADO

PELO BNB (1) (R$)

a b c = a - (a . b)

R$ 445.671,24 _____% R$ _________

(1) O preço global é resultante da aplicação do desconto linear oferecido sobre o valor estimado, devendo

corresponder ao preço global informado na proposta de preço do licitante. 2. COMPOSIÇÃO DO BDI (%) (2)(3)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

1 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DA) %

2 - IMPOSTOS (I)

2.1 - COFINS %

2.2 - PIS %

2.3 - ISS %

%

3 - LUCRO (L) %

B D I = ((1+DA)x(1+L))

_______________________________ - 1 (1-I)

B D I = ___________

(2) Caso o licitante seja beneficiário da desoneração da folha de pagamento (Lei n° 12.546/2011),

deverá inserir mais uma linha para cotação do percentual referente ao INSS. (3) Rubricas relativas ao IRPJ e à CSLL não podem ser incluídas nos preços propostos de bens

e serviços, seja na composição do Benefício e Despesas Indiretas, BDI, seja como item específico da planilha ou orçamento, sob pena de desclassificação.

Page 101: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

101

3. PREÇO DAS HORAS TÉCNICAS

(4) O desconto deverá ser o mesmo informado no subitem 1.2 deste Anexo.

Pelo(a) [identificação do licitante) CNPJ:

_____________________________________ Local e data _____________________________________ Assinatura do representante legal da empresa

PREÇO UNITÁRIO DA HORA TÉCNICA

– BNB (sem BDI)

DESCONTO LINEAR (4)

(%)

PREÇO UNITÁRIO

(HORA TÉCNICA)

BDI HORA TÉCNICA (R$/h)

a b c = a*(1-b) D e = (c . (1+d))

ENGENHEIRO SÊNIOR

Page 102: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

102

ANEXO VIII-E

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – ITEM 5 (BA/MG/ES /SP/RJ/DF)

1. PERCENTUAL DE DESCONTO/ PREÇO GLOBAL

1.1. 1.2. 1.3.

PREÇO GLOBAL ESTIMADO PELO BNB

PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES

- ITEM 5 - (R$)

PERCENTUAL DE DESCONTO LINEAR

OFERECIDO QUE INCIDIRÁ SOBRE OS PREÇOS

MÁXIMOS DA TABELA DO BNB (%)

PREÇO GLOBAL PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E

QUATRO) MESES, CONSIDERANDO O DESCONTO LINEAR

OFERECIDO SOBRE O VALOR ESTIMADO

PELO BNB (1) (R$)

a b c = a - (a . b)

R$ 1.621.185,14 _____% R$ _________

(1) O preço global é resultante da aplicação do desconto linear oferecido sobre o valor estimado, devendo

corresponder ao preço global informado na proposta de preço do licitante. 2. COMPOSIÇÃO DO BDI (%) (2)(3)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

1 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DA) %

2 - IMPOSTOS (I)

2.1 - COFINS %

2.2 - PIS %

2.3 - ISS %

%

3 - LUCRO (L) %

B D I = ((1+DA)x(1+L))

_______________________________ - 1 (1-I)

B D I = ___________

(2) Caso o licitante seja beneficiário da desoneração da folha de pagamento (Lei n° 12.546/2011),

deverá inserir mais uma linha para cotação do percentual referente ao INSS. (3) Rubricas relativas ao IRPJ e à CSLL não podem ser incluídas nos preços propostos de bens

e serviços, seja na composição do Benefício e Despesas Indiretas, BDI, seja como item específico da planilha ou orçamento, sob pena de desclassificação.

Page 103: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

103

3. PREÇO DAS HORAS TÉCNICAS

(4) O desconto deverá ser o mesmo informado no subitem 1.2 deste Anexo.

Pelo(a) [identificação do licitante) CNPJ:

_____________________________________ Local e data _____________________________________ Assinatura do representante legal da empresa

PREÇO UNITÁRIO DA HORA TÉCNICA

– BNB (sem BDI)

DESCONTO LINEAR (4)

(%)

PREÇO UNITÁRIO

(HORA TÉCNICA)

BDI HORA TÉCNICA (R$/h)

a b c = a*(1-b) D e = (c . (1+d))

ENGENHEIRO SÊNIOR

Page 104: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

104

ANEXO IX

NT-01 – NORMA TÉCNICA DE DESENHO DO BANCO DO NORDES TE

1. Objetivo

Esta norma destina-se a fornecer instruções aos profissionais que elaboram e desenvolvem projetos de arquitetura e engenharia para o Banco do Nordeste. O Banco receberá os projetos em meio magnético e IMPRESSOS em papel, de acordo com as condições do contrato específico. Os arquivos magnéticos deverão ser criados em formato “DWG”, versão 2012 do AutoCAD ou outro software similar.

2. Organização e estrutura dos projetos

Os arquivos com extensão DWG deverão ser organizados em pastas específicas, nominadas para cada prédio ocupado pelo Banco, conforme detalhado no item 3. Os profissionais contratados para a elaboração e desenvolvimento de projetos deverão entregar os arquivos em meio magnético, gravados com os nomes definidos neste manual e inseridos nas respectivas pastas. Os dispositivos de armazenamento dos arquivos (CDs, DVDs etc.) serão etiquetados, e cada etiqueta deverá conter o logotipo do Banco do Nordeste e a relação dos arquivos contidos, além da data e da identificação do(s) autor(es) do(s) projeto(s). Preferencialmente, cada arquivo de desenho deve corresponder a uma prancha de desenho. Os profissionais contratados receberão todos os arquivos pré-elaborados pelo Banco (arquivos padrão), contendo as molduras de pranchas nos tamanhos padronizados, carimbos, modelos de etiquetas, blocos de desenho e outras características básicas já pré-configuradas para utilização nos desenhos do Banco do Nordeste.

3. Tipos de Arquivo Padrão

Os arquivos de projeto deverão ser criados, preferencialmente, em MODEL SPACE, reservando-se o PAPER SPACE para pranchas com desenhos em diversas escalas, ou em casos excepcionais, a serem discutidos com o técnico do Banco que coordena o projeto. Os arquivos listados a seguir, já pré-configurados (dimensões, estilos, etc.), serão disponibilizados aos contratados, e servirão de base para a criação dos novos arquivos:

NOME DO ARQUIVO PADRÃO

CERCADURA EXTERNA (mm)

ESCALA DE IMPRESSÃO NO AUTOCAD

A0-50 881 x 1229 1000=50 A0-75 881 x 1229 1000=75 A0-100 881 x 1229 1000=100 A1-50 634 x 881 1000=50 A1-75 634 x 881 1000=75 A1-100 634 x 881 1000=100 A2-50 460 x 634 1000=50 A2-75 460 x 634 1000=75 A2-100 460 x 634 1000=100

Page 105: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

105

A3-50 337 x 460 1000=50 A3-75 337 x 460 1000=75 A3-100 337 x 460 1000=100

Ao se iniciar um novo desenho, deverá ser utilizado um dos arquivos fornecidos, o qual poderá ser convertido para o novo arquivo que se está iniciando, utilizando-se o comando “save as” do AutoCAD. Assim, se desejamos criar um desenho, o qual será impresso na escala 1:50, devemos escolher um dos arquivos padrão a seguir: A0-50, A1-50, A2-50 ou A3-50, dependendo do tamanho da prancha necessária. Para impressões na escala 1:100, deve-se utilizar os arquivos base A0-100, A1-100, A2-100 ou A3-100. Poderão ser criados outros formatos de prancha, ou adotadas outras escalas de desenho, em função da necessidade do projeto, desde que se observe a racionalização do uso do papel, considerando-se que a largura padrão dos rolos de papel de impressão e cópia é de 914 mm – largura útil máxima de 881 mm. O carimbo do Banco do Nordeste já está inserido nos arquivos padrão (item 2.5). Incluídos estão também todos os “layers” de desenho admitidos pelo Banco do Nordeste, bem como os tipos de linhas e de letras necessários (outros poderão ser acrescentados de acordo com as necessidades de cada projeto). Arquivos criados em PAPER SPACE deverão ser impressos na escala 1:1 (1000=1 segundo a configuração do AutoCAD).

4. Unidades de Desenho

Os elementos deverão ser desenhados em escala real, adotando-se o metro como unidade de desenho, com duas casas decimais. Apenas no caso de detalhes poderá ser adotado o centímetro ou o milímetro como unidade.

5. Dimensionamento

Os estilos de dimensionamento estão devidamente configurados nos arquivos base, e caso seja necessária a criação de outros estilos de dimensionamento, deverá ser adotada a mesma padronização em termos de letras e marcadores. Deve-se utilizar o dimensionamento, sempre que possível, com duas casas decimais. Em nenhuma circunstância deverá ser feito dimensionamento em PAPER SPACE. Textos Deverá ser utilizada em todos os desenhos a fonte ROMANS ou a SIMPLEX, reservando-se a fonte ARIAL para o Carimbo e títulos dos desenhos. Deve ser evitada a utilização de outros tipos de fonte. A altura das letras deverá ser a detalhada em tabela abaixo, em função da escala de impressão do desenho. Para outras escalas, fazer a proporcionalidade.

Page 106: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

106

A determinação de onde utilizar cada altura de letra dependerá do layer do projeto e do destaque que se quer dar ao texto.

ALTURA DA LETRA EM MODELSPACE

Escala

1:100 Escala 1:75

Escala 1:50

Escala 1:25

Escala 1:20

Cor

Letras grandes 0,6 0,45 0,3 0,16 0,12 White Letras intermediárias

0,4 0,3 0,2 0,12 0,09 Green

Letras médias 0,24 0,18 0,12 0,07 0,05 Cyan Letras pequenas 0,16 0,12 0,08 0,05 0,03 Cyan

6. Preenchimento do carimbo

O carimbo do Banco do Nordeste está presente em todos os arquivos padrão, inserido no layer 0. Os campos variáveis já estão preenchidos com um texto genérico, o qual deverá ser modificado em função do projeto específico. Mostramos, a seguir, o leiaute do carimbo padrão Banco do Nordeste:

ARQ1:50

NOV/2011

MARCOS 02/09

QUIXERAMOBIM-CE-REF1111-ARQ-PTER-0209.dwg

AGENCIA QUIXERAMOBIM-CE

Célula de Projetos de Engenharia e Arquitetura

Ambiente de Gestão do Patrimônio

ARQUITETO XXXXXX XXXXXXXXXXX

PAVIMENTO TÉRREOPLANTA BAIXA

RESPONSÁVEL DATAREGISTRO DE ALTERAÇÕES

7. Nomenclatura dos projetos

Os arquivos de desenho serão organizados em pastas/ cujos nomes corresponderão aos respectivos prédios ou agências. Dentro de cada pasta, os arquivos (cada um deles correspondendo a uma prancha do projeto) serão gravados segundo o modelo a seguir:

UNIDADE-XXX-CONTEÚDO.DWG

UNIDADE Nome da unidade, idêntico ao nome da pasta (vide item 3.1)

XXX Disciplina de projeto, com três caracteres, conforme tabela a seguir

CONTEÚDO Descrição sucinta do conteúdo da prancha, conforme sugestões a seguir

jaArqu iteto / Enge nheiro

CORES NÚM EROS

231 / 4 / 126 / 11 / 13 / 2525 / 50

7 / 308

ESPES SURA TRAÇO

0,2 mm0,15 mm0,1 mm0,3 mm0,4 mm

0,7 mm0,9 mm

Proje to:

1000 = 50

D

AMBIEN TE DE REC URSOS LO GÍSTICOS

A GÊNCIA

Page 107: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

107

TABELA DE DISCIPLINAS DE PROJETO

Arquitetura ARQ

Detalhamento de arquitetura DET

Leiaute LEI

Comunicação Visual CVS

Instalações elétricas ELT

Cabeamento estruturado CAB

Instalação de grupo gerador GER

Subestação SUB

Instalações hidro-sanitárias IHS

Ar condicionado ARC

Cálculo estrutural CAL

Paisagismo PAI

Instalações de combate a incêndio INC

Instalações de sonorização SOM

Instalações de segurança (inclusive CFTV) SEG

SUGESTÕES PARA DENOMINAÇÃO DO CONTEÚDO DOS ARQUIVOS

Planta de situação SIT

Planta do Subsolo PSUB

Planta do Subsolo, setor A PSUB-A

Planta do primeiro subsolo PSUB1

Planta do segundo subsolo, setor B PSUB-2B

Planta de locação LOCAÇÃO

Planta do térreo PTER

Planta do térreo, bloco A1 PTER-A1

Planta da sobreloja PSL

Planta da primeira sobreloja PSL-1

Planta da Segunda sobreloja PSL-2

Planta do Primeiro pavimento P1

Planta do Primeiro pavimento, setor B P1-B

Planta do Primeiro pavimento, bloco B2 P1-B2

Planta do Segundo pavimento P2

Planta do Pavimento de cobertura PCOB

Planta da coberta COB

Page 108: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

108

Cortes AA, BB e CC CORTE-ABC

Fachadas norte e leste FACH-NL

Fachadas 1 e 2 FACH-12

Detalhes de sanitários SANIT

Detalhes de esquadrias ESQ

Esquema vertical ESQVERT

Planta de forro da sobreloja SL-FORRO

Detalhes isométricos ISOM

Legenda e diagramas unifilares LEG-UNIF

Por exemplo, a planta do projeto elétrico da agência de Caruaru referente às instalações do pavimento superior deverá se denominar: CARUARU-ELT-PSUP.DWG. Em caso de reformas, deve ser acrescentado ao nome do arquivo o campo REFNNNN, logo após o nome da agência, onde NNNN corresponderá ao mês e ano da conclusão do projeto. Neste caso, um projeto de reforma de instalações elétricas do pavimento superior da agência de Caruaru, concluído em julho de 2004, deverá se denominar: CARUARU-REF0704-ELT-PSUP.DWG.

8. Layers

Todos os elementos do desenho deverão ser criados em um dos layers pré-definidos nos arquivos padrão, os quais foram criados tendo como critério básico a associação entre cor e espessura de traço para impressão. Assim, para a impressão serão utilizadas as seguintes espessuras de pena:

COR ESPESSURA DA PENA

1 - red 0,15

2 - yellow 0,18

3 - green 0,30

4 - cyan 0,15

5 - blue 0,40

6 - magenta 0,10

7 - white 0,60

8 0,80

11 0,10

12 0,15

13 0,10

30 0,40

50 0,40

252 0,10

Page 109: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

109

9. Layer Zero

Contém a cercadura do desenho e o carimbo. Não deverão ser incluídos outros elementos neste layer. Em caso de necessidade de aprovação do projeto (Prefeitura, CREA, Concessionária), pode ser usado neste layer o bloco APROVA, disponível em nossa biblioteca de blocos. O Banco do Nordeste disponibiliza uma biblioteca própria de blocos, mas poderão ser utilizados blocos de desenho provenientes de outras bibliotecas, desde que correspondam com fidelidade à necessidade do desenho.

Page 110: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

110

ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUT URA E EQUIPE TÉCNICA Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N. 2016/____ - ITEM ____ NOME DA PROPONENTE: ENDEREÇO: De acordo com os termos previstos no Edital em questão, estabelecemos o compromisso de atender, caso sejamos vencedores do ITEM acima indicado do Edital, os requisitos abaixo referentes à infraestrutura e ao pessoal técnico: 1. Manter sede ou representação do Escritório de Engenharia na cidade da Superintendência

Regional ou Edifícios Sede conforme quadro abaixo:

ITEM(*) REGIÃO LOCALIDADE DA SEDE/ REPRESENTAÇÃO

ITEM 1 Ceará, Rio Grande do Norte. Fortaleza-CE

ITEM 2 Pernambuco, Paraíba. Recife-PE ITEM 3 Maranhão, Piauí. São Luis-MA ITEM 4 Alagoas, Sergipe. Aracaju-SE

ITEM 5 Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito

Federal. Salvador-BA

(*) O licitante deve deixar apenas o ITEM do qual es tiver participando e ao qual se refere esta

declaração. Os demais itens devem ser excluídos do quadro.

2. Fornecer infraestrutura que permita a obtenção dos seguintes padrões de atendimento:

a) meios que garantam a presença dos profissionais do Contrato ou representante legal/administrativo, de forma tempestiva, nos locais e horários determinados pelo BNB;

b) meios que permitam constante e eficiente comunicação do BNB com o CONTRATADO, de

forma ininterrupta e apta à comunicação de dados, mensagens e comunicação de voz (local e remota) incluindo criação de e-mail específico para recebimento de mensagens eletrônicas emitidas pelo Sistema de Ordens de Serviço do BNB;

c) fornecimento de peças técnicas impressas, conforme exigências contratuais, observando

padrão de qualidade de impressão, com escalas compatíveis, que permitam leitura clara e precisa;

f) fornecimento das peças técnicas também em mídia digital (CD e DVD), conforme cláusulas

contratuais, incluindo os arquivos referentes a fotos que compõem os anexos fotográficos (os arquivos referentes a imagens fotográficas deverão ter resolução mínima de 3,0 megapixel);

e) medição de grandezas físicas em escalas técnicas e precisão apropriadas (localização,

dimensões, luminosidade, temperatura, tensão, corrente elétrica, impedância, velocidade do ar);

f) das normas da ABNT, Concessionárias de Serviços Públicos locais e demais legislações

cabíveis e inerentes aos serviços executados.

Page 111: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

111

3. Coordenar, durante a vigência do Contrato, os profissionais disponíveis pelo CONTRATADO, detentor de acervos técnicos equivalentes ou superiores às parcelas de maior relevância descritas no Anexo I do Edital .

Nome completo do Profissional

Especialidade n.º do CREA/ CAU-UF

CPF Cidade Residente

OBSERVAÇÕES: • Para o ITEM 1 – CE, RN: no mínimo (01) engenheiro c ivil; • Para o ITEM 2 – PE, PB: no mínimo (01) engenheiro c ivil; • Para o ITEM 3 – MA PI: no mínimo (01) engenheiro ci vil; • Para o ITEM 4 – PE, PB: no mínimo (01) engenheiro c ivil; • Para o ITEM 5 – BA, MG, ES, SP, RJ, DF: no mínimo ( 01) engenheiro civil. 4. Declaramos, ainda, que os profissionais pertencentes à(s) equipe(s) técnicas(s) que tiveram seu

acervo utilizado para comprovação de capacidade técnico-profissional participarão direta e exclusivamente da execução dos serviços objetos do Item para o qual seu nome foi indicado, ficando vedada a participação de profissionais em Itens diferentes dos quais foram previamente indicados sem autorização prévia pelo BNB.

5. Declaramos estar cientes de que deverá ser comunicada ao BNB a pretensão de inclusão ou

substituição de profissional da equipe técnica que atende a área de abrangência de cada item, para análise prévia, devendo ser apresentados os documentos do novo profissional comprovando as exigências contidas no Anexo I do Edital.

5.1. No caso de substituição de profissional da Equipe Técnica Disponível, para o caso de serviços

de parcelas de maior relevância, o acervo do profissional substituto deverá ser equivalente ou superior ao do primeiro.

LOCAL, DATA ________________________________________ Assinatura do Representante Legal da Proponente Documento de identidade (tipo e N.º) Obs.: preencher em papel timbrado da empresa licita nte

Page 112: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

112

ANEXO XI

CHECK-LIST DE RECEBIMENTO DE PROJETO E TRABALHOS TÉ CNICOS

Obra/localização:

Empresa de Engenharia responsável pelo projeto:

Engenheiro BNB responsável pelo CHECK-LIST:

Observação: Na conferência de qualquer projeto ou trabalho em que houver resposta "não ", o mesmo deverá ser considerado não concluído e devolvido à empresa para correção. Neste caso, a empresa não somente deixará de receber pelo projeto ou trabalho bem como será dado continuidade à contagem de prazo até a entrega definitiva e isenta de toda e qualquer imperfeição.

ITEM ITEM S I M

N Ã O

* N S A

1 - VERIFICAÇÕES GERAIS * NSA = Não se aplica

1.1 A identificação dos arquivos está de acordo com o Anexo IX ?

1.2 Os projetos, memoriais e planilhas foram apresentados em meio magnético devidamente identificas por etiquetas adesivas conforme Anexo IX ?

1.3 O tamanho das pranchas e o carimbo (rótulo) dos projetos está de acordo com os padrões BNB?

2 - PROJETO ARQUITETÔNICO

2.1 Projeto Básico/Executivo

2.1.1 O conjunto de elementos apresentados é o necessário e suficiente, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação?

2.1.2 A solução adotada fornece visão global da obra e identifica todos os seus elementos constitutivos com clareza?

2.1.3

As soluções técnicas, globais e localizadas, são suficientemente detalhadas de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem?

2.1.4

Os tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra estão claramente identificados, bem como as especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução?

2.1.5 Estão presentes as informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução?

2.1.6 Estão presentes os subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso?

Page 113: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

113

ITEM ITEM S I M

N Ã O

* N S A

2.1.7 Foi apresentado orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados?

2.1.8

O conjunto dos elementos apresentados são os necessários e suficientes para execução completa da obra, de acordo com as Normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e exigências dos órgãos e concessionárias locais?

2.1.9 Os projetos estão aprovados junto aos órgãos públicos e concessionárias responsáveis pela aprovação (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, órgãos de patrimônio histórico, etc.)?

2.2 O projeto apresentado atende as Normas Brasileiras pertinentes?

2.3 Condições Iniciais (quando for o caso)

2.3.1 Informações preliminares:

2.3.1.1 Foi efetuada vistoria do terreno e elaboração de levantamento fotográfico, planialtimétrico, indicações de confrontações e limites, edificações vizinhas, árvores existentes, orientação solar, níveis, etc.?

2.3.1.2 Foi realizado levantamento dos serviços públicos existentes e análise do sistema viário do entorno imediato?

2.3.1.3

Foi elaborada consulta à legislação pertinente e Órgãos Públicos e Concessionárias envolvidas na aprovação do projeto, com obtenção de informações básicas (planta cadastral, certidão de quitação do IPTU, tipo de zoneamento, taxa de ocupação do terreno, limites de afastamento, disponibilidade de atendimento de energia elétrica, telefonia, água e esgoto, etc.)?

2.3.1.4 Foi elaborado, se for o caso, levantamento de restrições envolvendo o IPHAN ou qualquer outro órgão de patrimônio histórico?

2.3.1.5 Foi feito levantamento de aspectos relevantes da área (fundação tipicamente utilizada, consistência do solo, ocorrência de inundações, etc.)?

2.3.2 Ante-projeto

2.3.2.1 Existe planta de situação do terreno, indicando o seu entorno imediato, acessos e indicação de esquina mais próxima?

2.3.2.2 Foi apresentada planta baixa de arquitetura simplificada por pavimento com indicação das divisões internas?

2.3.2.3 A planta de arquitetura indica os cortes longitudinais e transversais e vista da fachada?

2.3.2.4 Foi apresentado o quadro discriminativo de áreas comuns, garagem/estacionamento, pavimento diferenciado e tipo, etc.)?

2.3.2.5 Foi apresentada a perspectiva tridimensional externa da edificação projetada com tratamento digitalizado (mínimo um ângulo de visão)?

2.3.3 Estimativa Global de Custo

Page 114: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

114

ITEM ITEM S I M

N Ã O

* N S A

2.3.3.1 Estão presentes as previsões de custo por especialidade e total (arquitetura, instalações elétricas e telecomunicações, ar condicionado, hidro-sanitário, etc.)?

2.4 Existe implantação da edificação, compatibilizada com acesso das redes de infraestrutura e indicação de ampliações e detalhes necessários à perfeita locação e implantação das edificações e sistema viário interno?

2.5 Foram apresentadas plantas de todas as edificações, acrescentando as indicações de plantas parciais e detalhes nas áreas mais complexas, além de tabela de acabamentos e mapa de esquadrias?

2.6 Foram apresentados cortes de todos os ângulos necessários à perfeita visualização da edificação, acrescentando indicações de cortes parciais e detalhes especiais tais como equipamentos fixos, peças metálicas etc.?

2.7 Foram apresentadas elevações de todas as fachadas, acrescentando tabelas de acabamentos e incorporando as esquadrias definidas e chamadas para detalhes especiais?

2.8

Foram apresentadas plantas e cortes parciais em compartimentos e áreas que devido à sua complexidade exijam maior detalhamento tais como sanitários, copa/cozinha, escadas, acesso principal etc., detalhando sempre que necessário os arremates, bancadas, parapeitos etc.?

2.9 Foi apresentada planta de cobertura com detalhamento da estrutura de sustentação, sistema de impermeabilização, arremates, rufos e assentamento de telhado?

2.10 Foram apresentados desenhos de componentes arquitetônicos (esquadrias metálicas e de madeira, brises, guarda-corpo, corrimão etc.) onde estarão representados e dimensionados, através de plantas, cortes e elevações?

2.11 Foi apresentado mapa geral de esquadrias relacionando tipos e quantidades, definindo detalhes de acabamentos, ferragens e arremates diversos?

2.12 Foram apresentadas plantas detalhadas de todos os forros e pisos, incluindo paginação?

2.13 Foi apresentada planta da área externa com indicação de material de acabamento e projeto de paisagismo, se for o caso?

2.14 Foi apresentado memorial descritivo e especificações completas de todos os materiais e serviços que compõem o projeto?

2.15 Foi considerada a previsão de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências (banheiros, inclinação de rampas, corredores, portas, etc.) conforme a Norma da ABNT e exigências de órgãos públicos locais?

2.16 Foi considerado a previsão de fácil acesso do público aos BWC´s e a bebedouros?

2.17 O projeto está devidamente aprovado junto à Prefeitura e demais órgãos municipais pertinentes, inclusive aqueles que tratam de questões relativas ao patrimônio histórico, quando for o caso?

Page 115: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

115

ITEM ITEM S I M

N Ã O

* N S A

3 - PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL

3.1 O projeto apresentado atende as Normas Brasileiras pertinentes?

3.2 Para o caso de obras novas ou ampliação, foi apresentado parecer técnico emitido por profissional/empresa especializada em solos, com base nos resultados das sondagens do terreno?

3.3 No caso de utilização de estrutura metálica ou outro sistema estrutural, houve a aprovação prévia por parte do BNB na fase de anteprojeto, levando-se em consideração as questões de custo-benefício?

3.4 Os projetos apresentados compreendem:

3.4.1 Locação das fundações e pilares (escala 1:100)?

3.4.2 Forma das fundações (escala 1:50)?

3.4.3 Forma dos pavimentos, da cobertura (escala 1:50) e, se for o caso, dos muros de arrimo (escala apropriada)?

3.4.4 Armação das fundações (escala 1:20 e 1:50)?

3.4.5 Armação dos pavimentos, da cobertura, dos muros de arrimo (escala 1:20 e 1:50)?

3.4.6 Reservatórios d'água?

3.4.7 Memória de cálculo?

3.5 Fundação:

3.5.1 Foi apresentada locação dos elementos de apoio das fundações (sapatas, estacas, tubulões, etc.) referentes ao prédio?

3.5.2 As peças estruturais estão identificadas e numeradas (numerar as estacas de 1 a n)?

3.5.3 Existe o dimensionamento bem como detalhamento de todas as peças estruturais (sapatas, brocas, estacas, tubulões, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado, se houver)?

3.5.4 Há indicação de cargas e momentos nas fundações?

3.5.5 Há Indicação do fck do concreto?

3.5.6 Para as sapatas e tubulões, foi indicada a taxa de resistência do solo, conforme indicação do consultor de fundações?

3.5.7 Para as estacas, foi especificado o tipo, quantidade, dimensão e capacidade de carga nominal?

3.5.8 Para os tubulões, foi indicado o tipo de escavação (manual ou mecânica)?

3.5.9 Foi verificada a questão de influência sobre o tipo de execução das fundações (escavação ou cravadas) nos imóveis vizinhos?

3.5.10 Indicação de níveis:

Page 116: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

116

ITEM ITEM S I M

N Ã O

* N S A

3.5.10.1 Foi indicado o nível da face superior dos baldrames em relação aos pisos acabados?

3.5.10.2

Foi fornecido para as sapatas isoladas, a cota de apoio quando claramente definida no Parecer Técnico sobre fundações e, caso contrário, foi indicada a profundidade máxima e mínima de apoio que foram consideradas no cálculo da estrutura?

3.5.10.3 Consta do projeto a observação de que "o construtor deverá consultar o projetista, caso seja ultrapassada a profundidade máxima de apoio considerada"?

3.5.10.4 Para as estacas e tubulões, foi indicada a cota da face superior dos blocos de coroamento em relação aos pisos acabados; cota de arrasamento das estacas?

3.6 Estrutura:

3.6.1 Os eixos e níveis estão compatibilizados com o projeto de arquitetura?

3.6.2 Constam no projeto os nomes e dimensionamento de todas as peças estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas)?

3.6.3 Foram apresentados cortes e elevações totais e/ou parciais e indicação de eixos?

3.6.4

Para as lajes, foi indicado o local, tipo e dimensões (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos cerâmicos indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando; distância entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa)?

3.6.5 Há indicação do fck do concreto?

3.6.6 Há indicação do sobrecarga da cobertura e dos pisos?

3.6.7 Há indicação de paredes portantes - pilares, cintas e ferragens de amarração)?

3.6.8 Há indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria?

3.6.9 Para os brises, consta dimensionamento de peças estruturais; detalhes de fixação?

3.7 Estruturas de madeira e metálicas:

3.7.1 Foram apresentada plantas e elevações em escalas convenientes?

3.7.2 Constam a dimensão e secção de todas as peças?

3.7.3 Existem detalhes ampliados de nós de ligação com todos os elementos especificando: chapas, pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas, encaixes etc.?

3.7.4 Constam detalhes dos chumbadores de fixação?

3.7.5 Consta a indicação do tipo de telha, tipo de madeira ou tipo de aço?

3.7.6 Foi apresentado o esquema e detalhes dos contraventamentos?

3.7.7 O caso de estrutura metálica, foi fornecida tabela resumo de todas as peças, peso total do aço, metragem quadrada da estrutura em projeção e peso por metro quadrado?

Page 117: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

117

ITEM ITEM S I M

N Ã O

* N S A

3.8 Armação

3.8.1

Há indicação do nome e armação de todas as peças estruturais; desenho do gabarito das peças com esquema e indicação de todas as ferragens bem como representação das vigas com indicação dos eixos ou nomes dos pilares de apoio?

3.8.2 Foi apresentada listagem de ferros por folha; indicando separadamente os resumos de ferro referentes à infraestrutura e à superestrutura e apenas as quantidades reais de material empregado, não considerando as perdas?

3.9 Reservatórios d'água;

3.9.1 Foram apresentados plantas, cortes e elevações?

3.9.2 Constam as dimensões dos elementos?

3.9.3 Consta o detalhamento da forma e armadura?

3.9.4 Consta o detalhamento da impermeabilização?

3.9.5 Constam outros desenhos específicos, se necessários?

3.10 Memória de cálculo

3.10.1 Foi apresentado memória de cálculo de todas as peças em concreto, metálica ou em madeira?

4 - PROJETO ELÉTRICO E DE TELECOMUNICAÇÕES

4.1 Projeto de Instalações elétricas não estabiliza das

4.1.1 O projeto apresentado atende às Normas Brasileiras pertinentes?

4.1.2 O projeto contempla entrada de energia (com detalhamentos do padrão conforme exigência da Concessionária local)?

4.1.3 O projeto contempla a subestação (quando se tratar de entrada de energia em AT conforme exigência da Concessionária local)?

4.1.4 Existe projeto de iluminação (incluindo iluminação de emergência e balizamento de rotas de fuga conforme exigências do Corpo de Bombeiros)?

4.1.5 Existe projeto de interruptores e de tomadas de uso geral e força?

4.1.6 Existe projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuição e força, com respectivos quadros de cargas?

4.1.7 Existe memorial do cálculo, incluindo o luminotécnico?

4.1.8 Os projetos indicam os detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução?

4.1.9 O projeto está devidamente aprovado junto à Concessionária local?

4.2 Projeto de Instalações elétricas estabilizada

4.2.1 O projeto apresentado atende às Normas Brasileiras pertinentes?

4.2.2 Projeto contempla o dimensionamento adequado de tomadas estabilizadas para o número de equipamentos atendidos?

Page 118: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

118

ITEM ITEM S I M

N Ã O

* N S A

4.2.3 Existe projeto unifilar com diagrama dos quadros parciais e geral de automação, com respectivos quadros de cargas?

4.2.4 Existe projeto de instalação de NO-BREAK (alimentação e quadros)?

4.2.5 Existe detalhamentos de montagens, fixações, tubulações, quadros e outros elementos necessários à compreensão da execução?

4.2.6 Foi apresentado, de forma completa e correta os memoriais de cálculo e especificações?

4.2.7 O projeto está devidamente aprovado junto à Concessionária local?

4.3 Projeto de cabeamento estruturado (voz e dados)

4.3.1 O projeto apresentado atende às Normas Brasileiras pertinentes?

4.3.2 O projeto contempla entrada de telefonia (com detalhamentos do padrão conforme exigências da Concessionária local)?

4.3.3 O projeto contempla tomadas de dados/voz com cabeamento estruturado de, no mínimo, categoria 5E/155MBps/100Mhz?

4.3.4 O projeto contempla diagrama de conexões em elevação?

4.3.5 O projeto contempla a instalação da sala do servidor (RACK, central telefônica, servidor, etc.)?

4.3.6 Existe detalhamentos de montagens, fixações, tubulações, quadros e outros elementos necessários à compreensão da execução?

4.3.7 Foi apresentado, de forma completa e correta os memoriais de cálculo e especificações?

4.3.8 O projeto está devidamente aprovado junto à Concessionária local?

4.4 Projeto de telecomunicações e telefonia

4.4.1 O projeto apresentado atende às Normas Brasileiras pertinentes?

4.4.2 O projeto contempla a entrada de telefonia (com detalhamentos do padrão conforme exigências da Concessionária local)?

4.4.3 O projeto contempla o detalhamento dos quadros elétricos?

4.4.4 O projeto contempla rede de tomadas de voz com cabeamento FI-060?

4.4.5 O projeto contempla diagrama de conexões em elevação?

4.4.6 Existe detalhamentos de montagens, fixações, tubulações, quadros e outros elementos necessários à compreensão da execução?

4.4.7 Foi apresentado, de forma completa e correta os memoriais de cálculo e especificações?

4.4.8 O projeto está devidamente aprovado junto à Concessionária local?

4.5 Projeto completo de Sistema de Proteção contra Desc arga Atmosférica (SPDA)

4.5.1 O projeto apresentado atende às Normas Brasileiras pertinentes?

Page 119: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

119

ITEM ITEM S I M

N Ã O

* N S A

4.5.2 O projeto têm como referência o sistema de proteção contra descargas atmosféricas do tipo Franklin ou Gaiola de Faraday desde que aprovado pelo BNB na fase de anteprojeto?

4.5.3 O projeto de aterramento contempla a construção de malha equipotencializada em ponto comum?

4.5.4 O projeto completo compreende todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra?

4.5.5 O projeto completo indica os detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução?

4.6 Projeto de CFTV (Circuito Fechado de Televisão) e alarme

4.6.1 O projeto apresentado atende às Normas Brasileiras pertinentes?

4.6.2 O projeto completo compreende todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra?

4.6.3 Foi apresentado o projeto de tubulação de alarme contra roubo e intrusão?

4.6.4 Foi apresentado o projeto de elétrica e tubulação de lógica do CFTV?

4.6.5 O projeto completo indica os detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução?

4.7 Projeto completo de sonorização

4.7.1 O projeto apresentado atende às Normas Brasileiras pertinentes?

4.7.2 O projeto completo compreende todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra?

4.7.3 O projeto contempla a análise das condições acústicas do ambiente?

4.7.4 O projeto contempla a especificação dos materiais e equipamentos que serão utilizados?

4.7.5 O projeto contempla a distribuição dos pontos de sonorização ambiental de forma adequada?

4.7.6 Foi apresentado o memorial de cálculo?

4.7.7 O projeto completo indica os detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução?

5 - PROJETO COMPLETO DE AR CONDICIONADO/EXAUSTÃO

5.1 O projeto apresentado atende às Normas Brasileiras pertinentes?

5.2 O projeto completo compreende todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra?

5.3

O projeto contempla adequadamente a instalação dos equipamentos de ar condicionado (aparelho de janela, mini-split; self-contained a ar ou split; self-contained a água; central de água gelada com condensação a ar; central de água gelada com condensação a água, etc.)?

Page 120: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

120

ITEM ITEM S I M

N Ã O

* N S A

5.4 O projeto contempla adequadamente a rede de dutos, grelhas, difusores, dampers, etc., que garantam a exaustão/ventilação/renovação do ar?

5.5 O projeto detalha as tubulações hidráulicas, frigorígenas, elétricas, etc.?

5.6 O projeto contém diagrama unifilar de ligações elétricas de comando e força dos equipamentos?

5.7 O projeto contempla o diagrama isométrico de tubulação hidráulica e refrigerante (para sistemas divididos)?

5.8 Foi apresentada a memória de cálculo de carga térmica e dimensionamentos dos equipamentos?

5.9 O projeto completo indica os detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução?

6 - PROJETO HIDRO-SANITÁRIO

6.1 O projeto apresentado atende às Normas Brasileiras pertinentes?

6.2 O projeto completo compreende todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra?

6.3 O projeto de água fria contempla:

6.3.1 A distribuição em planta da alimentação de reservatórios inferiores e superiores?

6.3.2 Detalhes isométricos em escala 1:20 ou 1:25?

6.3.3 Diagramas verticais de distribuição de ramais e colunas?

6.3.4 Detalhamento da furação da caixa d´água para alimentação dos tubos?

6.3.5 Detalhamento dos barriletes (inferior e superior)?

6.3.6 Dimensionamento dos conjuntos moto-bomba e tubulações de recalque?

6.3.7 Dimensionamento dos reservatórios inferiores e superiores considerando a reserva técnica para combate à incêndio?

6.3.8. O projeto completo indica os detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução?

6.4 O projeto de esgoto sanitário/águas pluviais contem pla:

6.4.1 Detalhamento da distribuição em planta dos ramais primários e secundários de escoamento dos efluentes de esgoto e águas pluviais?

6.4.2 Detalhamento das caixas de inspeção, de retenção de areia, de gordura, de passagem, etc.?

6.4.3

Detalhamento da ligação em rede pública ou, na ausência desta, de sistema de tratamento individual (fossa e sumidouro) com memorial de cálculo indicando as características referentes à disposição no solo (coeficiente de infiltração, presença de lençol freático, etc.)?

6.4.4 Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores?

6.4.5 Detalhamento do processo de impermeabilização, se necessário?

Page 121: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

121

ITEM ITEM S I M

N Ã O

* N S A

6.4.6 O projeto completo indica os detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução?

7 - PROJETO COMPLETO DE COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA I NCÊNDIO

7.1 O projeto apresentado atende às Normas Brasileiras pertinentes e ao Corpo de Bombeiros local?

7.2 O projeto completo compreende todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra?

7.3 O projeto contempla o detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento dos reservatórios inferiores e superiores?

7.4 O projeto contempla a indicação do tipo e localização dos extintores?

7.5 O projeto contempla o detalhamento da instalação de hidrantes e extintores?

7.6 O projeto contempla o detalhamento de conjunto moto-bomba, se necessário?

7.7 Há detalhamento, se for o caso, das escadas de emergência (antecâmara, corrimão, revestimento dos degraus, indicação das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo, etc.)?

7.8 Foi apresentado corretamente o detalhamento da rede de chuveiros automáticos (sprinkler)?

7.9 Foi apresentado memorial de cálculo do sistema com os cálculos das pressões mínimas e máximas nos hidrantes e sprinkler bem como a quantificação e localização dos extintores?

7.10 O projeto está devidamente aprovado junto ao Corpo de Bombeiros local e, se for o caso, junto ao órgão competente da Prefeitura para verificação das condições de segurança?

8 - PROJETO COMPLETO DE SINALIZAÇÃO (INTERNA/EXTERN A)

8.1 O projeto apresentado está de acordo com os manuais de padrão de sinalização do BNB?

8.2 O projeto apresentado contempla:

8.2.1 Detalhamento técnico e memorial descritivo padrão dos elementos utilizados?

8.2.2 Planta de localização dos elementos de sinalização interna e externa?

8.2.3 Elevação com os elementos de sinalização externa?

8.2.4 Planilha quantitativa com custos unitários e totais?

9 - MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

9.1 A descrição dos serviços está clara e detalhada de modo a não suscitar dúvidas, subdivididas em etapas e atividades adequadas (serviços iniciais, fundação, superestruturas, revestimentos, etc.)?

9.2 Quanto à estrutura do memorial:

9.2.1 Há identificação do título (ex.: Memorial Descritivo de Serviços de Obras Civis) bem como descrição do objeto (nome da unidade e endereço completo)?

Page 122: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

122

ITEM ITEM S I M

N Ã O

* N S A

9.2.2 Há referência de projetos (indicação do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m) o memorial)?

9.2.3

Existe sumário contendo observações importantes em relação a exigências e condições preliminares para execução dos serviços, tais como: placa de obra, atendimento de posturas especiais, horário de execução dos trabalhos, não interrupção do funcionamento das operações normais da agência, etc.?

9.2.4 A descrição dos serviços bem como indicação de Anexos, quando houver, está completa?

9.2.5 Há identificação e assinatura do Responsável Técnico (nome completo, CREA/UF, formação) por especialidade, bem como local e data do Memorial?

9.3 Nos casos de citações de normas técnicas e outras determinações legais, há indicação do número do documento, órgão emissor e sua vigência/versão (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. mês/ano)?

9.4 Foi apresentado o Caderno de Discriminações Técnicas para Execução de Obras/Serviços?

10 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS

10.1 A estrutura das especificações de equipamentos con tém:

10.1.1 Identificação do título (ex.: Especificações de Estabilizador de Tensão); objeto (ex.: Aquisição e Instalação do equipamento) e local de instalação (nome da unidade e endereço completo)?

10.1.2 Referência de projetos com indicação do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m) a especificação bem como relação de Anexos (se houver)?

10.1.3

Sumário contendo observações importantes em relação a exigências e condições preliminares para fornecimento e instalação do equipamento, tais como: horário de instalação, não interrupção do funcionamento das operações normais da unidade, etc.)?

10.1.4 Especificações técnicas do equipamento bem como descrição dos serviços a executar?

10.1.5 Identificação e assinatura do Responsável Técnico (nome completo, CREA/UF, formação) por especialidade, bem como local e data?

10.1.6 Logomarca do CONTRATADO e do BNB, bem como numeração sequencial de páginas e identificação no rodapé do arquivo e data?

10.3 As especificações técnicas seguem modelo padronizado pelo BNB?

10.4 Na ausência de modelo para especificações técnicas a especificação apresentada contém:

10.4.1 Descrição sucinta do equipamento, modelo, marca de referência, etc.?

10.4.2 Descrição detalhada do padrão construtivo desejado?

10.4.3 Descrição detalhada das características desejadas, capacidade nominal, dimensões, dados de operação, regime de funcionamento, etc.?

Page 123: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

123

ITEM ITEM S I M

N Ã O

* N S A

10.4.4 Descrição das rotinas para “start-up”e testes de funcionamento, quando for o caso?

10.4.5 Descrição das modalidades de assistência e suporte técnicos desejados e indicação dos tópicos que devem compor o certificado de garantia a ser apresentado?

10.5 A descrição dos serviços é clara e detalhada de modo a não suscitar dúvidas, indicando a infraestrutura requerida e outros itens envolvidos (transporte, ajustes, regulagens, etc.)?

10.6 Nos casos de citações de normas técnicas e outras determinações legais, há indicação do número do documento, órgão emissor e sua vigência/versão (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. mês/ano)?

11 - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO GLOBAL (ECG)

11.1

A planilha foi elaborada conforme modelo disponibilizado observando a sua montagem de acordo com os macroitens previstos no objeto do orçamento (serviços preliminares, fundações, infraestrutura, supra-estrutura, instalações, etc.)?

11.2 O valor do B.D.I. constante da planilha é adequado?

11.3 A planilha contempla todos os serviços necessários à execução dos serviços?

11.4 Os quantitativos estão coerentes com os serviços a serem executados, tanto para o material como para a mão-de-obra?

11.5 As unidades utilizadas estão coerentes com os quantitativos e as expressões do tipo "verba" ou "global" foram corretamente utilizadas?

11.6

Nos casos em que foram utilizadas, na composição da estimativa de preços por metro quadrado, valores de referência usualmente aplicados pelo mercado e/ou constantes de publicações técnicas de Órgãos ou Instituições especializadas, foi observado o que segue:

11.6.1 A atualidade dos dados e sua compatibilidade/aplicação ao objeto orçado?

11.6.2 As publicações e/ou fontes que serviram de base para a elaboração da planilha foram citadas ao final da planilha?

11.6.3 Os parâmetros fornecidos pelas publicações utilizadas e/ou fontes são coerentes com os tipos de serviços constantes da planilha?

11.7 As folhas da planilha contém a logomarca do CONTRATADO e do BNB e estão rubricadas pelo coordenador do CONTRATADO sob carimbo identificador?

12 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA (PLO)

12.1 A planilha foi elaborada conforme modelo disponibilizado observando na sua montagem a indicação de todos os itens e subitens que compõem as etapas e serviços do objeto orçado?

12.2 Os preços constantes da planilha, para cada item e subitens de serviços elencados, estão compatíveis com os praticados no mercado e devidamente atualizados em relação à data do orçamento?

Page 124: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

124

ITEM ITEM S I M

N Ã O

* N S A

12.3 Os quantitativos estão coerentes com os serviços a serem executados, tanto para o material como para a mão-de-obra?

12.4 As unidades utilizadas estão coerentes com os quantitativos e as expressões do tipo "verba" ou "global" foram corretamente utilizadas?

12.6 A planilha contempla todos os serviços necessários à execução dos serviços?

12.7 A planilha contém a correta descrição dos itens e subitens mantendo a correlação com os projetos e memorial de serviços e permitindo a perfeita identificação dos serviços a serem executados?

12.8 Nos casos em que foram citadas marcas de referência, foi incluída a expressão “de qualidade equivalente ou superior” e, ainda, efetivamente existe no mercado marcas equivalentes ou superiores?

12.5 O valor do B.D.I. está presente na planilha é pode ser considerado adequado?

12.6 Nos casos de agrupamentos de planilhas por especialidade de projeto ou serviço, o valor totalizado de cada uma das planilhas foi espelhado em uma planilha geral que encerre o somatório final do orçamento?

12.7 Cada item da planilha tem seu respectivo subtotal de modo a permitir fácil visualização dos custos desagregados?

12.8 As laudas da planilha contém a logomarca do CONTRATADO e do BNB e estão rubricadas pelo coordenador do CONTRATADO sob carimbo identificador?

12.9 Há parecer conclusivo sobre a viabilidade da execução da proposição projetada considerando os prazos, aspectos técnicos, legais e custo?

13 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CFF)

13.1 O cronograma físico-financeiro foi elaborado conforme disponibilizado ou em aplicativo PROJECT conforme orientações contidas nos Anexos, observando o prazo estipulado e tecnicamente necessário para execução dos serviços?

13.2 Nos casos de obras com prazo igual ou inferior a 30 dias, o cronograma foi apresentado em EXCEL, conforme modelo fornecido?

13.3

Nos casos de obras com prazo superior a 30 dias, o cronograma foi apresentado em aplicativo PROJECT, contendo todos os passos necessários para execução da obra, identificando os caminhos críticos e interdependências entre as atividades, inclusive a programação em etapa com blocagens de área (roll out), de tal forma que não ocorram programações de serviços em ordem cronológica inversa (Ex.: pintura antes do revestimento), ou ainda, falhas na disponibilização de áreas?

13.4 O cronograma espelha fielmente a planilha orçamentária com a mesma composição dos seus itens principais segundo modelo disponibilizado (CFF)?

13.5 Foi efetuada, para cada etapa prevista, as totalizações de valores e percentuais, programando assim os desembolsos a serem realizados para o serviço?

13.6 O cronograma contém a logomarca do CONTRATADO e do BNB bem como a rubrica do coordenador do CONTRATADO sob carimbo identificador?

Page 125: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

125

ITEM ITEM S I M

N Ã O

* N S A

14 - PLANILHA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MEDIÇÃO (PMO)

14.1 A planilha foi elaborada conforme modelo disponibilizado observando o correto preenchimento e ateste da realização dos serviços medidos através da sua fiscalização?

14.2 A planilha de medição espelha fielmente a planilha orçamentária objeto do contrato, contendo a mesma composição dos itens e subitens, inclusive em relação as suas descrições?

14.3 As folhas da planilha de medição contém:

14.3.1 Logomarca da empresa executora da obra e do BNB?

14.3.2 Data da elaboração e assinatura do responsável técnico da obra sob carimbo identificador?

14.3.3 Data da verificação da etapa pela fiscalização?

14.3.4 Assinatura da fiscalização e visto do coordenador técnico do CONTRATADO, ambas sob carimbo identificador?

14.3.5 Na eventualidade de conferência de serviços de diferentes especialidades, consta na planilha a(s) assinatura(s) do(s) fiscal(is) com formação profissional competente para o ateste do serviço?

14.3.6 Nos casos de agrupamentos de planilhas de medição por especialidade de projeto ou serviço, o valor totalizado de cada uma está espelhado em uma planilha geral que encerre o somatório final do desembolso?

15 - RELATÓRIOS E PARECERES (RVP, RFO, RFM)

15.1

Os relatórios e pareceres foram elaborados conforme modelos disponibilizados e contém: os dados de identificação da unidade; o objeto a que se refere o relatório ou parecer; informações relativas aos itens vistoriados e conclusões técnicas cabíveis; data, identificação e assinatura do profissional responsável pela elaboração e visto do coordenador técnico sob carimbo identificador?

15.2

As informações adicionais necessárias ao melhor entendimento dos fatos a que se refere o relatório ou parecer, se for o caso, está consubstanciada no campo observações e/ou documentações anexas (fotografias, detalhes, memória de cálculos, textos normativos, etc.)?

15.3

As informações contidas no relatório e/ou parecer que ensejam providências corretivas e/ou preventivas detalham, com clareza, as medidas a serem adotadas pelo BNB, salientando a urgência nos casos que envolvem ações de caráter emergencial com riscos iminentes a pessoas e/ou ao patrimônio?

15.4

Em sendo necessária ou tendo sido solicitada a anexação de documentação específica ao relatório e/ou parecer, de acordo com a demanda solicitada pelo BNB, sua apresentação ocorreu de forma conjunta à apresentação do relatório ou parecer?

16 - ANÁLISE DE ALTERAÇÕES DE PLANILHA DE OBRAS/SER VIÇOS CONTRATADOS (APC),

16.1 A análise foi elaborada conforme modelo disponibilizado e contém:

Page 126: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

126

ITEM ITEM S I M

N Ã O

* N S A

16.1.1

Preço praticado pelo mercado em se tratando de análises de propostas orçamentárias a serem contratadas e/ou serviços extras cujo(s) item(ns) não conste(m) da planilha orçamentária integrante do contrato da obra/serviço original?

16.1.2 Preço constante da planilha orçamentária integrante do contrato original da obra/serviço para o(s) item(ns) objeto de acréscimo e/ou decréscimo do escopo a ser realizado?

16.4 A análise abrange os preços unitários, quantitativos, preços por item e valor total, incluindo a avaliação do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas praticadas?

16.5

A análise contém parecer conclusivo sobre a aceitação do(s) preço(s) constante da proposta objeto da avaliação, no todo ou em parte, fazendo constar, quando excessivo ou inexequível, o preço base ou vigente no mercado que poderia ser adotado para o(s) item(ns) nesta condição?

16.6 Estão anexados os documentos ou indicação das fontes de consulta ou outros dados que fundamentam o parecer?

16.7 O documento contém a data, identificação e assinatura do profissional responsável pela elaboração e visto do coordenador técnico sob carimbo identificador?

Page 127: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

127

ANEXO XII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº _______ QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. E ................................. PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ................................. O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. , Sociedade de Economia Mista, integrante da Administração Pública Federal Indireta, com sede em Fortaleza-CE, na Av. Dr. Silas Munguba, nº 5.700 - Passaré, CEP: 60.743-902, inscrito no CNPJ sob n° 07.237.373/0001-20, doravante denominado CONTRATANTE ou BANCO , e de outro lado a empresa .........................................., com sede em \=CIDADE-\=ESTADO, \=END, inscrita no CNPJ sob o n° ....., doravante denominada CONTRATADO , têm entre si, justa e avençada a execução dos serviços objeto deste Instrumento, sob o regime de empreitada por preço unitário, vinculada ao Edital de Pregão Eletrônico n° 2016/____, de ___/___/_____, seus Anexos e à proposta de preço ref. ..., de ___/___/_____, nos termos das Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, e do Decreto nº 5.450/05, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia e arquitetura para a execução de serviços técnicos, compreendendo a elaboração de análises, consultoria, coordenação, especificações, orçamentos, fiscalizações de obras e serviços, laudos, levantamentos, projetos, pareceres, vistorias e outros de mesma natureza, necessários à administração, conservação e manutenção dos imóveis de uso do Banco do Nordeste (BNB), relacionados no Anexo V , bem como de outros imóveis decorrentes de convênios que o BNB possa vir a firmar com terceiros ou que se refiram a futuras instalações do BNB, situados no âmbito das suas regiões de atuação, em conformidade com as especificações constantes do Edital, deste Instrumento e de seus Anexos, sendo:

• ITEM 1 - Região I: estados do Ceará e do Rio Grande do Norte; • ITEM 2 - Região II: estados da Paraíba e de Pernamb uco; • ITEM 3 - Região III: estados do Maranhão e do Piauí ; • ITEM 4 - Região IV: estados de Alagoas e de Sergipe ; • ITEM 5 - Região V: estados da Bahia, de Minas Gerai s, do Espírito Santo, de São Paulo, do

Rio de Janeiro e Distrito Federal. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS CUSTOS O custo global dos serviços é de R$________ (___________), conforme composição de custos constante do Anexos VIII e VIII-A/=VIII-B/=VIII-C/=VIII-D/=VIII-E do Edital, cujo(s) desembolso(s) dar-se-á(ão) com os recursos previstos em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 00000211/000032 – AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS E ENGENHARIA – SERVIÇOS DE TERCEIROS.

Page 128: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

128

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No valor acima estão inclusos todos os custos dos serviços, tais como: materiais, mão de obra, encargos sociais e fiscais, impostos/taxas, BDI, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro, bem como outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da presente contratação, não cabendo ao Banco do Nordeste, quaisquer custos adicionais, representando compensação integral pela prestação dos serviços. PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, na forma da legislação vigente. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESCRIÇÃO, DO DETALHAMENTO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS A descrição, detalhamento e forma de apresentação dos serviços técnicos estão especificados no Anexo I-A do Edital. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA O prazo de vigência deste Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses. CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO I - O CONTRATADO se obriga a entregar mensalmente ao BNB, até o 5º dia útil do mês subsequente

ao da prestação dos serviços, a(s) Planilha(s) de Medição do Escritório de Engenharia (PME), conforme modelo disponibilizado pelo BNB, contendo a relação das OES liquidadas no mês de competência, juntamente com a(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) da fatura dos serviços prestados.

I.1 - O BNB, após aceitação dos serviços/ planilhas de medição, efetuará o pagamento ao

CONTRATADO, mensalmente, até o 12º (décimo segundo) dia útil do mês subsequente ao da efetiva prestação dos serviços, podendo haver prorrogação do prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura.

II - Previamente a cada pagamento ao CONTRATADO, o CONTRATANTE realizará consulta ao

SICAF e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para verificar a manutenção das condições de habilitação. II.1 - Constatando-se a situação de irregularidade do CONTRATADO, será providenciada sua

notificação formalmente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do BANCO.

II.2 - Até a finalização dos prazos previstos no inciso anterior, o CONTRATANTE poderá

suspender o pagamento. II.3 - Transcorridos esses prazos, e não havendo regularização ou sendo a defesa considerada

improcedente, o pagamento será efetivado normalmente, sem prejuízo de comunicação aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regula ridade fiscal e/ou trabalhista quanto à inadimplência do CONTRATADO, caso esta persista.

II.4 - Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE adotará as medidas necessárias à rescisão

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla defesa.

Page 129: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

129

II.5 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão deste Contrato, caso o CONTRATADO não regularize sua situação de inadimplência fiscal e/ou trabalhista.

II.6 - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de

alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do CONTRATANTE, não será rescindido este Contrato em execução, com o CONTRATADO inadimplente.

III - A liberação dos pagamentos ficará condicionada, ainda, ao cumprimento das exigências abaixo,

sem que caiba ao CONTRATADO reivindicar quaisquer acréscimos (multas, juros ou reajustamentos) sobre valores retidos: III.1 - apresentação da primeira via da(s) Nota(s) Fiscal(ais) em boa e devida forma; III.2 - apresentação de ART referente aos serviços contemplados na nota fiscal; III.3 - cumprimento das demais cláusulas e condições definidas neste Contrato.

IV - A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pelo

Banco, o qual somente atestará a execução do objeto e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pelo CONTRATADO, todas as condições pactuadas relativas ao objeto deste Contrato.

V - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o Contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Banco do Nordeste.

VI - A nota fiscal/fatura deverá conter todos os elementos exigidos na legislação aplicável, cabendo ao

CONTRATADO a sua correta emissão, em conformidade com a legislação tributária pertinente, devendo, ainda, constar no seu corpo:

VI.1 - a identificação completa do CONTRATANTE, bem como o número deste Contrato; VI.2 - os valores referentes às retenções obrigatórias de tributos, devidamente destacados; VI.3 - descrição detalhada de todos os itens que compõem o objeto contratado, de forma clara,

indicando, inclusive, se for o caso, os valores unitários e totais e o período a que se refere, bem como, a(s) unidade(s) do BANCO contemplada(s) pelo(a) fornecimento/prestação dos serviços.

VII - A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE será devolvida ao CONTRATADO para as

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pelo BANCO, em hipótese alguma, autorizará ao CONTRATADO suspender o fornecimento/a prestação dos serviços.

VIII - O CONTRATANTE fará as retenções dos tributos, quando exigidas legalmente, em conformidade

com a legislação vigente. As retenções não serão efetuadas caso o CONTRATADO se enquadre em hipótese excludente prevista na legislação, devendo, para tanto, apresentar a documentação pertinente ou declaração que comprove essa condição. Também não ocorrerá a retenção caso o CONTRATADO esteja amparado por medida judicial que determine a suspensão do pagamento

Page 130: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

130

dos referidos tributos, devendo apresentar ao BANCO, a cada pagamento, a documentação que comprove essa situação.

PARÁGRAFO ÚNICO - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido, de alguma forma, para o atraso, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios apurados com base na variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE Os preços dos serviços serão reajustados anualmente de acordo com a variação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC/FGV, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir. CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada, sistematicamente, pelo representante do CONTRATANTE, designado pelo titular ou substituto formal do Ambiente de Gestão do Patrimônio , permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. I - Caberá ao fiscal deste Contrato o recebimento da nota fiscal/fatura apresentada pelo

CONTRATADO, a devida atestação dos serviços e aposição de assinatura sob carimbo identificador, para fins de liquidação e pagamento.

II - A atestação referida na alínea anterior representa a confirmação da efetiva prestação dos serviços

e o total cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO. III - A liquidação e pagamento da nota fiscal/fatura apresentada observará o disposto na CLÁUSULA

DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES deste Instrumento, quando for o caso. IV - O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução deste Instrumento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

V - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante serão solicitadas a

seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATADO poderá manter preposto para representá-lo durante a execução deste Contrato, desde que aceito pela Administração do CONTRATANTE. CLÁUSULA OITAVA - DA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS O CONTRATANTE exigirá supervisão dos serviços, cabendo ao CONTRATADO acompanhar a execução dos mesmos. O CONTRATANTE, por sua vez, exercerá ampla fiscalização dos serviços, sem que o exercício dessa faculdade envolva, a qualquer tempo, anuência ou co-responsabilidade de sua parte, para com o CONTRATADO ou os empregados desta, registrando-se as ocorrências verificadas. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE comunicará imediatamente ao CONTRATADO qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, de modo a permitir prontamente as providências cabíveis.

Page 131: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

131

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese do Parágrafo anterior, o CONTRATADO adotará providências imediatas a fim de assegurar a execução normal dos serviços sem solução de continuidade. PARÁGRAFO TERCEIRO - No uso dessa prerrogativa, o CONTRATANTE poderá exigir a imediata substituição do empregado do CONTRATADO que se achar em condição ou atitude incompatível com a natureza do serviço prestado. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, o CONTRATADO deverá prestar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura deste Contrato, garantia de 5% (cinco por cento) sobre o preço global contratado, na modalidade __________________ (modalidade de garantia escolhid a). PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia deverá ter validade de 3 (três) meses após o término da vigência deste Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada neste Instrumento, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO SEGUNDO - A inobservância das condições de garantia sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas neste Contrato. PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia prestada ou a parte remanescente somente será liberada ou restituída após o vencimento ou rescisão deste Contrato, mediante solicitação do CONTRATADO, desde que integralmente cumpridas as obrigações assumidas neste Instrumento.

I - Quando em dinheiro, a garantia será devolvida atualizada monetariamente pelo índice da

poupança. PARÁGRAFO QUARTO - A garantia responderá pelo fiel cumprimento das disposições deste Contrato, ficando o Banco do Nordeste autorizado a executá-la para cobrir multas ou indenização a terceiros ou pagamento de qualquer obrigação, inclusive em caso de rescisão. PARÁGRAFO QUINTO - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive multas contratuais ou indenização a terceiros, o CONTRATADO fica obrigado a fazer a reposição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento de comunicação do Banco do Nordeste. CLÁUSULA DÉCIMA - DA INTEGRIDADE, DA CONDUTA ÉTICA E DOS PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO

A plena execução do objeto deste Contrato pressupõe, além do cumprimento das cláusulas e condições definidas neste instrumento, a observância por parte do CONTRATADO de procedimento de integridade, conduta ética e adoção de procedimentos anticorrupção na execução dos serviços, atendendo integralmente ao que dispõe a Lei n° 12.846/13. Para tanto, o CONTRATADO: I - para fins da presente cláusula, DECLARA :

I.1 - ter ciência de que o disposto na Lei n° 12.846/13 aplica-se ao presente Contrato; I.2 - ter pleno conhecimento do que dispõe a Lei n° 12.846/13, em especial no que se refere à

prática de atos lesivos à Administração Pública, tendo ciência da responsabilização administrativa e civil a que ficará sujeito na hipótese de cometimento de tais atos, além das penalidades aplicáveis, nos termos da referida Lei;

Page 132: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

132

I.3 - ter ciência de que a prática de atos lesivos à Administração Pública, definidos no art. 5° da Lei n° 12.846/03, sujeitá-lo-á à aplicação das sanções previstas na referida Lei, observados o contraditório e a ampla defesa;

II - fica obrigado a:

II.1 - cumprir fielmente o disposto na Lei n° 12.846/13, abstendo-se do cometimento de atos lesivos à Administração pública, definidos no art. 5° da Lei retromencionada, mormente no diz respeito a práticas corruptas e/ou antiéticas.

II.2 - respeitar e exigir que seus empregados respeitem, no que couber, os princípios éticos e os

compromissos de conduta definidos no Código de Conduta Ética do BANCO, cujo teor poderá ser acessado no site www.bnb.gov.br, no seguinte caminho: Institucional / O Banco / Código de Conduta Ética / Código de Conduta Ética do Banco do Nordeste do Brasil S/A;

II.3 - disseminar entre seus empregados alocados na prestação dos serviços objeto deste Contrato

o conhecimento sobre o disposto na Lei n° 12.846/13, de modo que seja assegurado que os mesmos entendam os termos da referida Lei e tenham consciência da relevância do tema integridade e ética na execução dos serviços;

II.4 - cuidar para que nenhuma pessoa ou entidade que atue em seu nome ou em seu benefício

prometa, ofereça, comprometa-se a dar qualquer tipo de vantagem indevida, de maneira direta ou indireta, a qualquer empregado do CONTRATANTE, ou a qualquer pessoa ou entidade em nome do CONTRATANTE;

II.5 - manifestar aos seus empregados alocados na prestação dos serviços objeto deste Contrato,

bem como a qualquer pessoa ou entidade que aja em seu nome, a proibição de que qualquer um deles utilize meio imoral ou antiético nos relacionamentos com os empregados do BANCO;

II.6 - cooperar com o BANCO e demais órgãos, entidades ou agentes públicos, em caso de

denúncia, suspeita de irregularidades e/ou violação da Lei n° 12.846/13 referentes ao presente Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - A aplicação das sanções previstas na Lei n° 12.846/13 não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de atos ilícitos alcançados pela Lei 8.666/93 ou outras normas de licitações e contratos da Administração Pública. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DO CONTRATADO I - Não conter em seus quadros, durante toda a execução deste Contrato, empregado(s) menor(es) de

18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor(es) de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendize(s), a partir de 14 anos, bem como trabalhadores em condições análogas à de escravo.

II - Adotar práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, de modo a prevenir ações danosas

ao meio ambiente, em observância à legislação vigente, principalmente no que se refere aos crimes ambientais, contribuindo para a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

III - Orientar e capacitar os prestadores de serviços, fornecendo informações necessárias para a

perfeita execução dos serviços, incluindo noções de responsabilidade socioambiental. IV - Executar os serviços objeto deste Instrumento em conformidade com as disposições constantes do

Edital e de seus Anexos.

Page 133: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

133

V - Não alocar, na execução direta dos serviços objeto deste Contrato, empregado ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregados do Banco do Nordeste do Brasil S.A.:

V.1 - detentores de cargo comissionado que atuem em área do Banco com gerenciamento sobre o

Contrato; V.2 - detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da contratação (área

gestora e fiscal deste Contrato); V.3 - detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação/contratação; V.4 - autoridade do Banco hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.

VI - Manter, durante toda a execução deste Contrato, as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação que deu origem a este Instrumento. VII - Indicar profissionais que possuam experiência nos serviços que lhes couber executar, os quais

deverão ser recrutados do seu quadro de pessoal permanente, podendo ser: seus empregados, seus sócios ou profissionais autônomos, correndo por sua conta exclusiva todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, social, fiscal, bem como impostos, taxas, seguros, multas, contribuições e outros encargos que venham a incidir sobre os serviços a serem contratados ou que direta ou indiretamente com eles se relacionem, inclusive encargos decorrentes de eventuais acidentes de trabalho.

VIII - Garantir e manter total e absoluto sigilo sobre as informações manuseadas, conforme consta no

Acordo de Responsabilidade para Fornecedores e Parc eiros , constante do Anexo XIII do Edital , as quais devem ser utilizadas apenas para a condução das atividades autorizadas, não podendo ter quaisquer outros usos, sob pena de rescisão contratual e medidas cíveis e penais cabíveis.

IX - Permitir, em caráter irrevogável e irretratável, que o BANCO forneça aos órgãos e entidades

municipais, estaduais e federais, voltados à administração tributária, toda e qualquer informação ou ainda documentos que lhe forem requisitados, relativos a este Contrato, em cumprimento às disposições normativas vigentes.

X - Responsabilizar-se pelo pagamento aos fornecedores e ao pessoal lotado na obra ou serviço, bem

como pelas respectivas obrigações sociais e fiscais. XI - Fornecer aos seus empregados os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) adequados às

atividades desenvolvidas na obra, conforme disciplinado na NR-6 aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978 e suas atualizações.

XII - Indicar, por ocasião da assinatura deste Contrato, o Coordenador dos serviços, conforme subitem

4.2 do Anexo II do Edital. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DO CONTRATANTE I - Acompanhar e fiscalizar os serviços objeto deste Contrato, exigindo que os mesmos sejam

prestados dentro de elevado padrão de qualidade. II - Providenciar, como condição de eficácia, a publicação deste Instrumento de Contrato, por extrato,

no Diário Oficial da União, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, conforme prescreve o parágrafo único e o caput do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

Page 134: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

134

III - Atestar as notas fiscais/faturas relativas à efetiva e regular prestação dos serviços, bem como efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO.

IV - Aplicar ao CONTRATADO as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES I - Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/05, ficará impedido

de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, ficando também sujeito à aplicação das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais o CONTRATADO que:

I.1 - apresentar documentação falsa; I.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto; I.3 - falhar ou fraudar na execução deste Contrato; I.4 - comportar-se de modo inidôneo; I.5 - cometer fraude fiscal.

II - Além do previsto no inciso anterior, pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o

BANCO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:

II.1 - advertência; II.2 - multa, na forma abaixo:

SIGLA DESCRIÇÃO PRAZO (em dias corridos)

SANÇÕES PREVISTAS POR DIA DE ATRASO SOBRE

O VALOR DO PAGAMENTO

CORRESPONDENTE AO SERVIÇO

- Atraso na Entrega de Projetos com

Área Equivalente de Remuneração (m²) menor ou igual a 500m².

45 0,30%

-

Atraso na Entrega de Projetos com Área Equivalente de Remuneração (m²) maior do que 500m² e menor ou igual a

1500m².

55 0,30%

- Atraso na Entrega de Projetos com

Área Equivalente de Remuneração (m²) maior do que 1500m².

60 0,30%

Page 135: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

135

SIGLA DESCRIÇÃO

PRAZO (em dias

úteis bancários)

SANÇÕES PREVISTAS POR DIA DE ATRASO SOBRE

O VALOR DO PAGAMENTO

CORRESPONDENTE AO SERVIÇO

RFO Atraso na entrega de Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços.

02 + PZD 0,30%

RVP Atraso na entrega de Relatório de Vistoria com Parecer.

02 + PZD 0,30%

RVM Atraso na entrega de Relatório de

Vistoria de Manutenção. 02 + PZD 0,30%

RFM Atraso na entrega de Relatório de

Fiscalização com Medição. 03 + PZD 0,50%

ETG Atraso na entrega de Especificação

Técnica de Grupo Motor-Gerador (equipamentos).

02 + PZD 0,50%

PLO Atraso na entrega de Planilha

Orçamentária detalhada por itens. 03 + PZD 0,30%

ECG Atraso na entrega de Estimativa de

Custo Global. 02 + PZD 0,30%

APC

Atraso na entrega de Análise de alterações em Planilhas de Obras/Serviços contratados

(acréscimo/decréscimo).

03 + PZD 0,50%

PRE Atraso no agendamento de Participação em Reuniões.

01 + PZD 0,30%

PTC Atraso na entrega de Parecer Técnico

Conclusivo. 01 + (N / 8) +

PZD 0,30%

EDT Atraso na entrega de Estudos e

Detalhamentos Técnicos diversos.

N = nº horas técnicas

despendidas 0,30%

LCB

Atraso na entrega de Laudo / Atestado de verificação de condições de infraestrutura e segurança para

renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

03 + PZD 0,30%

LAC

Atraso na entrega de Laudo / Atestado de verificação de atendimento às

Normas de Decretos sobre Acessibilidade.

03 + PZD 0,30%

LET

Atraso na entrega de Laudo / Atestado de verificação de instalação ou

funcionamento de Equipamentos de Transporte vertical.

03 + PZD 0,30%

LTS Atraso na entrega de Laudo Técnico de Segurança Estrutural da edificação.

03 + PZD 0,50%

Page 136: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

136

AOP Atraso na Aprovação de Obras e

Projetos.

10 dias para apresentação de protocolo. Prazo para conclusão a depender do

órgão público.

0,50%

RPS Atraso no Reenvio de projetos e

serviços. 02 + PZD 0,30%

II.3 - multa de 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor apurado para pagamento no mês em

que se verificar a ocorrência faltosa, relativa à agência ou dependência onde for cometida a infração, nas demais violações ou descumprimentos de cláusula(s) ou condição(ões) estipulada(s) neste Contrato;

II.4 - multa de 10% (dez por cento), aplicável sobre o preço global contratado, em caso de

inexecução total deste Contrato. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de reter e compensar dos pagamentos do CONTRATADO as multas referidas nos incisos II.2 a II.4 desta Cláusula. PARÁGRAFO SEGUNDO - A retenção referida no parágrafo anterior será efetivada logo após o CONTRATADO ser comunicado da abertura de processo administrativo para apuração da infração contratual, garantida a apresentação de sua defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis. PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nos incisos II.2 a II.4 poderão ser aplicadas concomitantemente com as sanções de advertência e impedimento de licitar, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis. PARÁGRAFO QUARTO - As multas poderão ser aplicadas de modo cumulativo, independente de sua quantidade. I - O valor total apurado para pagamento das multas não excederá 10% (dez por cento) do preço

global deste Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO I - A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos

77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

I.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

II - A rescisão deste Contrato poderá ser:

II.1 - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE , nos casos enumerados nos

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei menciona da; ou II.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja

conveniência para o CONTRATANTE ; ou II.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

III - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Page 137: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

137

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES COMPLEMENTAR ES No que com ele não colidir, o documento denominado “CONDIÇÕES COMPLEMENTARES AOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG ENHARIA, ELABORAÇÃO DE ANÁLISE, CONSULTORIA, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, LAUDOS, LEVANTAMENTOS, PROJETO S, PARECERES, VISTORIAS TÉCNICAS NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO NORDESTE”, uma vez autenticado pelas partes, constituirá parte integrante deste Instrumento. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO O foro deste Contrato é o da Comarca de Fortaleza-CE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão que porventura for suscitada na execução ou interpretação deste Contrato.

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Fortaleza-CE, Pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Ambiente de Estratégia de Suprimento de Logística Célula de Licitações e Contratos __________________________________ CÉLIA de MATOS Ferreira Gerente de Ambiente __________________________________ Antônia KELVIANE da Silva Jorge Adriano Gerente Executivo - DIRGE Pela __________________________________ Nome: Função: CPF:

TESTEMUNHAS:

Page 138: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

138

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES AOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ANÁLISE, CONS ULTORIA, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, LAUDOS, LEVANTAMENTOS, PROJETOS, PARECERES, VISTORIAS TÉCNI CAS NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO NORDESTE 1. DOS SERVIÇOS

1.1. A partir do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO, caberá ao CONTRATADO informar ao

CONTRATANTE os dados a seguir de seus técnicos e prepostos responsáveis pela realização dos serviços: NOME, NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE e FORMAÇÃO (Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica ou Engenharia de Segurança).

1.2. Durante a execução dos serviços, fica o CONTRATADO obrigado a acatar as instruções de

natureza técnica e as recomendações de alteração dos projetos e especificação da obra ou serviço objeto da fiscalização, emanadas do CONTRATANTE, sem que isso se constitua em restrição à independência de seus profissionais.

1.3. No caso de fiscalização de obra, o CONTRATADO anotará diariamente todas as ocorrências

dignas de registro, relativas à execução da obra ou serviço. Estas anotações serão feitas pelo engenheiro responsável, no próprio "DIÁRIO DE OBRA" fornecido pelo CONTRATANTE.

1.4. Os técnicos e prepostos do CONTRATADO deverão utilizar, por ocasião da prestação de

serviços no interior de imóveis do CONTRATANTE, crachá de identificação. 1.5. O CONTRATADO responderá por todos os defeitos, erros, danos, falhas e quaisquer

eventos ocorridos no decorrer dos serviços, provenientes de dolo, culpa ou omissão dos técnicos ou prepostos seus e que resulte da má execução dos serviços ou emprego de materiais de qualidade inferior aos especificados para a obra sob fiscalização, ou ainda pela inobservância dos projetos e/ou especificações fornecidos pelo BANCO.

1.6. O CONTRATADO deverá observar a existência e obtenção das licenças e franquias

necessárias ao licenciamento das obras ou serviços sob sua fiscalização. 1.7. O CONTRATADO assume inteira responsabilidade pelo pagamento de quaisquer taxas,

impostos e multas que incidirem sobre os serviços. 1.8. Correrão por conta exclusiva do CONTRATADO todas as despesas efetuadas com seguros

de pessoal, cumprimento de leis trabalhistas e previdenciárias e com seguro dos instrumentos de sua propriedade, mantidos na obra ou serviço.

2. OUTRAS CONDIÇÕES

2.1. Deverá ser comunicado por escrito ao BANCO a existência de impedimento de ordem ética ou legal em serviço que lhe tenha sido encaminhado, devolvendo-o de imediato.

2.2. Será observada a legislação pertinente do ramo de atuação e as normas de medicina e

segurança do trabalho, em especial no que tange à utilização dos equipamentos de proteção individual – EPI.

Page 139: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

139

2.3. As autuações ou notificações porventura lavradas durante a fiscalização em geral, bem como erros e omissões, relativas aos serviços ou obras sob sua responsabilidade técnica ou fiscalização, deverão ser comunicadas de imediato ao BANCO.

2.4. Os serviços objeto do Contrato deverão manter o devido sigilo técnico e comercial.

Page 140: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

140

ANEXO XIII

ACORDO DE RESPONSABILIDADE PARA FORNECEDORES E PARC EIROS BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. , sociedade de economia mista de cujo capital social a União participa majoritariamente (art. 5º da Lei 1.649, de 19.07.52), integrante da Administração Pública Federal Indireta (art. 4º, II, ‘c’, do Dec-Lei nº 200, 25.02.67), com sede na Av. Dr. Silas Munguba, nº 5.700, Passaré, na cidade de Fortaleza, Ceará, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato devidamente representado por sua Gerente de Ambiente, CÉLIA de MATOS Ferreira, brasileira, solteira, portadora do CPF de n° ......................., e por sua Gerente Executivo – DIRGE, Antônia KELVIANE da Silva Jorge Adriano, brasileira, casada, portadora do CPF de nº ......................., e ............................................................................., (qualificação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ/MF nº......................................, situada ............................................., na cidade de .............................................., UF, doravante denominado CONTRATADO, neste ato devidamente representado(a) por seu ................................................................. (inserir cargo do representante legal da pessoa jurídica), ................................................., brasileiro(a), casado(a)/solteiro(a), portador do CPF de nº ........................................, considerando que: ==>

a) são titulares de informações técnicas, financeiras e comerciais de caráter secreto, confidencial e ou reservado;

b) pretendem realizar acordo comercial, em função do qual CONTRATANTE e CONTRATADO

terão acesso a informações consideradas secretas, confidenciais e ou reservadas pela outra parte;

<== c) as PARTES CONTRATANTES desejam resguardar a confidencialidade de tais informações,

garantindo o mesmo à outra parte, resolvem celebrar o presente ACORDO DE RESPONSABILIDADE, que se regerá pelos seguintes termos e condições:

DA INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÕES CONFLITUOSAS CLÁUSULA PRIMEIRA . O CONTRATADO declara que: ==>

(i) o cumprimento de seus deveres como prestador de serviço do CONTRATANTE não violará nenhum acordo ou outra obrigação de manter informações secretas, confidenciais e ou reservadas, de propriedade de terceiros, não importando a natureza de tais informações;

<== (ii) não está vinculado a nenhum acordo ou obrigação com terceiros, o qual esteja ou possa

estar em conflito com as obrigações assumidas perante o CONTRATANTE ou que possa afetar os interesses deste nos serviços por ele realizados; e

(iii) não trará ao conhecimento de qualquer empregado, administrador ou consultor do

CONTRATANTE informação secreta, confidencial e ou reservada ou qualquer outro tipo de informação de propriedade de terceiros, bem como não utilizará, enquanto persistir qualquer espécie de vínculo contratual entre CONTRATANTE e CONTRATADO, qualquer tipo de segredo comercial de terceiros.

DA INFORMAÇÃO SIGILOSA CLÁUSULA SEGUNDA . O termo “informação sigilosa” significa qualquer informação, elaborada ou não por parte do CONTRATADO, ou ainda, revelada pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, a qual esteja relacionada com as atividades do CONTRATANTE, seus clientes ou fornecedores e que seja secreta, confidencial, reservada ou de sua propriedade.

Page 141: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

141

CLÁUSULA TERCEIRA . O termo “informação sigilosa” inclui, mas não se limita, a informações relativas a software desenvolvido e em desenvolvimento e / ou qualquer tipo de solução de alta tecnologia, especialmente relacionadas com: <==

(i) Segurança em ambientes de redes de computadores; (ii) Auditoria de sistemas; (iii) Projeto de implantação de soluções em segurança da informação; (iv) Treinamento em segurança da informação; (v) Projeto e / ou implantação de sistemas para detecção de invasões; (vi) Análise de vulnerabilidades em rede de computadores; (vii) Análise de vulnerabilidades em sistemas de informática e ambientes de tecnologia da

informação; (viii) Terceirização e / ou administração de sistemas de segurança da informação; (ix) Projeto e / ou implantação de plano de contingências; (x) Projeto e / ou implantação de política de segurança; (xi) Projeto e / ou implantação de sistemas criptográficos; (xi) Projeto e / ou implantação de firewall; (xiii) Teste de invasão.

==> CLÁUSULA QUARTA . O termo “informação sigilosa” pode incluir ainda: <==

(i) informações relativas aos projetos realizados pelas PARTES CONTRATANTES que sejam anteriores a qualquer revelação pública do mesmo, incluindo, mas não se limitando, a natureza dos projetos, produção de dados, dados técnicos e de engenharia, dados e resultados de testes, andamento e detalhes de pesquisa, desenvolvimento de produtos e serviços e informações concernentes à aquisição, proteção, execução e licença de direitos de propriedade (incluindo patentes, direitos de cópia e segredos comerciais);

(ii) informações internas pessoais e financeiras das PARTES CONTRATANTES, nome de

fornecedores ou outras informações relacionadas a estes, informações relativas a quaisquer compras e respectivos custos, serviços internos e manuais de operação, maneira e método de conduzir suas atividades;

(iii) planos de desenvolvimento e marketing; dados de prelo e custo; taxas; políticas de

cobrança e de tabelamento; técnicas de marketing e métodos de obtenção de negócios; previsões e premissas de previsões; e futuros planos e estratégias potenciais das PARTES CONTRATANTES que tenham sido ou estejam sendo discutidas; e

(iv) toda informação que se torne conhecida de qualquer pessoa, devido ao desempenho

pelo CONTRATADO das suas obrigações perante o CONTRATANTE, e que se possa razoavelmente entender que seja secreta, confidencial e ou reservada ou que as partes contratantes devam tomar medidas de proteção para impedir o seu vazamento.

CLÁUSULA QUINTA . “Informação sigilosa” não significará: <==

(i) habilidades gerais ou experiência adquirida durante o período da execução do contrato ao qual este Acordo está vinculado, quando as PARTES CONTRATANTES poderiam razoavelmente ter tido a expectativa de adquiri-las em situação similar ou prestando serviços a outras empresas;

(ii) informações conhecidas publicamente sem a violação deste Acordo ou de instrumentos

similares; ou,

Page 142: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

142

(iii) revelação de informações exigidas por lei ou regulamento, autoridade governamental ou judiciária, devendo as PARTES CONTRATANTES providenciar para que, antes de tal revelação, seja a outra parte notificada da exigência (dentro dos limites possíveis diante das circunstâncias) e lhe seja proporcionada oportunidade de discuti-la.

==> CLÁUSULA SEXTA . Toda informação sigilosa, quer seja desenvolvida pelo CONTRATADO, quer por outros empregados ou consultores do CONTRATANTE, é de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, conforme o caso. Estas informações sigilosas serão tratadas e protegidas como tais, de acordo com o estabelecido neste Acordo. CLÁUSULA SÉTIMA . Como consequência do conhecimento de informações sigilosas, os CONTRATANTES deverão guardar segredo a respeito dos negócios realizados, obrigando-se desde já a:

(i) salvo se imprescindível para fins de execução do contrato, não destruir, usar, copiar, transferir ou revelar a nenhuma pessoa ou entidade, sem prévia e expressa autorização da outra parte contratante, toda e qualquer informação secreta, confidencial e ou reservada;

(ii) tomar todas as precauções razoáveis para impedir a destruição, uso, cópia,

transferência ou revelação inadvertida de qualquer informação secreta, confidencial e ou reservada;

(iii) entregar imediatamente todas as informações secretas, confidenciais ou reservadas que

estejam expressas em qualquer forma física ou efêmera que estejam sob sua posse e controle, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de rescisão do contrato ao qual o presente Acordo está vinculado.

<== CLÁUSULA OITAVA . Os dados, informações e documentos de cada parte contratante, repassados à outra parte por qualquer meio, durante a execução dos serviços contratados, constituem informação privilegiada e, como tal, têm caráter de estrita confidencialidade, só podendo ser utilizados para fins de execução do contrato, ao qual este Acordo é vinculado. CLÁUSULA NONA . É expressamente vedado a qualquer das PARTES CONTRATANTES repassar qualquer informação identificada e caracterizada como sigilosa, inclusive a terceiros contratados para executar atividades decorrentes do contrato ao qual este Acordo está vinculado, exceto mediante autorização expressa da outra parte contratante.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA . As PARTES CONTRATANTES declaram-se inteiramente responsáveis pelos atos praticados por seus empregados e ex-empregados, durante ou após a execução do contrato ao qual este Acordo está vinculado, que impliquem no descumprimento de cláusulas do presente Acordo. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . As obrigações das PARTES CONTRATANTES neste Acordo produzirão efeitos a partir da data da assinatura do instrumento contratual ao qual o presente Acordo está vinculado. Qualquer violação ou ameaça de violação a este Acordo irá constituir justa causa para imediata rescisão do contrato de prestação de serviços firmado. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . As obrigações das PARTES CONTRATANTES derivadas deste Acordo permanecerão em vigor e produzirão seus regulares efeitos mesmo após a extinção do contrato ao qual este Acordo está vinculado, conforme cada uma das disposições do presente Acordo, continuando válidas e com efeito, a despeito de qualquer violação deste Acordo ou do contrato de prestação de serviços firmado.

Page 143: 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. - bnb.gov.br · 1 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. Para contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, o Banco

143

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . Se qualquer dispositivo ou convenção deste Acordo for determinado nulo ou inexequível, no todo ou em parte, não afetará ou prejudicará a validade de quaisquer outras convenções ou dispositivos do mesmo, sendo cada uma de suas convenções ou dispositivos considerados separada e distintamente. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . Os CONTRATANTES reconhecem expressamente que:

(i) receberam uma cópia deste Acordo; (ii) tiveram tempo suficiente para analisar este Acordo; (iii) leram e compreenderam os termos deste Acordo e suas obrigações dele derivadas; (iv) têm ciência que não haverá outro acordo ou aditivos que revoguem os termos deste

Acordo, em nenhuma hipótese. ==> CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA . As PARTES CONTRATANTES declaram e concordam que as restrições impostas por este Acordo são necessárias para proteger seus interesses com respeito à propriedade das informações sigilosas, à propriedade intelectual e aos projetos. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . Este Acordo obriga a todas as pessoas, físicas ou jurídicas, de qualquer modo vinculadas às PARTES CONTRATANTES, as quais sejam repassadas informações privilegiadas ou sigilosas, nos termos deste Acordo, que entra em vigor na data de sua assinatura, em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as PARTES CONTRATANTES, seus representantes legais e sucessores, inclusive após o encerramento do contrato ao qual o presente Acordo está vinculado. <== Para dar eficácia a este instrumento, as partes assinaram o presente em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas: (Cidade) (UF), de de Pelo: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Ambiente de Estratégia de Suprimento de Logística Célula de Licitações e Contratos ___________________________________ CÉLIA de MATOS Ferreira Gerente de Ambiente ___________________________________ Antônia KELVIANE da Silva Jorge Adriano Gerente Executivo - DIRGE Pela: ___________________________________ Nome: Função: CPF: TESTEMUNHAS:

***